****省****合同
（工程类）
项目名称:****市****区金谷路市政工程施工及监理
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****市****区住房和城乡建设局
供应商：****德锦市政工程有限责任公司
采购代理机构:****
签订时间：*〇**年*月***日
目录
*、合同协议书
*、通用条款
*、专用条款
*、房屋建筑工程质量保修书
*、安全生产合同
，*
*、合同协议书
采购人（全称）：****市****区住房和城乡建设局
供应商（全称）：****德锦市政工程有限责任公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市****区金谷路市政工程施工及监理工程
施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市****区金谷路市政工程施工及监理。
*.工程地点：****市****区。
*.工程批准文号：。
*.资金来源：。
*.工程内容：。
群体工程应附《供应商承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：
。
*、合同工期
计划开工日期：，年月日。
计划竣工日期：，年月日。
工期总日历天数：，天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工
期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合，标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）***********元*角*分(¥*,***,***.**元)；
，*
其中：
暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
工程竣工结算值不包含暂列金额。
*.合同价格形式：。
*、项目经理
供应商项目经理：。
*、资金来源
*****元；财政专户资金：*元；自筹资金：*元。
*、付款方式
□*次性支付方式：，
□分期支付方式：
□其他支付方式：
*、合同融资事项
按照《****省财政厅关于启动****省****合同融资与履约保函服务平台有关事项的
通知》【鲁财采（****）**号】、《****省财政厅关于加强****合同付款账户管理的通
知》【鲁财采（****）*号】文件相关要求，本合同可用于“****省****合同融资与履
约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融
资平台将生成“****合同回款账户确认单”，回传“****省****信息公开平台”推
送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金
准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
*、合同文件构成
，*
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标或成交通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸（如果有）；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
**、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
**、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
**、签订地点
本合同在****市****区住房和城乡建设局签订。
，*
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，采购人执*份，供应商执*份，代理机构*份。
采购人：(公章)，供应商：(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
住所：****省****市****区*平路**甲齐力大
住所：****市****区***号，
厦*楼
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：*******，电话：***********
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：****银行
账号：，账号：******************
邮政编码：，邮政编码：
，*
| 采购人：(公章) |
供应商：(公章) |
| 法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） |
（签字）住所：****省****市****区*平路甲齐力大** |
| 住所：****市****区***号 |
厦*楼 |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话：******* |
电话：*********** |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行：****银行 |
| 账号： |
账号：****************** |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
*、通用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（**—****—****）的
通用条款。
*、专用条款
合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条
款中同*编号的条款*起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，
以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为
中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（**—****
—****）中的《专用条款》。
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：供应商的书面承诺。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，，。
*.*.*.*设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
，*
通信地址：，，。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守****省、济南市的地方法规
和有关部门的规章、规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和
施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、
建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统*标准
以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第*.*条。
*.*图纸和供应商文件
*.*.*图纸的提供
采购人向供应商提供图纸的期限：开工前；
采购人向供应商提供图纸的数量：*套；
采购人向供应商提供图纸的内容：施工图纸。
*.*联络
*.*.*采购人和供应商应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*采购人接收文件的地点：；
采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表。
供应商接收文件的地点：供应商施工现场项目部；
供应商指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
，*
*.**知识产权
*.**.*关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人。
关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同
以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.采购人
*.*采购人代表
采购人代表：
姓名：，；
身份证号：，；
职务：，；
联系电话：，；
电子信箱：；
通信地址：，。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。
*.*.*提供施工条件
关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(*)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。
(*)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，
供应商自行解决。
(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
(*)工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁
移，经采购人确认后承担费用。
，*
