合同编号：（**-**-）
建设工程施工合同
制定制定住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
第*节合同协议书
发包人（全称）：****县住房和城乡建设局.
承包人（全称）：****.
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县*坡乡镇镇政府宿舍小区配套基础设施建设项目。
*.工程地点：****县境内。
*.工程立项批准文号：/。
*.资金来源：****。
*.工程内容：本工程主要建设内容有：外墙面改造、内墙面改造、屋面卷材防水层改造、其他配套设施更换、地面硬化改造、新建成品树脂排水沟、成品钢质门卫（含道闸系统）、膜结构车棚、健身器材、绿化、文化墙、雨污水管网工程、新建围墙、楼道亮化、室外监控、路灯亮化等；。
*.工程承包范围：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。
*、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：***日历天，工期以经监理审核的倒排时间为准。
*、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：*******元
人民币（大写）：*******元整(¥*******元,其中含暂列金额元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）(¥元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
*.合同价格形式：单价合同。
*、项目负责人（建造师）
承包人项目负责人（建造师）：****。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）响应函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签字、盖章生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：.
地址：地址：.
邮政编码：.邮政编码：.
法定代表人：法定代表人：.
委托代理人：委托代理人：.
电话：电话：.
传真：传真：.
电子信箱：电子信箱：.
开户银行：开户银行：.
账号：.账号：.
签订时间：****年*月**日签订时间：****年*月**日
第*节通用合同条款
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局****年*月**日联合印发的《建设工程施工合同（**-****-****示范文本）》第*部分通用条款。
第*节专用合同条款
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局****年*月**日联合印发的《建设工程施工合同（**-****-****示范文本）》第*部分专用条款。
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*.*设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
*.*.*.*永久占地包括：。
*.*.*.**临时占地包括：。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
；
发包人提供国外标准、规范的份数：；
发包人提供国外标准、规范的名称：。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知前**日内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：；
承包人提供的文件的期限为：；
承包人提供的文件的数量为：；
承包人提供的文件的形式为：；
发包人审批承包人文件的期限：。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担。
施工前应开设*-*个固定施工通道，通道位置由发包人和承包人现场共同确认，确定后不得移动并采取有效硬化措施。不得损坏道路路面路侧石、人行道板、雨水井、雨水篦、绿化带、通信光缆、燃气管道、供电等公共设施，如因工程需要，确需损坏少量公共设施的，施工方应办理相关手续，在完工后必须恢复原状或按照有关部门核定的价格赔偿。以上均为工程验收内容，若施工方有损毁不及时修复，发包人有权委托其他施工方进行维修，发生的费用从承包人工程款中直接扣除，并在每阶段付款节点顺延*个月支付。施工过程中，应办理渣土运输证件，保持开发区道路清洁，如有抛撒滴漏，应及时清扫。否则发包人对承包人进行处罚。施工方应确保施工安全,若施工过程中出现工伤事故及由此产生的所有经济赔偿由施工方负责,与发包人无关。
在本工程施工期间，施工单位使用的运输车辆须满足公安、市容城管、交通管理部门等的规定并按要求依法遵照有关规定办理运输许可证，严禁使用无牌无证车辆进行施工，若因以上原因造成的各种行政罚款等费用，由施工单位自行承担，发包人不具有协调等责任义务。如由此造成影响导致业主声誉受损，发包人将向承包人收取违约金****元/次。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单中量的错误按实调整；清单描述错误合同价不予调整，按图施工，执行合同综合单价。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实计量调整。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：甲方代表；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：发包人在申请办理施工许可证过程中，应当承诺在取得施工许可证*个月内办理工程款支付担保。未按承诺期限提供工程款支付担保，视作项目建设资金未落实。
发包人是否提供支付担保：提供支付担保。
发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方式。银行保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价*%的工程款支付担保。
对于政府投资的工程建设项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证明作为工程款支付担保凭证。工程款支付担保保证期限应与施工合同约定的期限保持*致。施工工期延期的，发包人应在担保到期前**天办理延期手续。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：另行约定。
承包人需要提交的竣工资料套数：按市档案馆要求执行。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后*个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按市档案馆要求执行。
（*）承包人应履行的其他义务：
*、项目暂定年月开工，年月竣工。实际开工日期将以开工令为准，总工期个日历天完成竣工验收。
*、承包人在各自施工区域围挡自成系统，分隔材料采用实心砖。公共道路及冲洗平台由承包人提供，承包人不得因其他人使用公共道路及冲洗平台而收取任何费用。
*、若施工过程中根据发包人需要调整施工供水管线走向，承包人须按发包人指令更改供水管线走向，由此产生的费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。
*、发包人代表有权就其他未尽事宜或临时发生的计划发出指令，承包人须积极配合执行，除有设计变更增加费用外，其他费用不予增加。
*、中签人在领取中标通知书后必须配合办理相关报建手续、施工许可证，此项工作必须在中标通知书发放**日内完成（若因项目单位原因造成的除外）；否则，每拖延*天处以****元违约金，提前不奖励。
*.*项目负责人（建造师）
*.*.*项目负责人（建造师）：
姓名：****；
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：建筑工程*级；
建造师注册证书号：皖************；
建造师执业印章号：皖***********（**）；
安全生产考核合格证书号：皖建安*（****）*******；
