****省****合同
（工程类）
项目名称:****市第*人民医院（****市职业病防治院）检验科
装修改造工程
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****市第*人民医院（****市职业病防治院）
供应商：****
采购代理机构:****
签订时间：*〇**年*月***日
目录
*、合同协议书
*、通用条款
*、专用条款
*、房屋建筑工程质量保修书
*、安全生产合同
，*
*、合同协议书
采购人（全称）：****市第*人民医院（****市职业病防治院）
供应商（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市第*人民医院（****市职业病防治院）检
验科装修改造工程工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市第*人民医院（****市职业病防治院）检验科装修改造工程。
*.工程地点：****市第*人民医院（****市职业病防治院）。
*.工程批准文号：。
*.资金来源：。
*.工程内容：。
群体工程应附《供应商承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：
。
*、合同工期
计划开工日期：，年月日。
计划竣工日期：，年月日。
工期总日历天数：，天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工
期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合，标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）******元(¥***,***.**元)；
，*
其中：
暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
工程竣工结算值不包含暂列金额。
*.合同价格形式：。
*、项目经理
供应商项目经理：。
*、资金来源
*******,***.**元；财政专户资金：*元；自筹资金：*元。
*、付款方式
□*次性支付方式：，
□分期支付方式：
□其他支付方式：
*、合同融资事项
按照《****省财政厅关于启动****省****合同融资与履约保函服务平台有关事项的
通知》【鲁财采（****）**号】、《****省财政厅关于加强****合同付款账户管理的通
知》【鲁财采（****）*号】文件相关要求，本合同可用于“****省****合同融资与履
约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融
资平台将生成“****合同回款账户确认单”，回传“****省****信息公开平台”推
送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金
准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
*、合同文件构成
，*
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标或成交通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸（如果有）；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
**、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
**、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
**、签订地点
本合同在****市第*人民医院（****市职业病防治院）签订。
，*
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，采购人执*份，供应商执*份，代理机构*份。
采购人：(公章)，供应商：(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
住所：****省滨州市滨城区黄河*路***号锦城
住所：东风中路***号，
花园小区*号楼***
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：****-*******，电话：***********
传真：，传真：
开户银行：中国建设银行股份有限公司*****新
开户银行：，
支行
账号：，账号：********************
邮政编码：，邮政编码：
，*
| 采购人：(公章) |
供应商：(公章) |
| 法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） |
（签字） |
| 住所：东风中路***号 |
住所：****省滨州市滨城区黄河*路***号锦城花园小区*号楼*** |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话：****-******* |
电话：*********** |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行：中国建设银行股份有限公司*****新支行 |
| 账号： |
账号：******************** |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
*、通用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（**—****—****）的
通用条款。
*、专用条款
合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条
款中同*编号的条款*起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，
以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为
中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（**—****
—****）中的《专用条款》。
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：供应商的书面承诺。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，，。
*.*.*.*设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
，*
通信地址：，，。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守****省、济南市的地方法规
和有关部门的规章、规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和
施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、
建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统*标准
以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第*.*条。
*.*图纸和供应商文件
*.*.*图纸的提供
采购人向供应商提供图纸的期限：开工前；
采购人向供应商提供图纸的数量：*套；
采购人向供应商提供图纸的内容：施工图纸。
*.*联络
*.*.*采购人和供应商应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*采购人接收文件的地点：；
采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表。
供应商接收文件的地点：供应商施工现场项目部；
供应商指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
，*
*.**知识产权
*.**.*关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人。
关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同
以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.采购人
*.*采购人代表
采购人代表：
姓名：，；
身份证号：，；
职务：，；
联系电话：，；
电子信箱：；
通信地址：，。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。
*.*.*提供施工条件
关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(*)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。
(*)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，
供应商自行解决。
(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