(*)由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：采购人按部门规定办理。
(*)水准点与坐标控制点交验要求：。
(*)图纸会审和设计交底时间：由采购人通知具体时间。
(*)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工
作：由供应商提出具体保护措施和价格，经审计和采购人确认后执行，费用由采购人承担。
(*)双方约定采购人应做的其它工作：另行协商
*.供应商
*.*供应商的*般义务
（*）供应商提交的竣工资料的内容：*、完整准确的竣工图纸*、竣工内业资料。
供应商需要提交的竣工资料套数：竣工图*套（要求计算机出图），其中原件*套，电子文
件*套；竣工内业资料*套。
供应商提交的竣工资料的费用承担：发生费用由供应商承担。
供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。
供应商提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。
（*）供应商应履行的其他义务：
*、供应商按规定办理环保、安全等手续。
*、按照国家有关规定管理农民用工，供应商应及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动
保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由供应商承担。
*、供应商按照本合同*.*（*）款提交进度计划，并承担由此的责任和义务。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：，；
身份证号：，；
建造师执业资格等级：，；
建造师注册证书号：，；
，*
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：\。
关于工程奖项的约定：\。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
*.*.*关于治安保卫的特别约定：______________________
关于编制施工场地治安管理计划的约定：\。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：\。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：收到成交通知书后*天内。
采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在供应商
提供施工组织设计后*天内审定完毕；若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进
行修正，供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计，采购人应在*日内对供应商修正
的施工组织设计进行最后审定。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：\。
*.*开工
，**
*.*.*开工准备
关于供应商提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
*.*.*开工通知
执行通用条款。
*.*工期延误
*.*.*因采购人原因导致工期延误
（*）因采购人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。
*.*.*因供应商原因导致工期延误
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的*%。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*采购人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*供应商提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需
要调整的，供应商必须在该项目内容实施前经采购人同意签证盖章，并在该项目完成*天内，
将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）*式*份报采购人，采购人
，**
在*天内审核确认，返还给供应商。供应商未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同
价款变更。采购人未按时间签证的，视为变更工程报告已被确认。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:执行通用条款。
**.*供应商的合理化建议
监理人审查供应商合理化建议的期限：
采购人审批供应商合理化建议的期限：
供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
无。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价*览表》。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按供应商实际完成的工作内容结算，剩
余部分仍归采购人所有。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
本工程为固定综合单价合同。但是，工程竣工结算价不得超出本次采购预算。
付款方式：
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
，**
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条
款。
**.*工程试车
执行通用条款。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
执行通用条款。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
执行通用条款。
**.*竣工结算审核
采购人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。
采购人完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起*年。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行国家规定。
，**
**.违约
**.*采购人违约
执行通用条款。
**.*供应商违约
**.*.*供应商违约的情形
执行通用条款及有关条款规定。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
，**
*、工程质量保修书
采购人（全称）：****市****区住房和城乡建设局
供应商（全称）：****德锦市政工程有限责任公司
为保证****市****区金谷路市政工程施工及监理（工程名称）在合理使用期限内正常
使用，采购人和供应商协商*致签订工程质量保修证书。供应商在质量保修期内按照有关规
定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。
（*）工程质量保修范围和内容
供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，
以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：
（*）质量保修责任期
质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
*、装修工程为*年；
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*、供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（*）质量保修责任
*.属于修复范围和内容的项目，供应商应在收到修复通知之日后*天内派人修复。供应
，**
商不在约定期限内派人修复，采购人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。
*.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商
施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。
*.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因
供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担赔偿责任。
*.质量保修完成后，由采购人或其指定的第*方专业公司（如监理等）组织验收。
（*）其他
双方约定的其他工程质量修复事项：无。
本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同采购人供应商双方共同签署。其有
效期限至保修期满。
，**
*、安全生产合同
为在****市****区金谷路市政工程施工及监理施工合同的实施过程中创造安全、高效
的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人****市****区住房和城乡建设
局(以下简称“甲方”)与供应商****德锦市政工程有限责任公司(全称)(以下简称“乙方”)
特此签订安全生产合同：
*、甲方职责
