竞争性磋商文件示范文本
（工程类）
项目编号：****-*********
项目名称：****区*陡镇东顶村****年省级宜居宜业
和美乡村示范村创建项目
项目包号：****-*********-*
采购人:****区*陡镇东顶村民委员会
采购代理机构：****
发出日期：****-**-**
目录
第*章采购邀请
第*章供应商须知
*、总则
*.采购人、采购代理机构及供应商
*.资金来源
*.响应费用
*.适用法律
*、采购文件
*.采购文件构成
*.响应文件的澄清与修改
*.提交响应文件截止时间的顺延
*、响应文件的编制
*.编制要求
*.响应范围及响应文件中标准和计量单位的使用
**.响应文件构成
**.报价
**.电子版响应文件
**.磋商保证金
**.响应有效期
**.响应文件的签署及规定
*、响应文件的递交
**.响应文件的递交
**.响应文件截止
**.响应文件的接收、修改与撤回
*、开启及磋商
**.开启
**.资格审查
**.磋商小组
**.响应文件符合性审查与澄清
**.响应偏离
**.无效响应
**.磋商
**.比较和评价
**.采购项目终止
**.保密要求
*、确定成交
**.成交候选人的确定原则及标准
**.确定成交候选人和成交供应商
**.采购任务取消
**.发出成交通知书
**.签订合同
**.履约保证金
**.****融资担保
**.预付款
**.廉洁自律规定
**.人员回避
**.质疑与接收
**.项目其他相关费用
**.合同公示
**.验收
**.履约验收公示
**.采购文件解释权
第*章工程量清单及技术标准、要求
第*章评审方法和标准
*、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策
*.优采强采节能环保产品
*.中、小微企业
*.监狱企业
*.残疾人福利性单位
*、评审办法
*、评标标准
（*）初步评审
（*）详细评审
*、结果确认
第*章响应文件格式
*、开标*览表
*.开标*览表
*、资格证明文件
*.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明的有效证件
*.法定代表人（非法人组织的负责人）身份证明书
*.法定代表人（非法人组织的负责人）授权书
*.****供应商信用承诺书
*.供应商须知资料表要求的其他资格证明文件
*.资质证书
*.拟派项目经理
*、商务及技术文件
*.响应函
**.符合价格扣除条件的供应商需提供的资料
**.已标价工程量清单（工程量清单报价方式）
**.业绩*览表
**.项目管理机构配备情况
**.供应商针对本项目的维护及服务体系及各项服务制度情况
**.供应商针对本工程合理化建议及优惠条件及承诺
**.供应商的履约能力
**.供应商认为需要提供的其他资料
**.技术部分
第*章****合同格式
第*章采购邀请
项目概况：
****区*陡镇东顶村****年省级宜居宜业和美乡村示范村创建项目采购项目的
潜在供应商应登录****市公共资源交易平台系统获取采购文件，并于****年*月**
日**点**分（北京时间）前提交响应文件。
*、项目基本情况
项目编号：****-*********
项目名称：****区*陡镇东顶村****年省级宜居宜业和美乡村示范村创建项目
预算金额：本项目总预算为*******.******,共分*个包,其中****区*陡镇东顶
村****年省级宜居宜业和美乡村示范村创建项目:*******.******。
最高限价：*******.******。
采购需求：*、采购标的内容：铺设青石板路面、塑胶地面、铺设草皮、建设石
砌挡土墙、混凝土墙、砖砌院墙、安装排水管、电缆以及亮化等内容；*、工程地
点：****区*陡镇东顶村；*、质量要求：合格；*、安全目标：合格；*、承包方
式：包工包料。
合同履行期限：****年*月**日前完工（具体开工日期以采购人开工令为
准）。
本项目不接受联合体。
*、申请人的资格要求：
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定；
*.落实****政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购；
*.本项目的特定资格要求：
（*）具有加载统*社会信用代码的《营业执照》有效证件；
（*）具备《建筑工程施工总承包资质》或《市政公用工程施工总承包资质》*
级（含）以上资质证书、《安全生产许可证》有效证件；
（*）拟派项目经理须具有房屋建筑工程或市政公用工程专业*级（含）以上注
册建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证书（*证）；
（*）未被列入信用中国网站(***.***********.***.**)、中国****网
（***.****.***.**）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、
****严重违法失信行为记录名单的供应商。
*、获取采购文件
时间：截止到****年*月**日**点**分（北京时间）
地点：****市公共资源交易网（****://******.****.***.**/）
采购文件获取方式：①已在****市公共资源交易网（****://******.****.***.