(*)工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁
移，经采购人确认后承担费用。
，*
(*)由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：采购人按部门规定办理。
(*)水准点与坐标控制点交验要求：。
(*)图纸会审和设计交底时间：由采购人通知具体时间。
(*)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工
作：由供应商提出具体保护措施和价格，经审计和采购人确认后执行，费用由采购人承担。
(*)双方约定采购人应做的其它工作：另行协商
*.供应商
*.*供应商的*般义务
（*）供应商提交的竣工资料的内容：*、完整准确的竣工图纸*、竣工内业资料。
供应商需要提交的竣工资料套数：竣工图*套（要求计算机出图），其中原件*套，电子文
件*套；竣工内业资料*套。
供应商提交的竣工资料的费用承担：发生费用由供应商承担。
供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。
供应商提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。
（*）供应商应履行的其他义务：
*、供应商按规定办理环保、安全等手续。
*、按照国家有关规定管理农民用工，供应商应及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动
保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由供应商承担。
*、供应商按照本合同*.*（*）款提交进度计划，并承担由此的责任和义务。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：，；
身份证号：，；
建造师执业资格等级：，；
建造师注册证书号：，；
，*
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：\。
关于工程奖项的约定：\。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
*.*.*关于治安保卫的特别约定：______________________
关于编制施工场地治安管理计划的约定：\。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：\。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：收到成交通知书后*天内。
采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在供应商
提供施工组织设计后*天内审定完毕；若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进
行修正，供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计，采购人应在*日内对供应商修正
的施工组织设计进行最后审定。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：\。
*.*开工
，**
*.*.*开工准备
关于供应商提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
*.*.*开工通知
执行通用条款。
*.*工期延误
*.*.*因采购人原因导致工期延误
（*）因采购人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。
*.*.*因供应商原因导致工期延误
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的*%。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*采购人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*供应商提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需
要调整的，供应商必须在该项目内容实施前经采购人同意签证盖章，并在该项目完成*天内，
将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）*式*份报采购人，采购人
，**
在*天内审核确认，返还给供应商。供应商未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同
价款变更。采购人未按时间签证的，视为变更工程报告已被确认。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:执行通用条款。
**.*供应商的合理化建议
监理人审查供应商合理化建议的期限：
采购人审批供应商合理化建议的期限：
供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
无。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价*览表》。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按供应商实际完成的工作内容结算，剩
余部分仍归采购人所有。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
本工程为固定综合单价合同。但是，工程竣工结算价不得超出本次采购预算。
付款方式：
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
，**
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条
款。
**.*工程试车
执行通用条款。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
执行通用条款。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
执行通用条款。
**.*竣工结算审核
采购人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。
采购人完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起*年。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行国家规定。
，**
**.违约
**.*采购人违约
执行通用条款。
**.*供应商违约
**.*.*供应商违约的情形
执行通用条款及有关条款规定。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
，**
*、工程质量保修书
采购人（全称）：****市第*人民医院（****市职业病防治院）
供应商（全称）：****
为保证****市第*人民医院（****市职业病防治院）检验科装修改造工程（工程名称）
在合理使用期限内正常使用，采购人和供应商协商*致签订工程质量保修证书。供应商在质
量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。
（*）工程质量保修范围和内容
供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，
以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：
（*）质量保修责任期
质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
*、****为*年；
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*、供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（*）质量保修责任
*.属于修复范围和内容的项目，供应商应在收到修复通知之日后*天内派人修复。供应
，**
商不在约定期限内派人修复，采购人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。
*.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商
施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。
*.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因
供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担赔偿责任。
*.质量保修完成后，由采购人或其指定的第*方专业公司（如监理等）组织验收。
（*）其他
双方约定的其他工程质量修复事项：无。
本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同采购人供应商双方共同签署。其有
效期限至保修期满。
，**
*、安全生产合同
为在****市第*人民医院（****市职业病防治院）检验科装修改造工程施工合同的实