联系电话：***********；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目负责人（建造师）的授权范围如下：/。
关于项目负责人（建造师）每月在施工现场的时间要求：项目注册建造师必须保证每月在工地工作时间不少于**天，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方和监理同意后方可离开。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人（建造师）缴纳社会保险证明的违约责任：/。
项目负责人（建造师）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除每人每天每次****元违约金。
*.*.*承包人擅自更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：若未经发包人和监理人同意更换项目负责人（建造师）及项目技术负责人的，发包人对其处以***违约金/人.次。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：承包方项目负责人（建造师）、项目技术负责人不满足岗位管理水平及技术水平等原因要求时，发包人和监理人可要求承包方更换，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平，并经发包人书面认可，同时发包人对承包人处以人民币***元违约金/人.次。如承包人拒不更换项目负责人（建造师），发包人有权要求承包人退场。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。施工现场管理人员应当为承包人缴纳社保人员。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，发包人有权对承包人处以每人每次***元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此给发包人和相关人带来的*切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除，每人每次****元违约金。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：。
主体结构、关键性工作的范围：。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行合同通用条款。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
退还时间：项目全部竣工验收合格完成后**日内*次性退还。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间分歧或异议的组织协调的主持权；撤换不合格的工程施工（含分包）单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权及《建设工程监理规范》规定的法定职权等等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（*）；
（*）；
（*）。
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：本工程应达到选取文件规定的质量合格标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工；预验收不合格须整改合格，并处以****元违约金；竣工验收必须合格，否则发包人将处以****元违约金；承包人同意终止施工合同并不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失。
*.*隐蔽工程检查
*.*.*隐蔽工程隐蔽前，承包人需自行自检，自检合格后通知发包人和监理单位验收，发包人及监理单位按设计图、规范、标准和施工组织设计或施工方案到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收**小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的，发包人有权清退其出场，并赔偿因此而造成的*切损失。
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：/。
*.*.*关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。
*.*.*承包人可以按照《****省建筑施工安全质量标准化示范工地申报考核办法》的通知要求申报省级“安全质量标准化示范工地”，费用自理。奖励资金不另行支付，奖励费用包含在承包人的投标报价中。
*.*.*发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（*）特别重大事故，发包人对承包人处以***元的人民币违约金；（*）重大事故，发包人对承包人处以***元的人民币违约金；（*）较大事故，发包人对承包人处以***元的人民币违约金；（*）*般事故，发包人对承包人处以***元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。
*.*.**发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（*）特别重大质量事故，发包人对承包人处以***元的人民币违约金；（*）重大质量事故，发包人对承包人处以***元的人民币违约金；（*）严重质量事故，发包人对承包人处以***元的人民币违约金；（*）*般质量事故，发包人对承包人处以***元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。
*.*.**承包方自行解决进场道路绿化开口协调及费用，所需费用已包含在投标综合单价中，不另计。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后*周内提供标后施工组织设计。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料*周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已经批准。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料*周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施，调整后的进度计划及相应的措施报告上报监理、甲方代表批准后执行。
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
发包人根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:
（*）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）。
（*）拖延工期违约金直接从承包人的工程进度款中扣除；每推迟*天，按每天*****元/天处以违约金，提前不奖励。
(*)对严重拖延工期（超期**天及其以上），经发包人督促，承包人拒不执行的，发包人可单方面中止施工合同，承包人承诺接到发包人中止施工合同*天内无条件退出施工现场。退出施工现场后发包人和承包人开始进行清算。同时承包人同意按原中标价格另选同样资质的施工队*进场施工，承包人须无条件配合（包括变更施工许可证、盖章等），不得以任何借口阻挠另选的施工队*进场施工，不得向发包人提出任何索赔要求。
(*)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。局部因发包人拆迁等原因造成延期开工的，发包人只顺延工期，由此产生的任何费用发包人不予补偿。发生不可抗力及非承包人原因造成的工期延误，承包人应办理签证，承包人须以书面形式经确认后方可顺延工期。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）/；
（*）/；
（*）/。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：。
*.材料与设备
*.*承包人采购材料
