勘测设计服务合同
项目名称:****市农业农村局-****年、****年****市高标准
农田建设项目勘测设计服务
合同编号:
发包方(甲方):****市农业农村局
承包方(乙方):****
签订日期:****年*月**日
发包人委托承包人承担****市农业农村局-****年、****年****市高标准农
田建设项目勘测设计服务(下称本项目)项目的勘测设计工作,经双方协商*
致,签订本合同,共同执行。
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工
程勘察设计市场管理规定》;
*.*国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章;
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人给承包人的委托书;
*.*发包人提交的基础资料(已有的技术资料等);
*.*承包人采用的主要技术标准是:现行高标准农田建设项目的国家标准即
《高标准农田建设通则》(**/******-****)、****壮族自治区农业农村厅的相关
文件和政策、行业标准以及相关法律法规。
第*条合同文件的优先次序
*
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不*致,
则根据如下优先次序来判断:
*.*合同书;
*.*发包人要求及委托书。
第*条本合同项目的名称、规模、阶段、设计内容
*、服务项目概况
(*)项目名称:****市农业农村局-****年、****年****市高标准农田建
设项目勘测设计服务
(*)项目地点:****市
(*)合同履行期限:自合同签订之日起至所有项目保修期届满,具体如下:
(*)提交合格设计成果的勘测设计服务期:合同签订后**日内完成项目勘
**
测及踏勘选址工作;**日内完成初步设计,并向采购单位提交初步设计报告,
初步设计图册;初步设计批复后**日内提交技施设计图册、预算(所有勘测设
计成果);****年初步设计报告、初步设计图册于****年*月**日前完成;
技施设计图册、预算(所有勘测设计成果)于****年*月**日前完成。
第*页共*页
(*)后续的勘测设计服务期:中标人需委派至少*名设计代表、提供该项目
现场的勘测设计服务,切实解决工程施工过程中的设计服务问题(参与项目施工
过程现场交桩、设计技术交底、设计优化变更、验收签证等服务工作),并参与
工程各阶段的验收工作等,直至保修期届满。
(*)成果提交内容:
(*)图件成果:包括规划设计现状图、总平面布置图、单体图等图件(包括
纸质版和***版)。
(*)文本报告:包括规划设计报告、预算书等材料(包括纸质版和软件版)。
*、服务范围及内容:
*.建设规模:项目总投资金额为********,其中设计费费率为*.*%,****
市****年、****年高标准农田建设任务约*.**亩(其中新增建设高标准农田
约**亩,亩均投资金额为****元,改造提升高标准农田约**亩,亩均投资
*
金额为****元)。
主要建设内容包括:针对****市****年、****年高标准农田建设任务约*.
**亩(其中新增建设高标准农田约**亩,改造提升高标准农田约**亩),
主要建设内容为水利渠道,机耕路和节水灌溉等农田基础设施。现场勘测设计服
务内容为:调查项目区农业产业情况、人口数量、现农田设施状况;进行野外实地
勘测;并对工程项目进行设计和预算。如需进*步了解详细内容,详见招标文件。
*.采购内容:前期调研踏勘、拟建工程测量及航飞、初步设计、施工图设计,
项目概、预算编制。各类图件和概、预算要达到施工招标的深度并符合相关规范
要求,并协助业主做好上图入库工作。
*、质量要求:符合国家、建设部、农业部现行设计规范、规程和有关政策、
法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。
第*条发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间:
自合同签订之日起至所有项目保修期届满,具体如下:
(*)提交合格设计成果的勘测设计服务期:合同签订后**日内完成项目勘
测及踏勘选址工作;**日内完成初步设计,并向采购单位提交初步设计报告,
初步设计图册;初步设计批复后**日内提交技施设计图册、预算(所有勘测设
计成果):****年初步设计报告、初步设计图册于****年*月**日前完成;
技施设计图册、预算(所有勘测设计成果)于****年*月**日前完成。
第*页共*页
(*)后续的勘测设计服务期:中标人需委派至少*名设计代表、提供该项目
现场的勘测设计服务,切实解决工程施工过程中的设计服务问题(参与项目施工
过程现场交桩、设计技术交底、设计优化变更、验收签证等服务工作),并参与
工程各阶段的验收工作等,直至保修期届满。
(注:如遇上级下达确切任务的时间有所延迟致使项目工期延后,则项目工期
相应顺延。)
第*条验收标准、质量要求
*.验收标准、规范:合格。
*.质量要求:符合国家、建设部、农业部现行设计规范、规程和有关政策、
法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。
*
第*条合同金额
经发包人签发的中标通知书确定,本项目的勘测设计服务费合同
价为人民币(大写):********整(¥*******.**元)。{注:若实际设计
的亩均投资金额有增加(即新增建设高标准农田的亩均投资金额大于****元/亩,
改造提升高标准农田的亩均投资金额大于****元/亩)时,则该项目的实际设计费
总金额以增加后的项目投资总金额与原设计费费率*.*%来计算(即实际结算的项目
设计费=增加后的项目投资总金额×*.*%),若超该项目中标金额部分,可由招标
单位与中标人双方协商后再单独招标或签订该项目合同的补充协议;若因任务数减
少而导致当年项目投资金额减少,设计方也需设计到项目总投资金额为********
所对应的工程量,此时按原合同签订的金额支付;若当上级政策要求提高亩均投资
金额(即新增建设高标准农田的亩均投资金额大于****元/亩,改造提升高标准农
田的亩均投资金额大于****元/亩)时,则应相应减少建设的亩数,使项目总投资
金额控制在********到*********之间,工程量以通过初步设计评审为准}。
第*条支付方式
自中标合同签订后,发包方按支付合同总金额的**%作为项目预付款;承包
方完成****年初步设计,获得上级主管单位批复及完成技施设计并通过控制价
评审后,支付合同总额的**%,承包方完成****年初步设计,获得上级主管单
位批复及完成技施设计并通过控制价评审后,支付合同总额的**%;工程完工验
收合格并经审计结算后支付剩余款项,支付合同总额的**%
发包方每次支付前,承包方应当为发包方开具合同额等额发票,发包方通过
第*页共*页
转账的方式*次性将合同款支付到合同约定的承包方账户。
