****灌区总干渠、*分干、*分干及水库站
金属结构
技术服务合同
工程名称:****灌区总干渠、*分干、*分干及水库站
金属结构技术服务工程
工程地点:阿勒泰地区****市
设计证书等级:工程设计甲级**********
发包人:阿勒泰地区额尔齐斯河****灌区水利工程管理处
设计人:****水利水电勘测设计研究院有限责任公司
签订日期:****年*月**日
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
合同协议书
发包人:阿勒泰地区额尔齐斯河****灌区水利工程管理处
承包人:****水利水电勘测设计研究院有限责任公司
发包人委托承包人承担****灌区总干渠、*分干、*分干及水库站金属结
构安全检测的技术服务,工程地点为阿勒泰地区****市,经双方协商*致,签
订本合同,共同执行。
第*条本合同签订依据
*、《中华人民共和国合同法》、《工程勘察设计收费标准》和《建设工程
勘察设计市场管理规定》;
*、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章;
*、建设工程批准文件。
第*条技术服务依据
*.*发包人给承包人的委托书或中标文件;
*.*发包人提交的基础资料;
*.*承包人采用的主要技术标准是:
《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》*****-****
《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》**/******-****
《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》*****-****
《水利水电工程钢闸门设计规范》****-****
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不*
致,则根据如下优先次序来判断:
*、合同协议书
,第*页共*页
*、发包人要求及委托书。
第*条本合同项目的名称、规模、费用及技术服务内容
*、项目名称:****灌区总干渠、*分干、*分干及水库站
金属结构技术服务工程;
*、规模:中型工程
*、发包人委托承包人进行技术服务的内容如下:
*.技术服务的目标:针对****灌区总干渠、*分干、*分干及水库站金属
结构进行安全检测,对检测结果进行评定。
*.技术服务的内容:
*)服务项目包含:总干渠控制闸弧形工作闸门*扇(抽检*扇)、启闭机
*台(抽检*台);*分干节制闸/分水闸平面工作闸门*扇(抽检*扇),启
闭机*台(抽检*台);*分干节制闸/分水闸平面工作闸门*扇(抽检*
扇)、启闭机*台(抽检*台);水库站节制闸/分水闸平面工作闸门*扇(抽
检*扇),启闭机*台(抽检*台)。
*)检测项目:
(*)金属结构:巡视检查、外观及现状检查、腐蚀状况检测、无损探伤检
测、材质强度检测、启闭机考核、闸门复核计算。
(*)针对检测结果出具检测报告。
第*条发包人向承包人提交的有关资料
闸门及启闭机竣工图纸。
第*条承包人向发包人交付的设计文件、份数、地点、时间
*)检测报告;
*)承包人于****年**月**日前提供检测报告*份数,在****市交付。
第*条费用
,第*页共*页
*.本合同的承包费为******元(大写:**元整),其构成详见附件《合
同价格表》。
*.本合同总价中已包括完成《合同价格表》中检测服务的所有费用,具体
为:检测所用全部设备的相关租赁、全部检测费用,检测人员食宿及交通费
用,资料、管理费用及相关税费和其他有关的所有费用。本合同工程量清单中
的综合单价及*般费用,均已包括应由报价人承担的直接费、间接费、其它费
用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风
险所发生的所有费用。
第*条支付方式
*、本合同生效后**日内,发包人支付设计费总额的**%,计*****元
(大写:**元整)作为定金(合同结算时,定金抵作设计费);
*、承包人提交检测完成后*日内,发包人支付设计费总额的**%,计
*****元(大写:**元整);
*、双方委托银行代付代收有关费用,在每次付款前设计人需向发包人提供
等额发票。
第*条双方责任
*.*发包人责任
*、在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始检测工作
的,不退还发包人已付的定金;己开始检测工作的,发包人应根据承包人已进
行的实际工作量,不足*半时,按该阶段检测费的*半支付;超过*半时,按
该阶段检测费的全部支付;
*、发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为承包人检测开工的标
志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺
延;
,第*页共*页
*、发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付检测费,每逾期支付
*天,应承担应支付金额*分之*的逾期违约金,且承包人提交检测报告的时
间顺延。逾期超过**天以上时,承包人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知
发包人;
*、发包人要求承包人比合同规定时间提前交付检测报告时,须征得承包人
同意,不得严重背离合理检测周期,且发包人应支付赶工费;
*、发包人应为承包人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的
便利条件及必要的劳动保护装备;
*.*承包人责任
*、承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行检测,按本合同