双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经承包人和监理工程师验收合格后方可进场，但工程主体部分所需的混凝土必须按规定全部使用商品混凝土；钢材首选马钢、南钢。如出现工程型号短缺，必须经发包人同意后才可采购。承包人所购材料质量不得低于招标最高投标限价中所给价格的材质，中标方在购买材料前需征得业主及监理方签字确认，方可购买并使用，否则不得进场使用。
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行承包人投标报价。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：。
施工现场需要配备的试验设备：。
施工现场需要具备的其他试验条件：。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：/。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:/。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件本项目清单控制价。
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：/。
（*）可调材料品种：/。
第*种方式：其他价格调整方式：/。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
国家法律、法规、规章和政策发生变化及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格风险由发包人承担。
人工费按工程造价管理机构发布的标准执行。
施工机械台班使用费的风险范围：施工机械台班使用费中燃料、水电费价格的风险由发包人承担；其他要素价格风险由承包人承担。
*、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
*、其他价格方式：/。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的**%。
预付款支付期限：合同签订后*个工作日内预付工程款。
预付款扣回的方式：在支付工程进度款中按比例扣除，扣完为止。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：执行《****版****省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：
（通用条款默认按月计量，合同当事人也可以选择按形象进度节点计量）
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（按月计量执行通用条款，按形象进度节点计量另行约定）。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不执行。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不执行。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：不执行。
**.*工程进度款支付
*.工程预付款：合同总价（扣除暂列金额）的**%。
*.*工程价款支付方式：
（*）预付款：合同签订生效并具备实施条件后*个工作日内支付合同价款的**%作为预付款，同时乙方须提供同等金额的预付款担保（保函期限需要与合同有效期限*致且为见索即付保函）。
（*）进度款：施工过程结算款支付比例不低于**%，结算审核完成后付至结算价款的***%。[承包人须预缴结算价款的*%作为质量保证金给采购人，质量保证金支持保函(银行保函、担保机构担保、保证保险)使用，工程缺陷责任期满后退回，保函有效期须与工程缺陷责任期截止时间保持*致]。
上述工程款支付等具体事宜由招标人和中标人在签订合同时协商确定。
*.*甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下*次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。
*.合同价款及调整
*.*本合同价款采用固定单价合同确定
*.*风险费用的计算方法：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，*次性包干。
*.*风险范围以外合同价款调整方法详见：*、合同补充条款。
*.*.结算价=中标价±清单内项目工程量调整金额＋新增工程量清单项目(含招标清单漏项）金额×（中标价/控制价）+新增施工技术措施项目调整金额×（中标价/控制价）±[专业工程暂估价调整金额+暂定价材料调整金额+主要材料（半成品）价格调整金额]×（*+税率）±合理工程索赔。
*.*在合同工期内，除税金外，国家政策性调整*律不予调整。
*.*工程量变更造价调整时，施工技术措施费不予调整，其他费用按投标报价执行。
*.合同补充条款
*.*工程量清单及计价的调整内容包括：工程量、综合单价、主材（半成品）价格、措施项目变更、合理工程索赔。具体方法如下：
*.*.*工程量的调整
工程实施过程中遇下列情况，应按实调整分部分项工程量清单项目的数量；
*.*.*.*设计变更引起清单项目工程量的增减；
*.*.*.*设计变更引起新的工程量清单项目。
*.*.*综合单价的调整，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：
*.*.*.*设计变更引起工程量清单项目工程数量增减，执行合同原有的综合单价。
*.*.*.*设计变更引起新的工程项目或暂定价的项目，其相应的工程变更造价确定方法：
****版《****省建设工程工程量清单计价办法》、****版《****省建筑工程计价定额》、****版《****省装饰装修工程计价定额》、****版《****省安装工程计价定额》、****版《****省市政工程计价定额》、****版《****省园林绿化工程计价定额》及配套使用****版《****省建设工程费用定额》、****版《****省建设工程施工机械台班费用编制规则》；根据皖造价【****】**号文件规定、控制价中的费率及****年第期信息价进行组价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后×（中标价/控制价）【中标价和控制价均应扣除暂列金额、暂估价】，作为结算依据。
*.*.*工程进度控制
发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确定之后，承包人应采取各种措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，如果在工程实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标*天以上，并无法确保该分部分项工程进度目标的完成或承包人虽采取了*些措施，但仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书面警告通知*天后，发包人有权终止合同，也可将本合同工程中的*部分或剩余工作交由其他承包人或指定分包人完成，因此所增加的*切费用由原承包人承担。
工程拖延施工工期的处理
因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：
（*）督促施工单位采用突击方法赶工期；
（*）按拖延工期每天*****元罚款，并直接从施工单位的履约保证金中扣除；
（*）对严重拖延工期，经业主多次督促，施工单位拒不执行的，业主单位报经县监察局、县建委、县审计局等单位联席会议批准后，可中止施工合同，并和施工单位进行清算。同时按原中标价格另选同样资质的施工队*进场施工，原施工单位须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队*施工，不得向业主提出任何索赔要求。
*.*.*措施项目变动引起合同价的调整
*.*.*.*由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。
*.*.*.*因发包人要求或工程量的增减改变原来施工技术措施，造成的价格变动的，应扣减相应的原施工技术措施合同价后，按工程量清单漏项的合同价调整方式，进行合同价调整。
*.*.*工程索赔引起合同价的调整