施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人****
市第*人民医院（****市职业病防治院）(以下简称“甲方”)与供应商****永达建设工程
有限公司(全称)(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
*、甲方职责
*．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全
生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时
施工，同时验收，投入使用。
*．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*．乙方是安全施工第*责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全
生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*．坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备
专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同
时计划、布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的
民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任
制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应
，**
按施工人员的*％—*％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的
发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
力或妨碍治安的行为。
*．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车
船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格
证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理
责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
，**
本合同*式*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工
程竣工验收后失效。
甲方：****市第*人民医院（****市职乙方：****
业病防治院）
单位名称(公章)：，单位名称(公章)：
住所：东风中路***号，住所：****省滨州市滨城区黄河*路***号锦城
花园小区*号楼***
法定代表人或授权代理人：，法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
电话：****-*******，电话：***********
签订日期：****年*月**日，签订日期：****年*月**日
，**
山山
****合同
行
项目名称：****市第*人民医院（****市职业病防治院）检验科
装修改造工程
福
项目编号：****省****：*************************
合同编号：**************************-***
*
采购人：****市第*人民医院（****市职业病防治院）
供应商：****
签订日期：****年*月*日
山
第*节合同协议书
发包人（全称）：****市第*人民医院（****市职业病防治院）
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国****法》》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有
关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****市第*人民医院（****市职业病防
治院）检验科装修改造工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
工程名称：****市第*人民医院（****市职业病防治院）检验科装修改造工程。
*.工程地点：****市第*人民医院院内
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：财政资金***%
*.工程内容：检验科****、电气系统、给排水系统、空调系统、冷库工程；具体以工程量清单
内容为准。
*.工程承包范围：检验科****、电气系统、给排水系统、空调系统、冷库工程：具体以工程
量清单内容为准
合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*
致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
达到招标响应文件要求与国家施工验收规范规定的合格标准
店
*、签约合同价与合同价格形式
山
*.签约合同价为：
人民币（大写）******圆整（￥******.**元）；
其中：
*****
临
*
人民币（大写）*******圆*角*分（￥*******
合同价格形式：固定综合单价，工程量据实结算
*
合同当事人对合同价格形式的其他约定：因环保问题所涉及的费用全部包含在此次报价中，结
算时不以施工期间材料、人工、施工机具市场价格波动等因素调整价格。
*、项目经理
承包人项目经理：
*、付款方式：签订合同后付至合同额的**%，工程竣工验收合格审计完成后付至审计额的**%，剩余
款项缺陷责任期满后无任何质量问题无息付清。
山
*、履约验收
*.验收地点：甲方指定地点
*.验收方式：项目履行完成后由采购人组织验收，验收产生的费用由乙方承担。
*.验收结果公示：在中国********网及****市公共资源交易网进行公示。
*、合同文件构成
**
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
我
（*）成交通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
质
**
(*）已标价工程量清单或预算书；
*
（*）其他合同文件
快
恭喜*
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，
应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*
福
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支
付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违
法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实
质性内容相背离的协议。
*、词语含义
*
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同
**签订时间
山
本合同于****年日签订
福
**、签订地点
本合同在****市第*人民医院（****市职业病防治院）签订。
**、补充协议
*
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章生效。
**、合同份数
本合同*式**份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，监督方执*份，鉴证方
执*份。
福
*
（此页无正文，为盖章页）行
发包人（盖章）：****市第*人民医院（****市职业病防治院承包人（盖章）：****
山
法定代表人或其委托代理法定代表人或其委托代理人专
（签字或盖章）（签字或盖章）
组织机构代码组织机构代码：******************
地址：****市德城区东风中路***号地址：****省滨州市滨城区黄河
*路***
号锦城花园小区*号楼***
邮政编码：******
法定代表人：刘志永
电话：****-*******
电电话：****-*******
开户银行：中国建设银行股有有限司*****新支行
账号：********************
福
临
监督方（盖章）：****市财政局****监督管理科*
电话：****-*******
鉴证方（盖章）：****满宸项目
理有限口
电话：****-*******
*
楼
第*节通用合同条款
通用合同条款直接引用建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》》（示范文本）
山
（**-****-****）中“通用合同条款”
**
山
第*节专用合同条款
*.*般约定
山
山
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：方施工组织设计、补充协议及履行合同过程中双方确认的对合
同有影响的会议纪要、签证及设计变更等书面文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：；
*.**.*设计人：
出*
名称：；
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
