`
****
施工合同
、
承：厂言*臣甘沁*
合同主要条款
、
合同编号：，.
签订地点：****县唐家镇人民政府
甲乙方：****县唐家镇人民政府（发包人）
方：****永联建设工程有限公司（承包人）
依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国****
«
法》、****（项目名称）的《竞争性谈判文件》、乙方的《响应文件》、中乙
标通知书》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、
双方同意签订本合同并同意共同遵守如下条款：
第*条工程概况
**工程名称：****，..
*.工程地点：大岭村*、*、*组、红关村*组、河西村*、*组、合同村*组
*.工程承包方式：斻工总承包
*.工程范围和内容：洪水沟新建仰斜式河堤*段，合计长约****；游鹿沟新建*段固床
抇*****·***、、、、人经*、、上？*'、*\土｀泸运·,-、玉、、人口、、／、／、“:*:上沪＂
沟口河床降低约**统*调整拉坡后，重建约****长＊*．**高＊*．**宽排水渠及配套灌溉沟渠
、、上口****兰涵**产沙**}日、、｝／、*大．**、外沪红、洪、*组泸俨**、
沪道严淤**。具***旦、工口旦、、、、、工口**而**、工口旦泸
单）。
第*条工程期限
*．本正程合同总工期为***个日历天。乙方应根据工期要求，合理安排实施进度及时间。
由于乙方原因造成的施工时间延迟、交付验收时间延迟等，乙方应承担相应损失（除另有规
定外）。
*．本工程开工日期：具体以开工令为准。
第*条工程合同总价，,
本工程合同总价为人民币¥*,***,***.**元（大写：*俏**柴**忏*俏**元*¥*,***,***.**元（大写：*俏**柴**忏*俏**元*、、、
、*
角），工程总价包含本项目谈判文件所要求的*切费用，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可
的其他费用。
第*条设备、材料供应，.*
*、
*.乙方负贵收集提供工程材料报验资料并经监理或甲方代表检查确认。
*.乙方负责提供的材料应符合设计文件及预算要求，质量应达到国冢相关标准，材料进
场后需通知监理或甲方代表进行检查验收，未经监理或甲方代表验收不得用于本工程施工。`
第*条工程质量和检查验收
*.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受监
理或甲方代表的监督检查。
*.乙方应按工程进度，及时向监理或甲方提供关于工程质量的技术资料。隐蔽工程未经
监理或甲方代表检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。
*．工程交（竣）工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国冢颁
发的施工验收规范和质量检验标准为依据。若验收不合格，乙方须根据验收要求及时整改、
更换或修补，由此造成的*切损失由乙方自行负责；若验收合格出具验收报告。
*．工程完工后，乙方向甲方提交完整的工程资料，竣工图和光盘等，双方共同组织有关
单位进行交工验收。
*．工程交工验收合格后，乙方向甲方提交工程竣工结算书，甲方自接到上述资料』立且反
云直审查完毕。
*．验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙
方如不能在安排的期限内整改完成且达到交（竣）工验收合格要求时，甲方有权按计划合法
使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。
*竣工日期以最后验收合格的日期为准。
*、劳务用工管理
乙方在施工中必须严格遵守国冢、省、市、县关于农民工工资支付管理的相关规定及要
求，做好农民工工资支付及用工管理。内容包括但不限于以下几个方面：
*、监理人负责对劳务用工合法权益的监督管理。
**、劳务用工合同纠纷处理
*.乙方依据与劳务公司答订的协议或与劳务用工答订的合同，确保按期足额支付劳务用
工工资款。
.
*如乙方不及时支付劳务用工工资款，造成扰民、上访等影响社会稳定事件及合同纠纷，
;