工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。
索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：/。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：不执行。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不执行。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：无。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。
（*）发包人支付进度款的期限：无。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
（*）其他约定：
①确认增（减）的工程变更、现场签证价款应作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。
②发包人应将进度款中相应的人工费、安全文明施工费转入承包人在银行开立的专户，督促承包人专款专用；承包人应当及时支付建筑务工人员工资，落实安全文明施工措施，发承包双方应在合同协议书中约定人工费、安全文明施工费专用账户。
③承包人应在收到发包人签发的进度款支付证书*日内向发包人提交工程款结算发票。
④按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[****]*号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[****]**号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人。
承包人必须按****市相关规定合法用工，确保农民工工资按月足额发放，如有发生拖欠农民工工资并造成负面影响的，视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同并从工程款中直接支付。现场所有用工人员须有劳动合同，并将有关合同及工资发放资料进行档案管理（现场留复印件），并抄报发包人备案。
如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对发包人进行上访行为，按*****元/次处以违约金，并直接从当期工程款中扣除；如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对市政府进行上访行为，按*****元/次处以违约金，并直接从当期工程款款中扣除。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：不执行。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：执行通用条款。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格之日起*周内。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：/。
竣工结算申请单应包括的内容：/。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：*%的工程款；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。采用保函的，保函有效期须与缺陷责任期截止时间保持*致。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*年,自竣工验收合格之日起计。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自承包人收到保修通知起**小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏，如承包人违反此规定，由发包人另行安排队*进行修整，由此产生的费用将在承包人的质保金中双倍扣除。事后出现漏水、漏电等情况，承包人应在**小时内修复。
保修期内的维修：*般性维修承包方应在接到通知后**小时内到达；紧急事故承包方应在接到通知后*小时内到达现场抢修；事后出现渗漏水情况，承包方应在**小时内修复。
承包人末及时维修或末在合理期限维修完好、或经过*次维修都末能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。
承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和使用单位的验收签字。
原材料、构配件、半成品的检测试验单位必须征得建设单位的书面认可，承包人无权自行委托检测单位。即便承包人自行选择了有相应资质的检测单位，发包人有权否定该检测报告，并要求承包人重新检测试验并承担相应费用。
承包人项目部管理人员有下列行为之*，经监理人、发包人及有关管理部门确认后，所有违约金经由发包人、监理人现场下发违约金通知单。
承包人未按照相关规定进行验收，擅自进入下道工序施工的，责令改正，并处以****元/次违约金。
如果监理工程师发现承包人的行为违反施工技术规范或不执行监理工程师指令，除了采取措施纠正其错误行为外，处以****元-****元次违约金。
对于发包人、监理单位巡视或平行检验过程中提出的质量、安全等问题，承包人应在要求时间内整改完毕，否则，监理人发出监理通知，每发*份监理通知处****元违约金，同*问题每*次通知逾期仍不整改完毕或未整改的，每*次监理通知处****元违约金，屡教不改的，责令停工整顿，违约金按****元/次。
承包人应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购材料或设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。不符合选取文件及合同约定的，必须及时清场，否则处以该种设备、材料价格**%违约金，由此延误的工期不予顺延。
需要见证取样的材料必须见证取样，合格方可使用，未送检或送检不合格继续使用的，责令改正并处以****元/次违约金。
对质量安全监督部门下发的关于质量安全问题的通知书，承包人应在规定时间内回复并立即整改，限期内不整改或整改不到位、同*事件引起质量安全监督部门再次下发通知书的，处以****元/次违约金。
工程资料不完善，资料报告或检验结论的时间不符合实际施工节点时间要求的，予以通报批评，并处以****元/次违约金。
工程资料必须按有关规定编制，与工程进度同步。发现资料出具不及时、与工程实体不相符的，处以***元/次违约金。
未健全安全施工日志、台帐、会议纪录，安全资料不完整，责令改正，并处以***元/次违约金。
未建立符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录责令限期改正，如未在限期内整改落实处以****元/次违约金。
总包单位对分包单位质量、进度、安全的管理配合，即承包人参加分包工程验收，提出整改验收意见。分包单位的违约行为，均视为承包人违约。
工程施工期间及保修期内由于施工质量产生的检测鉴定、修补、加固、返工及赔偿等费用由承包人自行承担。
承包人未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过*次维修都未能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：无。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
（*）其他：。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行通用条款。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见补充条款.
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：无。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****县人民法院起诉。
合同编号：（**-**-）
建设工程施工合同
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*节合同协议书
发包人（全称）：****县住房和城乡建设局.