*.*.*.*永久占地包括：执行通用条款。
*.*.*.*临时占地包括：经发包方同意后的施工临时占地
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：国家、省市现行法律、法规
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行通用条款
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：；
发包人提供国外标准、规范的份数：上；
发包人提供国外标准、规范的名称：。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：满足招标响应文件要求，符合国家行业
标准的要求
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
*
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套（其中*套用于制作竣工图，施工方应妥善保存
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部施工图纸
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及有关方案、进度计划、工程款申请表、施工资料、
竣工资料等
承包人提供的文件的期限为：按发包人要求
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求
承包人提供的文件的形式为：按发包人要求
发包人审批承包人文件的期限：收到后*日内
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：发包人办公地点
发包人指定的接收人为：发包人指定的业主代表福
承包人接收文件的地点：施工现场项目部：
承包人指定的接收人为：承包方项目经理
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行发包人规定
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内临时道路和交
通设施由承包人自行建设并承担费用，因承包人原因造成道路或者设施损坏的，承包人负责修复并承担
由此增加的费用
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.*知识产权
福
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反
映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
发包
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款
*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款
*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：双方另行
协商。
*.*工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按以下规定执行。
（*）
工程量清单缺项、漏项时，执行综合单价的确定相关条款
心
（*）工程清单数量出现偏差，中标综合单价不予调整。
（*）现场发生的设计变更及签证内容，按相关规定调整
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量据实结算
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表
张春成
名
*
联系电话：***********
小
发包人对发包人代表的授权范围如下：工程质量、施工进度、安全监督、工程量确认、签证认可及现
场关系协调，代表发包人在施工现场履行合同
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工现场已经满足施工条件
*.*.*提供施工条件*
*
施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由发包人协助，承包人自行
承担水、电费用
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供
发包人是否提供支付担保：查。
*
福
发包人提供支付担保的形式：无。
*.承包人
山
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按建设工程资料规范要求
承包人需要提交的竣工资料套数：按建设工程资料规范要求。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后**天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料和电子版资料，应符合地方档案归档管理规定。
*）承包人应履行的其他义务：_双方另行协商
*
*.*项目经理
山
*.*.*项目经理
姓名：付开强
身份证号：******************
建造师执业资格等级：注册*级建造师·建筑工程
建造师注册证书号：鲁****************
品
建造师执业印章号：鲁****************（**）
安全生产考核合格证书号：鲁建安*（****）*******
联系电话：***********
电子信箱：********@***.***
通信地址：****省滨州市滨城区黄河*路***号锦城花园小区*号楼***；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的权利，履行合同约定的义务，本工
程所有的文件经承包人项目经理签署后均视为承包人已经确认、认可的事实。受承包人委托全面负责工
程安全、质量、进度、投资*大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准
化现场工作。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理及技术负责人必须每日驻工地不少于**天/
月。遇有特殊情况需要离开施工现场必须向发包人请假，发包人准假，且项目经理安排好现场工作，方
能离开施工现场。如有违约须按以下额度向发包人支付违约金：项目经理，人民币**元/天；技术负责
人，人民币*.**元/天；其他人员，人民币*.**元／人次，并限期整改到位：
福
**.*合同价格形式
单价合同
综合单价包含的风险范围：固定综合单价，工程量据实结算。
风险费用的计算方法：。
风险范围以外合同价格的调整方法：按**.*.*条约定调整。
*、总价合同。
总价包含的风险范围
风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：。
*（
*其他价格方式：
省
**.*预付款
山山
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同金额的**%。
预付款支付期限：。
预付款扣回的方式：
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：执行通用条款
预付款担保的形式为：执行通用条款
**.*计量
原
**.*.*计量原则
工程量计算规则：须按照国家、行业或地方标准为依据，即必须按照国家或行业计量规范、地方行
政法规、地方指导意见等。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：同付款周期。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：同**.*.*条款。
福
**.*.*总价合同的计量
*
关于总价合同计量的约定：
山
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项（总价合同的计量）约定进行
计量：*。
**
福临
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：*
**.*工程进度款支付
*
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：签订合同后付至合同额的**%，工程竣工验收合格审计完成后付至审计额的
**%，剩余款项缺陷责任期满后无任何质量问题无息付清。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求格式。
**.*.*进度付款申请单的提交
单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求格式
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：**
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后*天内
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：造价咨询单位在收到监理审查意见后*日内提出审
核意见，发包人在收到造价咨询单位的审核意见后*日内完成审批
（*）发包人支付进度款的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书报相关部门付款程序完成后