*．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全
生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时
施工，同时验收，投入使用。
*．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*．乙方是安全施工第*责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全
生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*．坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备
专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同
时计划、布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的
民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任
制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应
，**
按施工人员的*％—*％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的
发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
力或妨碍治安的行为。
*．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车
船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格
证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理
责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉****的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
，**
本合同*式*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工
程竣工验收后失效。
甲方：****市****区住房和城乡建设局乙方：****德锦市政工程有限责任公司
单位名称(公章)：，单位名称(公章)：
住所：****市****区***号，住所：****省****市****区*平路**甲齐力大
厦*楼
法定代表人或授权代理人：，法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
电话：*******，电话：***********
签订日期：****年*月**日，签订日期：****年*月**日
，**
| 甲方：****市****区住房和城乡建设局 |
乙方：****德锦市政工程有限责任公司 |
| 单位名称(公章)： |
单位名称(公章)： |
| 住所：****市****区***号 |
住所：****省****市****区*平路甲齐力大**厦*楼 |
| 法定代表人或授权代理人： |
法定代表人或授权代理人： |
| （签字或盖章） |
（签字或盖章） |
| 电话：******* |
电话：*********** |
| 签订日期：****年*月**日 |
签订日期：****年*月**日 |
****市****区金谷路市政工程
施工合同
发包人（全称）：****市****区住房和城乡建设局
承包人（全称）：****德锦市政工程有限责任公司
*
月*
心
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市****区住房和城乡建设局
承包人（全称）：****德锦市政工程有限责任公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、
公平和诚实信用的原则，双方就****市****区金谷路市政工程施工及有关事项协商*致，共同达成如
下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市****区金谷路市政工程
*.工程地点：****市****区
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：财政资金
*.工程内容：道路路面、交通划线、雨水管道、路灯照明及通信等内容。
*.工程承包范围：施工图及招标文件规定的全部内容。
*、合同工期
计划开工日期：年_月_日。
年月_日。
计划竣工日期：
天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致
工期总日历天数：**
的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
国家规定合格标准。
工程质量符合
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）**********元参角*分（小写：￥*******.**元）
*.合同价格形式：综合单价。
*、项目经理
承包人项目经理：康德平
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）招标文件
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）已标价工程量清单或预算书：
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，
应以最新签署的为准。专用合同条款与通用合同条款不*致的，以专用合同条款为准。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支
付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违
法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实
质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋子的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市****区_签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
*
*
**、合同生效
本合同自双方签字并盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，发包人执参份，承包人执*份，具有同等法律效力。
发包人：****市****区住房和城乡建设局（印章）承包人：****德锦市政工程有限责任公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
（签字或盖章）
组织机构代码：******************
组织机构代码：
/*张！
地址：****市****区*平路**甲德锦大厦*楼
地址：
印文
邮政编码：
邮政编码：
**************
电话：电话：
传真：传真：
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
第*部分通用合同条款
通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）第*部分“通用合同条
款”
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
第*部分专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、
签证、设计变更等资料
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****市工程建设监理有限责任公司；
资质类别和等级：市政公用工程监理甲级：
联系电话：****-*******
电子信箱：******@***.***
通信地址：****省****高新区清池街道永春社区健康东街以北、永春路以西华天国际大厦**、**、**层。
*.*.*.*设计人：
名称：****市市政工程设计研究院有限公司；
资质类别和等级：市政行业（燃气、轨道交通除外）甲级：
联系电话：****-*******；
电子信箱：
通信地址：****省****高新区清池街道永春社区健康东街以北、永春路以西华天国际大厦***-***.***-
***.***-***。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工场地。
*.*.*.*永久占地包括：依据设计图纸确定。
*.*.*.**临时占地包括：在合同履行过程中根据现场实际情况由发包人确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：现行的国家、****省、****市和行业质量标准、规范。如有地方
政府文件与设计冲突，则按照地方政府文件执行。国内没有相应标准、规范时，根据需要仅提供发包人自
行编制的内部标准、规范。
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）双方签署的有关本工程的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更等；
（*）本合同协议书；