承包人（全称）：****.
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县*坡乡镇镇政府宿舍小区配套基础设施建设项目。
*.工程地点：****县境内。
*.工程立项批准文号：/。
*.资金来源：****。
*.工程内容：本工程主要建设内容有：外墙面改造、内墙面改造、屋面卷材防水层改造、其他配套设
施更换、地面硬化改造、新建成品树脂排水沟、成品钢质门卫（含道闸系统）、膜结构车棚、健身器材、
绿化、文化墙、雨污水管网工程、新建围墙、楼道亮化、室外监控、路灯亮化等；。
*.工程承包范围：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。
*、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：***日历天，工期以经监理审核的倒排时间为准。
*、质量标准
工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：*******元
人民币（大写）：*******元整(¥*******元,其中含暂列金额元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）(¥元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
*.合同价格形式：单价合同。
*、项目负责人（建造师）
承包人项目负责人（建造师）：****。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）响应函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应
以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付
合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法
分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质
性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签字、盖章生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：.
地址：地址：.
邮政编码：.邮政编码：.
法定代表人：法定代表人：.
委托代理人：委托代理人：.
电话：电话：.
传真：传真：.
电子信箱：电子信箱：.
开户银行：开户银行：.
账号：.账号：.
签订时间：****年*月**日签订时间：****年*月**日
第*节通用合同条款
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局****年*月**日联合印发的《建设工程施工合同
（**-****-****示范文本）》第*部分通用条款。
第*节专用合同条款
使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局****年*月**日联合印发的《建设工程施工合同
（**-****-****示范文本）》第*部分专用条款。
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：。
*.*.*合同当事人及其他相关方
| 组织机构代码： |
组织机构代码：. |
| 地址： |
地址：. |
| 邮政编码：. |
邮政编码：. |
| 法定代表人： |
法定代表人：. |
| 委托代理人： |
委托代理人：. |
| 电话： |
电话：. |
| 传真： |
传真：. |
| 电子信箱： |
电子信箱：. |
| 开户银行： |
开户银行：. |
| 账号：. |
账号：. |
| 签订时间：****年*月**日 |
签订时间：****年*月**日 |
*.*.*.*监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*.*设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
*.*.*.*永久占地包括：。
*.*.*.**临时占地包括：。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规
定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有
关规定。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
；
发包人提供国外标准、规范的份数：；
发包人提供国外标准、规范的名称：。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工通知前**日内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：；
承包人提供的文件的期限为：；
承包人提供的文件的数量为：；
承包人提供的文件的形式为：；
发包人审批承包人文件的期限：。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃
圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、
环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担。
施工前应开设*-*个固定施工通道，通道位置由发包人和承包人现场共同确认，确定后不得移动并采
取有效硬化措施。不得损坏道路路面路侧石、人行道板、雨水井、雨水篦、绿化带、通信光缆、燃气管道、
供电等公共设施，如因工程需要，确需损坏少量公共设施的，施工方应办理相关手续，在完工后必须恢复
原状或按照有关部门核定的价格赔偿。以上均为工程验收内容，若施工方有损毁不及时修复，发包人有权
委托其他施工方进行维修，发生的费用从承包人工程款中直接扣除，并在每阶段付款节点顺延*个月支付。
施工过程中，应办理渣土运输证件，保持开发区道路清洁，如有抛撒滴漏，应及时清扫。否则发包人对承
包人进行处罚。施工方应确保施工安全,若施工过程中出现工伤事故及由此产生的所有经济赔偿由施工方
负责,与发包人无关。
在本工程施工期间，施工单位使用的运输车辆须满足公安、市容城管、交通管理部门等的规定并按要
求依法遵照有关规定办理运输许可证，严禁使用无牌无证车辆进行施工，若因以上原因造成的各种行政罚
款等费用，由施工单位自行承担，发包人不具有协调等责任义务。如由此造成影响导致业主声誉受损，发
包人将向承包人收取违约金****元/次。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人
员泄漏有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：/。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单中量的错误按实调整；清单描述错误合同价
不予调整，按图施工，执行合同综合单价。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实计量调整。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：甲方代表；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认
权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定
分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：发包人在申请办理施工许可证过程中，应当承诺在
取得施工许可证*个月内办理工程款支付担保。未按承诺期限提供工程款支付担保，视作项目建设资金
未落实。
发包人是否提供支付担保：提供支付担保。
发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、保证保险、工程担保公司担保等方
式。银行保函、保证保险和工程担保保单应当为不可撤销的保证。发包人应当向承包人提供签约合同价*%
的工程款支付担保。
对于政府投资的工程建设项目，发包人可以提供财政等政府有权部门出具的落实项目建设资金保障证
明作为工程款支付担保凭证。工程款支付担保保证期限应与施工合同约定的期限保持*致。施工工期延期
的，发包人应在担保到期前**天办理延期手续。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：另行约定。