**:****/）注册的供应商，需要登录****市公共资源交易网网站首页点击“登录注
册”（****://******.****.***.**:****/********）根据页面提示重新完善信息。
完善后再登录新系统免费下载采购文件。②未注册的供应商请到****市公共资源交
易网（****://******.****.***.**:****/）在网站首页点击“登录注册”（****://
******.****.***.**:****/********）根据页面提示进行注册（注册类型：交易乙
方）。咨询电话：****-*******，咨询时间：北京时间*：**-**：**，**：**-**：
**（法定公休日、法定节假日除外）。技术咨询电话：***-***-****。
*、响应文件提交
截止时间：****年*月**日**点**分（北京时间）
响应文件递交方式：将加密的电子响应文件在截止时间前通过****市公共资源
交易网“上传投标文件”栏目上传完成。(*)拟参加本项目的供应商须办理并取得
数字证书(电子印章)后，方可加密生成及上传电子响应文件。请各供应商仔细阅
读《数字证书办理注意事项及相关资料下载》(****市公共资源交易网→服务指南)
并按照须知要求办理。(*)供应商可到****市公共资源交易中心*楼大厅办理数字
证书，也可网上办理。数字证书办理电话：①******：电话****-*******/***-
***-****(****省数字证书认证管理有限公司)②****：电话****-*******(中金
金融认证中心有限公司)。其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件(****版)
操作视频-采购类”(****市公共资源交易网→服务指南)，技术咨询电话：***-
***-****。
*、开启
时间：****年*月**日**时**分（北京时间）
地点：请各供应商在开标前登录网上开标大厅。
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
无。
*、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
*.采购人信息
名称：****区*陡镇东顶村民委员会
地址：****区*陡镇东顶村民委员会驻地
联系人：****
联系方式：****-*******
*.采购代理机构信息
名称：****
地址：****省****市桓台县张北路**-*号新材料产业园*号楼*层
联系人：****
联系方式：****-*******
*.监督机构信息
名称：****市****区*陡镇人民政府
地址：****市****区*陡镇虎头崖村西园
联系人：张庆玲
联系方式：****-*******
第*章供应商须知
| 供应商须知资料表 |
供应商须知资料表 |
| 条款号 |
内容 |
| *.* |
采购人：****区*陡镇东顶村民委员会地址：****区*陡镇东顶村民委员会驻地电话：****-******* |
| *.* |
采购代理机构：****地址：****省****市桓台县张北路**-*号新材料产业园*号楼*层业务联系人：****电话：****-*******传真：/ |
| *.*.* |
合格供应商的特定资格要求：（*）具有加载统*社会信用代码的《营业执照》有效证件；（*）具备《建筑工程施工总承包资质》或《市政公用工程施工总承包资质》*级（含）以上资质证书、《安全生产许可证》有效证件；（*）拟派项目经理须具有房屋建筑工程或市政公用工程专业*级（含）以上注册建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证书（*证）；（*）未被列入信用中国网站(***.***********.***.**)、中国****网（***.****.***.**）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单的供应商。 |
| *.*.* |
是否为专门面向中小企业采购：（是□否☑） |
| *.*.* |
采购标的所属行业：建筑业 |
| *.* |
是否允许联合体响应：（是□否☑） |
| *.*.* |
联合体的其他资格要求：/ |
| *.* |
是否有分包：是□否☑本项目（本包）预算额***.***********本项目预算属于以下情形：(*)项目为非预采购项目☑预采购项目□(*)项目为跨年度预采购项目，概算总金额/*****，采购年限为/年，当年安排数/*****。根据《转发财政部关于做好****信息公开工作的通知》（鲁财采﹝****﹞**号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。 |
| *.* |
是否现场踏勘：（是□否☑）现场踏勘描述：统*现场考察□自行踏勘☑现场踏勘时间：至踏勘地点：/联系人：/联系电话：/是否答疑会：（是□否☑）答疑会描述：/ |
| *.* |
不兼投☑；兼投不兼中□；兼投兼中□说明与要求：本项目共*个包，供应商须按采购文件要求对所投的全部内容做出报价响应，否则作废标处理。 |
| **.* |
报价要求：（*）本工程采用工程量清单报价方式，固定单价，具体详见工程量清单。（*）供应商应当根据工程实际、企业的经营和技术管理水平、市场风险等状况以及下列依据自主报价，但不得低于工程成本报价。①供应商依据采购文件、工程量清单及现场踏勘情况，根据《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（*******-****）、《****省建设工程工程量清单计价规则》（****）、《****省建设工程工程量清单计价规则》（****年）第*部分“工程量清单计价表格”及相关费用文件。****版《****省市政工程消耗量定额》、《****省建筑工程消耗量定额》、《****省安装工程消耗量定额》、《****省园林绿化工程消耗量定额》及****年《****市价目表》及相应计算规则、费用定额；②****省、****市建设行政主管部门颁发的计价依据和计价规定；③企业定额，国家或****省、****市建设行政主管部门颁发的计价定额；④采购文件、工程量清单及补充通知、答疑纪要；⑤建设工程设计文件及相关资料；⑥施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；⑦与工程项目相关的工程建设标准、规范、技术资料；⑧市场价格信息或工程所在地工程造价管理机构发布的工程造价信息；⑨其他的相关资料。（*）供应商应按采购人提供的工程量清单的内容和计价要求填报投标报价。供应商填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的*致。供应商应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章，工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。（*）供应商 |
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