乙方须承担相应贵任。甲方保留停止对乙方进度付款的权利，直至乙方妥善处理好上述事件
或纠纷为止。喊
*当乙方拖延处理或拒不处理各类劳务用工纠纷时，甲方有权代为支付其拖欠的劳务用
,``
工工资，并直接在其劳务用工工资保证金或履约担保或应付给乙方的任何款项内按照监理工
\
究乙方的违约贵任。
*.乙方与劳务公司或劳务用工的合同纠纷，按照其约定处理。甲方在法律许可的范围内，｀
依据仲裁或判决结果，协助劳动仲裁部门或司法机关执行。
*．对于乙方恶意拖欠劳务用工工资及地方建筑材料款、未与劳务用工签订劳务合同的、
未给劳务用工购买保险的行为，甲方将上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设
市场信用信息管理系统。
*、工程质量保证金：结算审定价的*%，质保期为*年。
第*条施工设计变更
本工程变更应按照市政府、上级单位等有关管理办法及相关文件规定执行，因施工设计
变更造成的工程量增减，根据实际工程量结算。
第*条双方负责事项
*.甲方
*)合同答订后，向乙方提供有关技术要求和图纸；
*)组织乙方和设计单位参加施工图纸交底，并做好各方共同签署的交底纪要；
*)审核乙方的项目实施方案。
*.乙方
*)自备工程所需要的加工器械和施工工具；
*)做好材料和设备的检验、管理；
*)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，提供工程进度报表，按合同规定
的时间如期完工和交付。
、
*)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；
*)在合同规定的保修期（或质保期）内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理。
*)负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工
现场整洁。
*)负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。
*)乙方严禁转包该项目，如经甲方发现乙方存在转包工程行为，则甲方有权要求乙方无条
件退场并赔偿甲方违约损失。
第*条安全生产措施及保险
*.乙方必须认真贯彻落实《****省安全生产条例》，施工中如因乙方原因而发生伤亡事
故，其损失由乙方负责。
．．．、.-...--'*，，．，，＿＿，、-＇，、＿，匕，＿、，·/
___--*上片-勺`--**.
法律、法规及规章制度，同时严格执行本项目安全管理方面的规章制度、安全检查程序及施
工安全管理要求，相关主管部门安全检查工作的指示，以及监理人有关安全工作的指令。`
*.乙方为本合同工程的永久工程、临时工程和设备、巳运至施工工地用于永久工程的材
料和设备所投的保险。其所确定投保的保险费由乙方承担和支付，乙方应以合同双方共同名
义投保工程*切险。
*．第*者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或
人员（合同双方雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。
*．人身意外伤害险、人员工伤事故的保险，乙方必须投保，其费用已包含在工程量清单
相关单价及总额价中。工伤保险费须按照雅人社办[****]**号文件执行。
第*条工程价款的结算与支付
*．本项目结算采用固定综合单价形式。
*)本项目结算采用固定综合单价形式：工程量根据实际完成量进行结算，但不得超出本项
目工程量清单中所示的工程量，超出的工程量需经业主同意方可计入项目工程量中。施工期
间，人工费、材料费、机具设备使用费的市场价格波动风险均不予调整。
*)其他：
若因现场施工实际情况，确需增加部分超出设计工程量工程，须经业主单位、监理单位、
设计单位现场勘察确定是否增加工程量并出具书面材料（业主单位、监理单位、设计单位及
施工单位答字盖章同意），且超出工程量不得超过签订施工合同金额的**%。
*．支付方式：（*)预付款的支付：签订合同后按签约合同价的**％支付。预付款扣回的
方式：开、工预付款在中期支付证书的累计金额未达到合同价格的**％之前不予扣回，在计量
达到合同价格**％之后，按工程进度分次从中期支付证书中扣回，全部金额在中期支付证书
的累计计量金额达到合同价格的**％时扣完。(*)工程进度款支付形式：对合同范围内的工
程，进度款按巳完成工程进度**％支付，工程竣工验收后支付至合同金额的**%，待县级综合
验收完毕后，项目业主根据结算审核单位出具的结算审核报告支付工程款至最终结算审定价
的**%，剩余款项缺陷贵任期(*年）满后**个工作日内*次性支付。
第*条违约责任与奖励规定
*甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。如因乙
方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵
害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第*方的法律责任等，乙
*.乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
*．竣工验收合格后工程进入保修期。甲乙双方仍应负责履行合同规定的责任和义务。在
`
保修期内乙方应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复，若乙方不在约定期限内不履
行保修义务和责任，甲方可以委托他人修理，由此产生的费用由乙方承担（除另有规定外），
并且乙方应承担由于违约造成的法律后果。本项目保修期为*年。
*．工程施工中，乙方按公路工程建设相关规定及要求建立健全试验检测体系，相关费用
由乙方自行承担。
江程交竣工验收检测费用由施工单位承担。
*.环境保护要求
(*)乙方在施工中严格按照本合同及及相关环保要求进行施工；
(*)乙方的驻地建设不得侵入路基、桥梁征地红线，同时为树立文明施工的良好形象，要
求乙方的驻地建设要尽量规范化，令监理人和采购人满意；
(*)工程在施工中应加强生态环境保护，其环保工程除严格按设计要求及技术规范执行
外，还应特别注意工程废料和建筑垃圾的处理，不得任意弃置，并做好水土保持工作；
(*)本工程项目，应对现有生态环境进行保护，包括水资源保护、植被保护、特殊地质段
保护、环境污染的防治（污水、烟气污染、粉尘污染、施工噪声污染、机械设备操作应尽量
减少噪声等）等环保工程；
(*)环保、水保费：施工过程中产生环保、水保费等费用由施工单位自行承担，相应价款
包含在投标综合单价中。
*．关*竣工结算等未尽事宜，合同各方均按《****市人民政府关于严格规范国家投资工
程建设早目招标投标工作的意见》（雅府发[****]*号）等现行文件规定及程序执行。
第**条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向项目所在地人民法
院起诉。
第**条组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
（*）工程施工合同
（*）中标通知书
（*）竞争性谈判文件及响应文件
（*）标准、规范及有关技术文件
（*）设计施工图
（*）工程量清单
（*）其他：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
`
以上内容是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
第**条附则
*．其它本合同未言明事项，*律按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规规
定执行。
*．本合同经双方签字或盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期（或
、质保期）满后自然失效。
*．本合同*式*份，甲方、乙方各执*份。
附件：《工程质量保修书》《安全生产合同》
设工程有}公司
字）:
地址：，**、占
厂---,地址、*。令＾冷*
电话：*梅罗*，电话：
，印燕*，开户银行：
止兰*：：*
开户账号：
、
日期边冲刀劝日
日期：从｀｀日
工程质量保修书
`
甲方（全称）：****县唐家镇人民政府
乙方（全称）：****永联建设工程有限公司
为保证****（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商*致答订工程