承包人需要提交的竣工资料套数：按市档案馆要求执行。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后*个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：按市档案馆要求执行。
（*）承包人应履行的其他义务：
*、项目暂定年月开工，年月竣工。实际开工日期将以开工令为准，总工期个日历天
完成竣工验收。
*、承包人在各自施工区域围挡自成系统，分隔材料采用实心砖。公共道路及冲洗平台由承包人提供，
承包人不得因其他人使用公共道路及冲洗平台而收取任何费用。
*、若施工过程中根据发包人需要调整施工供水管线走向，承包人须按发包人指令更改供水管线走向，
由此产生的费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。
*、发包人代表有权就其他未尽事宜或临时发生的计划发出指令，承包人须积极配合执行，除有设计
变更增加费用外，其他费用不予增加。
*、中签人在领取中标通知书后必须配合办理相关报建手续、施工许可证，此项工作必须在中标通知
书发放**日内完成（若因项目单位原因造成的除外）；否则，每拖延*天处以****元违约金，提前不奖
励。
*.*项目负责人（建造师）
*.*.*项目负责人（建造师）：
姓名：****；
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：建筑工程*级；
建造师注册证书号：皖************；
建造师执业印章号：皖***********（**）；
安全生产考核合格证书号：皖建安*（****）*******；
联系电话：***********；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目负责人（建造师）的授权范围如下：/。
关于项目负责人（建造师）每月在施工现场的时间要求：项目注册建造师必须保证每月在工地工作时
间不少于**天，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方和监理同意后方可离开。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人（建造师）缴纳社会保险证明的违约责任：/。
项目负责人（建造师）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程
款中扣除每人每天每次****元违约金。
*.*.*承包人擅自更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：若未经发包人和监理人
同意更换项目负责人（建造师）及项目技术负责人的，发包人对其处以***违约金/人.次。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：承包方项
目负责人（建造师）、项目技术负责人不满足岗位管理水平及技术水平等原因要求时，发包人和监理人可
要求承包方更换，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平，并经发包人书面认可，同
时发包人对承包人处以人民币***元违约金/人.次。如承包人拒不更换项目负责人（建造师），发包人
有权要求承包人退场。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。施工现场管理人
员应当为承包人缴纳社保人员。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同
意后方可离开。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施
工管理人员的，发包人有权对承包人处以每人每次***元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此
给发包人和相关人带来的*切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣
除，每人每次****元违约金。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：。
主体结构、关键性工作的范围：。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：。
其他关于分包的约定：。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行合同通用条款。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
退还时间：项目全部竣工验收合格完成后**日内*次性退还。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施
工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；
发包人和承包人间分歧或异议的组织协调的主持权；撤换不合格的工程施工（含分包）单位和注册建造师
及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权及《建设工程监理规范》规定的法定职权等等。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（*）；
（*）；
（*）。
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：本工程应达到选取文件规定的质量合格标准。承包人应按照现行的国家
施工验收规范和资料评定标准施工；预验收不合格须整改合格，并处以****元违约金；竣工验收必须合
格，否则发包人将处以****元违约金；承包人同意终止施工合同并不再支付剩余工程款，承包人并应当
另行承担因此给发包人造成的全部损失。
*.*隐蔽工程检查
*.*.*隐蔽工程隐蔽前，承包人需自行自检，自检合格后通知发包人和监理单位验收，发包人及监理
单位按设计图、规范、标准和施工组织设计或施工方案到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可
隐蔽。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，
发包人只顺延工期，由此产生的任何费用发包人不予补偿。发生不可抗力及非承包人原因造成的工期延误，
承包人应办理签证，承包人须以书面形式经确认后方可顺延工期。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）/；
（*）/；
（*）/。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：。
*.材料与设备
*.*承包人采购材料
双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经承包人和监理
工程师验收合格后方可进场，但工程主体部分所需的混凝土必须按规定全部使用商品混凝土；钢材首选马
钢、南钢。如出现工程型号短缺，必须经发包人同意后才可采购。承包人所购材料质量不得低于招标最高
投标限价中所给价格的材质，中标方在购买材料前需征得业主及监理方签字确认，方可购买并使用，否则
不得进场使用。
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行承包人投标报价。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：。
施工现场需要配备的试验设备：。
施工现场需要具备的其他试验条件：。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：/。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:/。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：/。
发包人审批承包人合理化建议的期限：/。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件本项目清单控制价。
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：/。
（*）可调材料品种：/。
第*种方式：其他价格调整方式：/。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中
约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
国家法律、法规、规章和政策发生变化及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格风险由发包人