按照形象进度付款，完成总工程量的**%，付至合同价款的**%，工程竣工
验收合格后，支付至合同价款的**%，结算审计完成，付至审定值的**%，剩余
**%作为工程质量保证金，质保期满无质量问题后付清。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（*）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
**.*.*支付分解表的编制
**.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：本工程缺陷责任期为**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：/。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）**%的工程款；
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数
不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。
补充条款
*、工程结算价款：工程结算价款=分部分项工程费+措施项目费+其他项目
费（计日工+材料暂估价的调整+总承包服务费+索赔费用+现场签证费用+工程实
际发生的费用）+规费+税金。
*、工期约定：
工期确定以《全国统*建筑安装工程工期定额》为基准，压缩工期天数在
定额工期的**%（含）以内为合理工期，超过者，为任意压缩工期，任意压缩
工期，影响工程质量和安全，导致质量和安全事故的，将追究有关责任单位和
责任人的责任。压缩的工期天数在**%（不含）以上时，超过部分计取赶工补
偿费用，赶工补偿费按税前工程造价的*%计算.
*、材料设备保管费用的补充约定：
（*）保管费计费标准：材料的采购及保管费率为*.*%。根据采购与保管
分工或方式的不同，按下列比例分配：
（*）发包人采购、付款、供应至施工现场、并自行保管，承包人随用随
领，采购及保管费全部归发包人。
（**）发包人采购、付款、供应至施工现场，交由承包人保管，发包人计
取采购及保管费的**%，承包人计取**%。发包人采购并付款，交提货单由承包
人提运时承包人计取**%，发包人计取**%。
（***）承包人采购、付款、供应至施工现场，并自行保管，采购及保管费
全部归承包人。
（*）承包人按规定计取的材料正、负差价，不另计取采保费。
（*）承包人按规定退供料款时，不计退税金。
*、承包方供材的结算方式：材料价格执行投标报价，当施工期内公布《淄
博工程造价指南》或****造价信息网公布的同期价格（对于没有发布信息价格
的材料，其价格按照双方共同考察的市场价格或按甲乙双方按合同约定确定的
价格）与招标控制价相比波动幅度在±*%（含*%）以内，材料差价由承包人承
担或收益，波动幅度超过±*%，其超过部分进行找差。
*、发包方供应材料超欠供计算：承包方按规定用量进行领取材料，超额部
分按照施工合同期的市场最高价格或《****工程造价指南》的价格计价。欠领
部分按报价价格计价或按照双方约定的计价方法计价。
*、本工程计价文件应按合同约定的计价依据、计价规则、费用标准、变更
签证、人工材料、机械价格等进行编制，定案结算文件经发包人同意，作为工
程款支付依据。
*、未尽事宜，由发包方、承包方共同协商解决。
附件：
附件*：工程质量保修书
附件*：廉政守法责任书
附件*：安全生产合同
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条
例》经协商*致，对，签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承
担工程质量保修责任。
*、质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量
保修期如下：*年。
*.*质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、质量保修责任
*.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天
内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，
费用由承包人承担。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故
现场抢修。
*.*对于涉及结构安全的质量问题，应当按照有关规定，立即向当地建设
行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级
的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
*.*双方约定的其他工程质量保修事项：
*.*本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共
同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：，法定代表人：
附件*：
廉洁守法责任书
根据中纪委党风廉政建设之规定，以及工程建设的其他有关规定，为保证
在建设工程中廉洁守法，保证工程项目高效优质、保证建设资金的安全和有效
使用，特订立本责任书。
采购人：，（以下简称甲方）
供应商：，（以下简称乙方）
第*条甲乙双方的权利与义务
（*）严格遵守党和国家有关法律法规及有关规定。
（*）严格执行建设工程招投标及****各项规章制度，并自觉按章办事。
（*）双方的业务坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（除法律认定的
商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反管理规章
制度。
（*）双方要建立、健全廉洁守法制度，开展廉政教育，设立廉洁守法告示
牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在管理和业务活动中有违反廉洁守法规定的行为，有及时提醒
对方纠正的机制和义务。
（*）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向上级机关和纪检监察
机关举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第*条甲方责任
（*）甲方及其成员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得
在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（*）甲方成员不得参加乙方安排组织的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙
方提供的财、物馈赠等。
（*）甲方及其成员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶
子女的工作安排以及旅游等提供方便等。