第*条规定的内容、时间及份数向发包人交付检测报告,并对提交的检测报告
的质量负责;
*、承包人按合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件;
*、由于承包人原因,延误了设计文件交付时间,每延误*天,应减收该项
目应收检测费的*分之*;
*、合同生效后,承包人要求终止或解除合同,承包人应双倍返还发包人已
支付的定金。
第*条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何*方均不得对对方的
资料及文件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项目外的项目。如发
生以上情况,泄密方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第**条仲裁
本项目设计合同发生争议,发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地
建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由
,第*页共*页
仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁
书面协议的,可向人民法院起诉。
第**条合同生效及其他
*、发包人要求承包人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,
双方应另行签订技术咨询服务合同;
*、承包人为本合同项目的服务期限为:项目开工至提交检测报告止;
*、发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支
付费用;
*、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决;
*、本合同双方签字盖章即生效,*式*份,发包人*份,设计人*
份;
*、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本
合同具有同等法律效力;
*、未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同
等效力。
,第*页共*页
发包人(单位盖章):阿勒泰地区额尔齐斯河承包人(单位盖章):****水利水电
****灌区水利工程管理处勘测设计研究院有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:中国农业银行乌鲁木齐市
黑龙江路支行
开户行地址:开户行地址:****乌鲁木齐黑龙江路
行号:行号:************
账号:账号:*****************
税号:国税号:******************
电话:电话:****-*******
签订时间:****年*月**日签订时间:****年*月**日
,第*页共*页
附件:****灌区总干渠、*分干、*分干及水库站金属结构技术服务工程检测费用清单
序号 |
检测项目 |
单位 |
数量 |
抽检数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
* |
检测费 |
|
|
|
|
***** |
|
* |
总干渠控制闸弧形工作闸门 |
孔 |
* |
* |
***** |
***** |
巡视检查、外观及现状检查为必检项目,腐蚀状况检测、无损探伤检测、材质强度检测、启闭机考核为抽检项目,报价中包含了全部必检项目和抽检项目报价 |
* |
安全检测评价和复核分析计算费 |
项 |
* |
* |
***** |
***** |
按照*****评价 |
* |
直接费用 |
项 |
* |
* |
****.** |
****.** |
包含技术工作费、作业准备费、人员成本费、交通费、差旅费、劳保安全及人员保险、仪器耗材、报告编制、出版等费用 |
* |
税费 |
项 |
* |
* |
|
****.*** |
*% |
* |
合计 |
元 |
|
|
|
*****.*** |
|
序号 |
检测项目 |
单位 |
数量 |
抽检数量 |
单价(元) |
合价(元) |
备注 |
* |
检测费 |
|
|
|
|
***** |
|
* |
*分干节制闸/分水闸平面工作闸门 |
孔 |
* |
* |
***** |
***** |
巡视检查、外观及现状检查为必检项目,腐蚀状况检测、无损探伤检测、材质强度检测、启闭机考核为抽检项目,报价中包含了全部必检项目和抽检项目报价 |
* |
*分干节制闸/分水闸平面工作闸门 |
孔 |
* |
* |
***** |
***** |
巡视检查、外观及现状检查为必检项目,腐蚀状况检测、无损探伤检测、材质强度检测、启闭机考核为抽检项目,报价中包含了全部必检项目和抽检项目报价 |
* |
水库站节制闸/分水闸平面工作闸门 |
孔 |
* |
* |
***** |
***** |
巡视检查、外观及现状检查为必检项目,腐蚀状况检测、无损探伤检测、材质强度检测、启闭机考核为抽检项目,报价中包含了全部必检项目和抽检项目报价 |
* |
安全检测评价和复核分析计算费 |
项 |
* |
* |
***** |
***** |
按照*****评价 |
* |
直接费用 |
项 |
* |
* |
***** |
***** |
包含技术工作费、作业准备费、人员成本费、交通费、差旅费、劳保安全及人员保险、仪器耗材、报告编制、出版等费用 |
* |
税费 |
项 |
* |
* |
|
**** |
*% |
* |
合计 |
元 |
|
|
|
***** |
|
第*页共*页