支付
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：*
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款
**
发包人不较照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
**.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行国家和行业规定以及发包人和监理人的
指示
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：执行国家和行业规定以及发包人和监理人的指示
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：执行国家和行业规定以及发包人和监理人的指示
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后**日内，承包人负责按照通用合同条款的要求
对施工场地进行清理并承担相关费用，直至满足发包人要求，否则发包人将从承包人工程款中扣除相关
拆运费，如果发包人认为有必要保留的，承包人清退场时应无条件保留并移交发包人使用。
*
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。
竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：第*方审核机构出具结算审核报告后**日内。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款。
中
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方协商
山
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
**
福
福
福福
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。
（*）发包人完成支付的期限：详见支付方式
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期：**个月。保修期：*年，保修期的起始日期为工程工验收
合格之日起开始计算
福福
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是，结算额的*%
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：
（*）*%的工程款；
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣
回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金
（*）其他扣留方式：
关于质量保证金的补充约定：
**.*保修
**.*.*保修责任
*年（保修期的起始日期自工程竣工验收合格之日起开始计算）
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*般性问题*个小时内，紧急问题*小时内。
**.违约
**
*福
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：执行通用条款
山
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期顺延
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同约定价款的违约责任：。
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施
的违约责任双方另行协商
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
省
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：*
**.*.*因发包人违约解除合同*
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使
合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：施工中，凡影响质量的分部、分项工程，经发包人或质量监督部门提出进
行返工的，承包人必须认真修复，并承担由此发生的全部费用，工期不顺延。①结算资料未能在规定时
间内递交：②竣工资料未能在规定时间内递交或内容不全；③未按照约定时间和要求退场、清场；④不给
予、不配合发包人工作等：*其他等。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人在履行合同期间层次发生较大安全事故或多次发生严
重质量事故，发包人有权视情况提出解除合同或部分解除合同，由此造成的经济损失由承包人承担。
福
**.不可抗力
苗
**.*不可抗力的确认
*
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：上级政府及部门政策调整。
**.*因不可抗力解除合同
**
*方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规
定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在
合理期限内提供证明。
山
彩
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定承包人承担保险费用。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：执行通用条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理
管
***通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：：
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
专
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
*
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
福
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向本工程所在地人民法院起诉。
**
附件*：工程质量保修卡*
工程质量保修书
山山
发包人（全称）：****市第*人民医院（****市职业病防治院）
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就****
市第*人民医院（****市职业病防治院）检验科装修改造工程签订工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
福
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外
墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，以及双方约定的其他
项目。具体保修的内容，双方约定如下：设计图纸及清单范围内所有内容。
、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*年（保修期的起始日期自工程竣工验收合格之日起开始计算）
*、缺陷责任期
临
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进
行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知按约定时间到达现场（*般性问题*
小时内，紧急问题*小时内），并按约定修复完成（*般性问题**小时内修复完毕，紧急问题应在接
到发包人通知**小时内修复完毕）承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设
行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出
*
保修方案，承包人实施保修。
*.质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由承包人承担，并负责协调解决质量缺陷问题。
**
福
*、双方约定的其他工程质量保修事项：*。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至
保修期满。
*
发包人（盖章）：****市第*人民医院（****市职业病防治院承包人（盖章）****
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
合同专用
签字或盖章）（签字或盖章）
组织机构代码：组织机构代码：******************
地址：****市德城区东风中路***号地址：****省滨州市滨城区黄河*路***
号锦城花园小区*号楼***
电话：****-*******电话：****-*******
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