（*）招标文件；
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）本合同专用合同条款及附件；
（*）本合同通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（**）已标价工程量清单或预算书；
（**）其他合同文件。
同*层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制订的为准。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：
未经发包人同意，承包人不得让第*方查阅更不能向第*方提供。
*.*.*图纸的错误
在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对施工图纸的尺寸、标高的错误，对建筑、结构、
安装等各专业图纸中的相互矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，及时向监理、设计、发包人提出，
禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工，否则由承包人自行承担相应损失。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案、经深化后的施
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
工图纸（如有）
承包人提供的文件的期限为：进场前*天：
承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求：
承包人提供的文件的形式为：纸质版*套，电子版*份：
发包人审批承包人文件的期限：**日。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部：
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部：
承包人指定的接收人为：
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；
监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权
利，并承担相关手续费用和建设费用。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决并
承担所有费用，发包人不负责协调。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人所有
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人允许，承包人不得用作它用
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人允许，承包人不得用作它用。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行
承担。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（）因非承包人原因引起的工程量变化应当按实调整，价格执
行投标综合单价。结算工程量超出原清单数量**%的项目，投标价格明显超出市场单价的，发包人有权子
以调整。（*）工程量清单缺项、漏项执行本合同**.*.*条款。（*）招标工程量清单已列出，承包人投标
时在已报价各材料清单中缺项、漏项的视为已包含在投标总价中，不予调整。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，
协调工程安全、质量，进度、造价、资料和施工中存在的其它问题，解决有关设计和技术签证，办理、签
认现场经济技术签证，审核工程进度等有关资料。
以下工作由发包人代表在审计部门的配合下完成，但最终须经发包人书面同意：工程设计变更：样品
及样板问质量的确认：变更工程价款的洽商：处理索赔事项；工程进度款的确认及拨付：工程结算价款的
确认。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：已满足开工条件。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包人提供指定接点。接点
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，费用由承包人承担，已包含在合同价中。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：
发包人提供支付担保的形式：
*．承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的凌工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及施工过程中的相关过程资
料、电子文档、使用说明书、保修证书等相关资料：竣工结算资料：物业交接资料，资产明细表。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工备案资料移交时间：工程竣工验收合格后**天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
①施工图中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章，提供给发包人。
②施工中只有*星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，
于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。
③施工中对原设计变更较多，原施工图难以作为凌工图，承包人重新绘制竣工图并承担相应费用。
④在工程具备竣工验收条件后*个月内向发包人免费提供凌工图*套并加盖酸工图章，竣工及结算资
料各*套、电子光盘*套，并按城建档案馆要求整理完整齐备，如缺少任何*项，均视为不齐或无效，发
包人有权拒收。如因资料不符合城建档案馆及其它有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担，
且发包人有权延期支付工程结算款。达不到要求时，承包人每天承担承包总价*%的违约金。
（**）承包人应履行的其他义务：
*需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：按发包人要求。
（*）应提供计划、报表的名称及完成时间：
进场后*日内，提供月进度计划，周进度计划，每月**号提供当月完成的工程量报表和下月工程形
象进度计划报表，必要时随时服从发包人的调度，*式*份。
按照付款节点及发包人要求，除工程制算外，承包人还需提报工程形象进度报告，上述提报文件须经
监理工程师、造价咨询签认后报发包人。以此作为工程拨款和对工程施工进度是否达到施工进度计划的考
核依据。
工程割算审核表、工程形象进度报告使用发包人统*规定的文本格式。
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
每月工程进度报告应包括：①材料运到现场、施工、安装、试验和试运行等每*阶段进展情况的说明：
②反映施工文件、采购订单、施工等状况的图表：③各主要工程材料的制造商名称，制造地点、进度*分
率：④材料试验结果和合格证的副本：*安全统计，包括对环境和公共关系有危害的事件与作业的详细情
况；实际进度与计划进度的对比，包括可能影响本工程按期竣工的各种因素的详情，以及为消除这些因
素所采取（或准备采取）的措施：①提前**天向发包人提供发包人供材的材料计划，未按时提报材料计
划或提报的材料计划不准确，承包人承担由此造成的工期延误、费用增加等责任，并视情节轻重由承包人
承担*****元-*****元的违约金。
（*）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款相应条款。
（*）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人免费提供工地办公室*问及房间内办公
桌椅的使用。
（*）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
①需办理交通特别通行证明，由承包人自行负责办理并承担费用：②施工现场需要排放有害污水、施
工噪音时，由承包人办理有关手续，并承担有关费用。其它执行通用条款。
（*）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责已完成工程的保护工作：发包人对工程成
品保护有特殊要求时，应书面形式通知承包人，发包人承担相应的*切费用。承包人有义务配合发包人
向有关管理部门进行移交，在未办理交接手续前仍由承包人负责看护，因人为原因造成的损坏和设施的丢
失、卫生保洁等仍由承包人负责。
（*）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用
承担：承包人应及时通知发包人，并做好相应的保护工作，费用由发包人承担。承包人原因造成破坏的费
用由承包人负责。
（*）施工场地清洁卫生的要求：按公开招标要求，投标书承诺及当地建设部门要求完成，服从发包人
的调度，随时搞好现场的清洁卫生，并承担费用。其他执行本合同通用条款相应条款。
（*）双方约定承包人应做的其他工作：
承包人应为下述人员：*发包人雇用的任何其他承包人及其工人：②发包人的工人：③合法履行职责