第*条双方责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向承包人提交基
础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反
国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限*天以内,承包人按本合同规定的
交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件规定超过规定期限*天以上
时,承包人有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,已开始设计工作的,
发包人应根据承包人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费的*半中业农必
支付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。完成市级评审视为全部成果已
交付。
*.*.*发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付设计费,每逾期支
付*天,应承担应支付金额*分之*的逾期违约金,且承包人提交设计文件的时
间顺延。逾期超过**天以上时,承包人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知
发包人。
*.*.*发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得承包
人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
*.*承包人责任
*.*.*承包人应按国家规定和合同约定的技术规范和合同约定的技术规范、
标准进行设计,按本合同第*条、第*条规定的内容、时间及份数向发包人交付
设计文件(出现合同规定有关交付设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计
文件的质量负责。
*.*.*设计任务初始阶段,对特性分析后,要向发包人就工程概况、可能的
效益情况进行全面的汇报。
*.*.*设计合理使用年限满足行业规范要求。
*.*.*承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,因设计文件的
质量问题而造成返工所发生的*切费用由乙方自理,由于承包人设计错误造成工
程质量事故损失(如因承包人以外的原因造成工程质量事故损失,承包人应免责),
第页共*页
承包人除负责采取设计补救措施外,应免收受损失部分的设计费。
*.*.*由于承包人原因,延误了设计文件交付时间,每延误*天,应减收该
项目应收设计费的*分之*。设计文件提交的时间以承包人提交设计文件的日期
为准,由于上级审查文件及按上级要求修改调整文件的时间不计在提交文件时间
之内。
*.*.*承包人交付设计文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结
论负责对不超出原定范围的技术内容做必要调整补充。负责向发包人及施工单位
进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如超过*年项目尚未开始
施工,承包人仍负责上述工作,承包人可按所需工作量向发包人适当收取咨询服
务费,收费额由双方商定。
*.*.*合同生效后,承包人要求终止或解除合同,承包人应双倍返还发包人
已支付的定金。
第*条保密条款
**.*乙方必须根据成果数据的密级,按国家有关保密法律法规的要求,采
取有效的保密措施,严防泄密。
**.*乙方仅限于在本单位范围内使用成果数据,不得扩展到所属系统和上
级、下级、同级其他单位或者其他人。
**.*乙方对使用的成果数据不拥有复制、传播、出版、翻译成外国语言等
的权利,除规定使用范围外不得向第*方提供,测绘成果的任何格式或者任何复
制品视同原始成果数据。
**.*乙方可根据需要对数据内容进行必要的修改和对数据格式进行转换,
但未经许可,不得将修改、转换后的数据对外发布和提供,并应将修改、转换的
情况及修改、转换的内容向甲方备案。
**.*乙方不得将成果数据或者其衍生成果在计算机互联网或其他公共信息
网络相联接。
**.*乙方在工作中处理或存储涉密基础测绘成果、农户隐私信息的计算机、
存储设备等,未经安全技术处理,不得赠送、出售、丢弃或改作其他用途。
**.*项目完成及验收并审计结算后,乙方将所复制或不需要上交的原始资
料和电子数据统*组织销毁,不得存留、拷贝相关资料,确保销毁后不可恢复。
第**条仲裁
第*页共*页
本建设工程设计合同发生争议,发包人与承包人应及时协商解决。也可由当
地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁时,
由****市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达
成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第**条合同生效及其他
**.*本合同双方签字盖章即生效,承包人服务时间自合同签订之日起至本
设计工程通过上级部门验收后为止
**.*本工程项目中,承包人不得指定建设材料、设备的生产厂或供货商。
发包人需要承包人配合建设材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
**.*发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并
支付费用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
**.*本合同双方签字盖章即生效,本合同*式*份,发包人持*份,承包
人持*份。
**.*双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与
本合同具有同等法律效力。
**.*未尽事宜,经双方协商*致,签订补充协议,补充协议与本合同具有
同等效力。
发包人:****市农业农村局承包人:****
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人:
地址:****市绣球大道***号地址:南宁市青秀区中东路*号龙光世纪*号楼**
**号房
电话:*******电话/邮箱:****-*******/********@***.***
纳税人识别号:******************
开户银行:中国工商银行南宁市桃源支行
户名:****
帐号:*******************
**中
经办人:经办人:
签订日期:*****年*月**日
*月*
签订日期:
第*页共*页