承担。
人工费按工程造价管理机构发布的标准执行。
施工机械台班使用费的风险范围：施工机械台班使用费中燃料、水电费价格的风险由发包人承担；其
他要素价格风险由承包人承担。
*、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
*、其他价格方式：/。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的**%。
预付款支付期限：合同签订后*个工作日内预付工程款。
预付款扣回的方式：在支付工程进度款中按比例扣除，扣完为止。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：执行《****版****省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：
（通用条款默认按月计量，合同当事人也可以选择按形象进度节点计量）
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
（按月计量执行通用条款，按形象进度节点计量另行约定）。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不执行。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计
量：不执行。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：不执行。
**.*工程进度款支付
*.工程预付款：合同总价（扣除暂列金额）的**%。
*.*工程价款支付方式：
（*）预付款：合同签订生效并具备实施条件后*个工作日内支付合同价款的**%作为预付款，同时乙
方须提供同等金额的预付款担保（保函期限需要与合同有效期限*致且为见索即付保函）。
（*）进度款：施工过程结算款支付比例不低于**%，结算审核完成后付至结算价款的***%。[承包人
须预缴结算价款的*%作为质量保证金给采购人，质量保证金支持保函(银行保函、担保机构担保、保证保
险)使用，工程缺陷责任期满后退回，保函有效期须与工程缺陷责任期截止时间保持*致]。
上述工程款支付等具体事宜由招标人和中标人在签订合同时协商确定。
*.*甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，
甲方将从下*次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。
*.合同价款及调整
*.*本合同价款采用固定单价合同确定
*.*风险费用的计算方法：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，*次性包干。
*.*风险范围以外合同价款调整方法详见：*、合同补充条款。
*.*.结算价=中标价±清单内项目工程量调整金额＋新增工程量清单项目(含招标清单漏项）金额×
（中标价/控制价）+新增施工技术措施项目调整金额×（中标价/控制价）±[专业工程暂估价调整金额+
暂定价材料调整金额+主要材料（半成品）价格调整金额]×（*+税率）±合理工程索赔。
*.*在合同工期内，除税金外，国家政策性调整*律不予调整。
*.*工程量变更造价调整时，施工技术措施费不予调整，其他费用按投标报价执行。
*.合同补充条款
*.*工程量清单及计价的调整内容包括：工程量、综合单价、主材（半成品）价格、措施项目变更、
合理工程索赔。具体方法如下：
*.*.*工程量的调整
工程实施过程中遇下列情况，应按实调整分部分项工程量清单项目的数量；
*.*.*.*设计变更引起清单项目工程量的增减；
*.*.*.*设计变更引起新的工程量清单项目。
*.*.*综合单价的调整，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：
*.*.*.*设计变更引起工程量清单项目工程数量增减，执行合同原有的综合单价。
*.*.*.*设计变更引起新的工程项目或暂定价的项目，其相应的工程变更造价确定方法：
****版《****省建设工程工程量清单计价办法》、****版《****省建筑工程计价定额》、****版《安
徽省装饰装修工程计价定额》、****版《****省安装工程计价定额》、****版《****省市政工程计价定
额》、****版《****省园林绿化工程计价定额》及配套使用****版《****省建设工程费用定额》、****
版《****省建设工程施工机械台班费用编制规则》；根据皖造价【****】**号文件规定、控制价中的费率
及****年第期信息价进行组价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后×（中
标价/控制价）【中标价和控制价均应扣除暂列金额、暂估价】，作为结算依据。
*.*.*工程进度控制
发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确定之后，承包人应采取各种措施
确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，如果在工程实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞
后该分部分项工程进度目标*天以上，并无法确保该分部分项工程进度目标的完成或承包人虽采取了*些
措施，但仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书
面警告通知*天后，发包人有权终止合同，也可将本合同工程中的*部分或剩余工作交由其他承包人或指
定分包人完成，因此所增加的*切费用由原承包人承担。
工程拖延施工工期的处理
因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的，业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处
理：
（*）督促施工单位采用突击方法赶工期；
（*）按拖延工期每天*****元罚款，并直接从施工单位的履约保证金中扣除；
（*）对严重拖延工期，经业主多次督促，施工单位拒不执行的，业主单位报经县监察局、县建委、
县审计局等单位联席会议批准后，可中止施工合同，并和施工单位进行清算。同时按原中标价格另选同样
资质的施工队*进场施工，原施工单位须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队*施工，不得向
业主提出任何索赔要求。
*.*.*措施项目变动引起合同价的调整
*.*.*.*由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。
*.*.*.*因发包人要求或工程量的增减改变原来施工技术措施，造成的价格变动的，应扣减相应的原
施工技术措施合同价后，按工程量清单漏项的合同价调整方式，进行合同价调整。
*.*.*工程索赔引起合同价的调整
工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对
方提出经济补偿的行为。
索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、
索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调
查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：/。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：/。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：不执行。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不执行。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：无。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：无。
（*）发包人支付进度款的期限：无。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
（*）其他约定：
①确认增（减）的工程变更、现场签证价款应作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。
②发包人应将进度款中相应的人工费、安全文明施工费转入承包人在银行开立的专户，督促承包人专
款专用；承包人应当及时支付建筑务工人员工资，落实安全文明施工措施，发承包双方应在合同协议书中
约定人工费、安全文明施工费专用账户。
③承包人应在收到发包人签发的进度款支付证书*日内向发包人提交工程款结算发票。