质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*、工程质量保修范围和内容
具体质量保修内容双方约定如下：竣工验收合格后工程进入保修期。甲乙双方仍应负责履行合同规定的
责任和义务。在保修期内乙方应对合同范围内的工程内容由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复，若乙方
不在约定期限内不履行保修义务和责任，甲方可以委托他人修理，由此产生的费用由乙方承担（除另有规定外），
并且乙方应承担由于违约造成的法律后果。
*、质量保修期：本项目保修期为*年，自竣工验收合格后算起。
*、质量保修贵任
*、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后**天内派人维修。乙方不在约定期限
内派人维修，甲方可委托其他人员维修，维修费用从质量保修金内扣除或由乙方*方承担。
*、发生特殊情况须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应**小时到达事故现场抢修。非乙方施工
质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。
*、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保正常使用。因乙方原因致使工程在合理使用期限内
造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。
*、乙方在工程验收交接后，及时将本工程资料录入公司电脑档案，每半年进行*次回访，发现问题
及时处理。
*、质量保修金
本工程约定的工程质量保修金为结算价的立＿％。
＿＿＿贮卫*••恤己
*、其他
本工程质量保炵*汀伦为诡了梒子了附砖，由施工合同甲方乙方-`
甲方（线漳）**灭惊县挫斥节哀民政府乙方
法定代表人或赞喉屯认已屯区字立：，法定
立*年工月仁窟它，；*,.，也
安全生产合同
`
为在****（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好
本项目的安全管理工作，本项目项目业主****县唐家镇人民政府（项目业主名称，以下简称“项目业主”)
与承包人****永联建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：
*.项目业主职贵
\(*)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(*)按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产
与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(*)重要的安全设施必须坚持与主体工程”*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时
验收，投入使用。
(*)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(*)组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*，承包人职责
(*)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产
的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中
的有关安全要求。
(*)坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全
员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，
有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉
和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(*)建立健全安全生产贵任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安
全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人
有贵。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理
办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作
及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(*)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍
治安的行为。
(*)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技木考核，合格者方准上岗操作。
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯
检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特
种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理贵任。
*
(*)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟
悉****的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他
`
人，或允许、容忍上述同样行为。
(*)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的
穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(*)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完
好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
'(*)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须
具有相关的安全标志牌。
(**)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发
生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政贵任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关
部门，并坚持“*不放过＂的原则．严肃处理相关责任人。
(**)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
*.违约贵任
如因项目业主或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人答署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
`
项目业主：，章），司（盖章）
法定代表人
或其委托代理人：，字）
、
*
民工工资支付承诺书
`
****县唐家镇人民政府：
为保障民工的合法权益，维护社会稳定，我施工单位就农民
工资支付郑重承诺如下：
*、高度重视民工资支付工作，保证不发生因拖欠工资造成
农民工投诉或群体性上访事件。
*、我施工企业*定按照上级部门以及相关于农民工工资发
放的相关要求，切实做好农民工工资发放工作。
*、我施工企业将严格按照规定将农民工工资足额、直接发
放到农民工手中；否则，我施工企业愿意接受处理。
`,*、编制农民工工资考勤表和工资表，并做好日常工作。如
因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、
闹访、集访等事件发生，每发生*起，从我方缴纳的履约保证金
和民工工资保证金及剩余工程款中扣除*****元，同时，业主单
位可立即停止对我方工程款的支付，我单位愿意将剩余工程款用
作民工工资保证金，由此造成的*切损失我方自行承担。
/_＿了、
、
承诺单
法人代表或其
沁忤；月
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