的国家公务人员、监理人员无偿提供以下服务和配合：使用承包人负责修建、维修的任何道路或通道：*
Ⅱ*、使用承包人提供的临时工程和承包人在现场的垂直运输机械和设备；*、为保证承包人和其他承包人
的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调：**、为工程检查提供必要的安全
防护措施。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
关于是否扣留质量保证金的约定：是
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供覆约担保的。发包人不得同时留工程质量
保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：
（*）审计定案值的*%
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣
回以及价格调整的金额：
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金
（*）其他扣留方式：
关于质量保证金的补充约定：
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：见工程质量保修书
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内，紧急情况下**小时内。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任；工期顺延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：*。
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施
的违约责任：*
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货
日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：*
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：*
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。
（*）其他：
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（*）因承包人原因，承包人承包范围内的工程经验收未达到本合同约定的质量标准，承包人承担未
达到约定质量标准单位工程合同价款*%的违约金。承包人同时承担由此给发包人造成的*切经济损失及连
带责任，并无偿修复至合同约定标准（发包人指定分包除外），承包人无权要求为了采取这些措施而相应
计取任何附加费用。
（*）承包人因自身原因造成未按约定阶段工期完成阶段工作，阶段工期识延，每拖期*天，承包人
承担合同总价款*%的违约金，并承担由此给发包人造成的*切经济损失及连带责任。
（*）承包人不按发包人要求施工，包括对发包人另行组织招标的分包项目未尽总包单位职责，发包
人有权自行组织人员代其实施缺陷补救，费用由发包人单方确定，自保证金中扣除，保证金不足扣除的，
自工程款中扣除。
（*）承包人必须按照投标文件中承诺的拟投入施工机械，设备入场，且已入场的施工机械，设备在
未经发包人许可的情况下不得擅自离场，否则，承包人向发包人支付该机械台班市场价**倍的违约金。
（*）在施工过程中，发包人若发现任何工程质量问题或违规操作，经监理单位或质监部门确认后，
书面通知承包人立即返工整改，每发现*次承包人承担****-*****元的违约金，如承包人对发包人的上述
通知未积极改正的，发包人将在书面通知发出后**天内进驻现场接管工程，终止其在本合同项目的承包，
但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，
发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程，承包人承担由此给发包人造成的*切经济损失。
（*）虽工程完工，但因承包人未能提交完整的验收资料导致发包人不能接受全部或部分工程的，每逾
期*天，承包人应以本合同总价款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（*）因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的窝工费等费用，工期不予顺延。
（*）工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆
除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（*）因承包人原因导致变更的，因承包人导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）承包人无正当理由未按发包人要求复工的，因承包人导致发包人的直接失，由永包人承担，
延误的工期不予顺延。
（*）承包人不得借用别人的资质，不分项外包，如被发现，发包人有权单方面解除与承包人的所有
委托事项，并要求承包人返还发包人向其支付的全部费用及其他费用支出。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
**.*.**因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制
的其他文件的费用承担方式：双方约定。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：*、*级以上持续*天的大风；
*级以上的地震：*、****以上持续*天的大雨：*、*年以上未发生过，持续*天的高温或严寒天气；
达到*****级防疫标准的情况。
*
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按照国家、****省、****市相关规定办理应办的*切保险，费用由承包人
承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。
承包人若不投保，施工期间所发生的*切与工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包
人承担全部责任和费用。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：由承包人购买建设项目工伤保险，并承担相关费用。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人办理，并承担相关费用。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人承担通知义务。
**.争议解决
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：*
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：*
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：*
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*诉讼
合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交项目所在地有管辖权人民法院起诉，由此而产生的
诉讼费、律师费、担保费、保全费、执行费等实际支出的费用，由败诉方承担。
**.补充条款
*、工程结算值最终确认时问：工程具备竣工验收条件后*个月内向发包人提供*套竣工结算资料，
资料完整后方可组织竣工验收。发包人在承包人积极配合的前提下完成结算值审定，并以此作为工程款支
付的依据。最终结算值以审计结果为准。承包人无正当理由拒不配合审计的，或对审计结果无理由不做确
认的，发包人有权以审计结果单方定案。承包人按鲁价发[****]***号文规定承担审计费。
*、工程施工用水、用电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作均由承包人自行解
决并承担相关费用，结算时不另行支付。
*、承包人应做好对现场地下现有管线及地上设备设施的保护，如有破坏，由承包人无偿修复或赔偿
且满足发包人要求。
*、承包人施工期问，必须服从发包人的管理，遵守发包人的规章制度。如有违反，承包人应承担相
应违约责任。
*、发包人必须凭承包人财务部门（含承包人所属的分支机构财务部门）出具的收款正规增值税发票
及授权委托书向承包人支付款项，承包人所属的任何其它部门和个人（含项目经理部及其组成人员）均无
权收取工程款项。
*、承包人须与所用民工签订劳务合同，与材料、设备等供应单位签订供货合同。承包人应按时支付
所有人工费及材料、机械等供应单位的合同价款。拨付工程款时，应优先支付农民工工资。若因拖欠问题
造成不良影响和损失，承包人自行承担责任。必要时发包人有权从工程款中直接支付。承包人必须专款专
用，如拖欠农民工工资所发生的*切责任由承包人承担，由此导致工程停工超过*天，发包人有权终止合
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
同、承包人承担本合同总价款**%的违约金；
*、承包人不得以任何理由和形式造成不良的社会政治影响。
若承包人未发生上述安全、质量、进度和农民工工资保障等各方面违约情况，按合同约定支付工程款；