④按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[****]*号）及国家住建部和人
社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[****]**号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建
筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑
工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程
承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资
发放给建筑工人。
承包人必须按****市相关规定合法用工，确保农民工工资按月足额发放，如有发生拖欠农民工工资并
造成负面影响的，视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同并从工程款中直接支付。现场所有用工人
员须有劳动合同，并将有关合同及工资发放资料进行档案管理（现场留复印件），并抄报发包人备案。
如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对发包人进行上访行为，按*****元/次处以违约金，并
直接从当期工程款中扣除；如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对市政府进行上访行为，按*****
元/次处以违约金，并直接从当期工程款款中扣除。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：不执行。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：/。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：无。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：执行通用条款。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格之日起*周内。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：/。
竣工结算申请单应包括的内容：/。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（*）发包人完成支付的期限：/。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：*%的工程款；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣
回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金支持保函（银行保函、担保机构担保、保证保险）使用。采
用保函的，保函有效期须与缺陷责任期截止时间保持*致。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*年,自竣工验收合格之日起计。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
自承包人收到保修通知起**小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏，如承包人违反此规定，由发包人另
行安排队*进行修整，由此产生的费用将在承包人的质保金中双倍扣除。事后出现漏水、漏电等情况，承
包人应在**小时内修复。
保修期内的维修：*般性维修承包方应在接到通知后**小时内到达；紧急事故承包方应在接到通知
后*小时内到达现场抢修；事后出现渗漏水情况，承包方应在**小时内修复。
承包人末及时维修或末在合理期限维修完好、或经过*次维修都末能修好的，发包人有权自行请人代
为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负
的责任。
承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和使用单位的验收签字。
原材料、构配件、半成品的检测试验单位必须征得建设单位的书面认可，承包人无权自行委托检测单
位。即便承包人自行选择了有相应资质的检测单位，发包人有权否定该检测报告，并要求承包人重新检测
试验并承担相应费用。
承包人项目部管理人员有下列行为之*，经监理人、发包人及有关管理部门确认后，所有违约金经由
发包人、监理人现场下发违约金通知单。
承包人未按照相关规定进行验收，擅自进入下道工序施工的，责令改正，并处以****元/次违约金。
如果监理工程师发现承包人的行为违反施工技术规范或不执行监理工程师指令，除了采取措施纠正其
错误行为外，处以****元-****元次违约金。
对于发包人、监理单位巡视或平行检验过程中提出的质量、安全等问题，承包人应在要求时间内整改
完毕，否则，监理人发出监理通知，每发*份监理通知处****元违约金，同*问题每*次通知逾期仍不
整改完毕或未整改的，每*次监理通知处****元违约金，屡教不改的，责令停工整顿，违约金按****元
/次。
承包人应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购材料或设备，并提供产品合格证明，对材
料设备质量负责。不符合选取文件及合同约定的，必须及时清场，否则处以该种设备、材料价格**%违约
金，由此延误的工期不予顺延。
需要见证取样的材料必须见证取样，合格方可使用，未送检或送检不合格继续使用的，责令改正并处
以****元/次违约金。
对质量安全监督部门下发的关于质量安全问题的通知书，承包人应在规定时间内回复并立即整改，限
期内不整改或整改不到位、同*事件引起质量安全监督部门再次下发通知书的，处以****元/次违约金。
工程资料不完善，资料报告或检验结论的时间不符合实际施工节点时间要求的，予以通报批评，并处
以****元/次违约金。
工程资料必须按有关规定编制，与工程进度同步。发现资料出具不及时、与工程实体不相符的，处以
***元/次违约金。
未健全安全施工日志、台帐、会议纪录，安全资料不完整，责令改正，并处以***元/次违约金。
未建立符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录责令限期改正，如未在限期内整改落实处以****
元/次违约金。
总包单位对分包单位质量、进度、安全的管理配合，即承包人参加分包工程验收，提出整改验收意见。
分包单位的违约行为，均视为承包人违约。
工程施工期间及保修期内由于施工质量产生的检测鉴定、修补、加固、返工及赔偿等费用由承包人自
行承担。
承包人未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过*次维修都未能修好的，发包人有权自行请人
代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应
负的责任。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：无。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施
的违约责任：无。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货
日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。
（*）其他：。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使
合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：执行通用条款。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：详见补充条款.
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：/
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制
的其他文件的费用承担方式：/。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：无。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****县人民法院起诉。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