（*）甲方成员的配偶、子女不得从事任何与甲方工程有关的材料设备供应、
工程分包、劳务等经济活动。
（*）甲方及其成员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买
合同规定外的材料和设备。
第*条乙方责任
（*）乙方不得以任何理由向甲方成员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物
品。
（*）乙方不得以任何名义为甲方成员报销应由甲方或其个人支付的任何费
用。
（*）乙方不得以任何理由安排甲方成员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）乙方不得为甲方其成员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用
品。
第*条违约责任
（*）甲方及成员违反本责任书第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予
党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单
位造成损失的，应予以赔偿。
（*）乙方及其工作人员违反本责任书第*、*条，按管理权限，依据有关规
定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情
节严重的，甲方将给予吊销资格和经济处罚。
第*条双方约定：
本责任书由双方在纪检监察机关监督下签订，纪检监察机关对责任书履行
情况进行检查，并提出裁定意见。
第*条本责任书有效期为甲乙双方签署之日起至工程项目竣工验收审核后终
止。
第*条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效
力，责任书经双方签署立即生效。
第*条本责任书双方签字盖章即生效，*式*份，甲方执*份，乙方执*
份，监督机构*份，代理机构*份。
甲方：（单位全称）（盖章）乙方：（单位全称）（盖章）
法定代表人：（签章），法定代表人：（签章）
地址：，地址：
电话：，电话：
附件*：
安全生产合同
为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项
目的安全管理工作，本项目业主，（以下简称“甲方”）
与承包人，（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。
*、甲方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有
关安全要求。
*、按照“安全第*，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行
安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即同时设计、
审批，同时施工，同时验收，投放使用。
*、定期召开安全生产调度会。
*、乙方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有
关安全要求。
*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全
生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和
安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全
生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和
遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和
评比。
*、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人
（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；
各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是
安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%—*%配备安
全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人
员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违
法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*、乙方必须具有省级或以上建设行政主管部门颁发的安全生产证书，参加
施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作
规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、
建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、潜水、瓦斯检验等
特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施
工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
*、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所
有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸
物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*、操作人员上岗，必须按规定穿戴，不按规定穿戴防护用品的人员不得上
岗。
*、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字
记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全
技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应
急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任
追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的
原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、其他
本合同双方签字盖章即生效，*式*份，甲方执*份，乙方执*份，监督
机构*份，代理机构*份。全部工程竣工验收合格后失效。
甲方：（单位全称）（盖章），乙方：（单位全称）（盖章）
法定代表人：（签字），法定代表人：（签字）
地址：，地址：
电话：，电话：
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