否则发包人有权从工程款中直接支付，若有不足，从工程款中扣除。（若因工资拖欠引起民工上访等不良
事件，除限期有效解决外，并视情节轻重由承包人承担每次*****元-*****元的违约金）
*、工程竣工验收后，未进行交接前，成品保护仍然由承包人负责并承担相关费用，交接后由发包人
负责。
*、承包人因执行发包人指令而发生的承包范围之外的*星施工费用，按本合同规定的相应结算标准
结算。
**、承包人必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得发包人认可的进场施工的其他专业施工队*进
行施工，否则，造成的损失由承包人承担。
**、承包人作为施工现场安全的责任主体，必须坚持“安全第*、预防为主”的方针，安全人员、安
全设施的配备必须符合国家标准要求，必须有切实可行的安全管理制度和措施。
**、承包人如专业外包或劳务外包，须经发包人批准后与有相应资质的专业承包、劳务分包公司签订
合同。
**、承包人在进场后需与发包人签订工程质量、进度、安全责任等书面材料，并认真执行。
**、如遇“非典”、“新型冠状病毒肺炎”疫情等突发情况，承包人须遵守发包人要求及相关管理规
定，若因承包人原因造成的责任和后果均由承包人承担。
**、承包人支付农民工工资时，应执行《****省住房和城乡建设厅关于进*步做好房屋建筑和市政
工程领域实名制管理等有关工作的通知》、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第***号）以及相关
要求，报价时综合考虑。
**、安全文明施工费发包人不单独支付，已包含在合同款中。
**、承包人不得以任何理由向发包人主张误工费。
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
月件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区住房和城乡建设局
承包人（全称）：****德锦市政工程有限责任公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就淮坊市
****区金谷路市政工程
（工程全称）签订工程质量保修书。
工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
保修的内容，双方约定如下：由承包人完成的工程，均在保修范围内。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生问、房间和外墙面的防渗漏为*年；
*、装修工程为*年；
电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*、供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期：
*、其他给排水设施、道路等配套工程为*年；
若以上标准低于国家标准的执行国家标准。质量保修期自工程凌工验收合格之日起计算。
*、，缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进
验验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起**小时内，紧急情况下**小时
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行
现主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
有案，承包人实施保修。
质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保
修期满。
住王房
*
量人（公率）：
发包人（印章
址：
地址：
*********市房
法定代表人或法定代表人或
印德
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：
**********
电话：
话：
电
***********传真：
真：
传
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
*
*
*
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
附件*:
安全生产合同
甲方（发包人）：****市****区住房和城乡建设局
乙方（承包人）：****德锦市政工程有限责任公司
为在****市****区金谷路市政工程施工的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安
全管理工作，本项目发包人与承包人特签订安全生产合同：
*、发包人职责
*、严格遵守国家、****省、****市有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全
要求。
*、按照“安全第*，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产
与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时
验收，投入使用。
*、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*、承包人职责
*、严格遵守国家、、****省、****市有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全
要求。
*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全
员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员
有组织有领导地开展安全生产活动。项目经理及技术负责人、工程技术人员、生产管理人员和具体操
作人员，必须熟悉和遵守安全生产管理制度的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、
总结和
评比。
*、建立健全安全生产贵任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的
安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，
人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%-*%配备安
全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发
布指令，
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
并采取保护性措施防止事故发生。
*、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍
治安的行为。
*、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教
育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从
事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等
特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业
无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟
悉****的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给子、易货或以其他方式转让给任何其他
人，或允许、容忍上述同样行为。
*、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿
戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完
好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须
具有相关的安全标志牌。
**、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发
生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报告有
关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，相关费用由承
包人承担，同时由发包人根据造成事故的严重程度，由承包人向发包人支付违约金，具体标准为：每重伤
*人，支付违约金*****.**元；每死亡*人支付违约金******.**元。以上违约金发包人有权从承包人应
付承包人的款项中扣除。
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
*、其它
*、合同条款中有关安全文明生产和治安保卫的约定适用于本安全生产合同。
*、本安全生产合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并盖章后生效。
*
甲方：（单位全称）（印章）乙方：（单位全称）（盖章
*
法定代表人法定代表人
********
****
或其授权的代理人：或其授权的代理人：
地址：地址：
*****************.
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
