竞争性谈判文件
项目编号：********-**-***-****
项目名称：****县党江镇渔江村委革命堤和良种场水闸维修加固
工程
采购单位（盖章）：****县海河堤工程管理站
采购代理机构（盖章）：****
****年*月
目录
第*章竞争性谈判公告
第*章供应商须知
第*章采购需求
第*章评审程序、评审方法和成交标准
第*章响应文件格式
第*章合同格式
第*章工程量清单、图纸
第*章技术规范
第*章竞争性谈判公告
****关于****县党江镇渔江村委革命堤和
良种场水闸维修加固工程竞争性谈判采购公告
项目概况
****县党江镇渔江村委革命堤和良种场水闸维修加固工程的潜在供应商应登录********云平台
（*****://***.***.****.****.***.**/）在线实名获取采购文件，并于****年*月**日北京时间*时
前提交响应文件。
*、项目基本情况
项目编号：********-**-***-****
项目名称：****县党江镇渔江村委革命堤和良种场水闸维修加固工程
采购方式：☑竞争性谈判□竞争性磋商□询价
预算金额：******.**元
采购需求：****县党江镇渔江村委革命堤和良种场水闸维修加固工程施工，详见竞争性谈判文件，工
程量清单及图纸。
合同履行期限：监理签发的开工日起**日历天内完成。
本项目不接受联合体。
*、供应商的资格条件
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定；
*.落实****政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购项目；
*.本项目的特定资格要求：供应商须具备有效水利水电工程施工总承包*级以上（含*级）资质，并
具备相应有效的安全生产许可证书。其中，供应商拟派项目经理须具备水利水电工程专业*级以上（含*
级）注册建造师执业资格，具备相应有效的安全生产考核合格证书（*类）；根据《****非招标采购
方式管理办法》第*章第**条的相关规定，已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐，并在规定时
间内获取采购文件的供应商才有资格参与谈判；提供相关资格证明文件。
*、获取竞争性谈判文件
时间：****年*月**日至****年*月**日，上午**:**-**:**，下午**:**-**:**。
地点：********云平台（*****://***.***.****.****.***.**/）。
获取方式:已依法获得采购人和评审专家书面推荐的供应商应登录********云平台
（*****://***.***.****.****.***.**/）在线实名免费下载采购文件；未注册的供应商可在****政府采
购云平台完成注册后再进行下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电********云平台客
服热线：***-***-****。
*、响应文件提交
截止时间：****年*月**日**点整（北京时间）。
地点：通过********云平台实行在线投标响应。
*、开启
时间：****年*月**日北京时间**点整截标后。
地点：****云平台开标大厅。
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
*.本项目不收取谈判保证金。
*.需落实****政策：
（*）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品****品目清单中属于强制
采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。
（*）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产
品****品目清单中产品。
（*）扶持中小企业政策：本项目为专门面向中小企业项目，参加谈判的供应商须为中小企业，否则
谈判无效。因本项属于专门面向中小企业采购，故小型和微型企业不享受价格扣除优惠政策。监狱企业、
残疾人福利性单位视同小型和微型企业。
*.网上公告媒体查询：********云平台（*****://***.***.****.****.***.**/）、中国政府采
购网（****://***.****.***.**/）。
*.在“信用中国”网站(***.***********.***.**)、中国****网(***.****.***.**)等渠道列入
失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与
****活动。
*.本项目通过********云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安
全，谈判供应商应当在谈判截止时间前完成在“****云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能
够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“********云平台电子交易客户端”需要提前申领
**数字证书，申领流程请自行前往“****市****中心网站-相关下载-**证书办理操作指南”进行查
阅。具体操作流程详见谈判文件。
*、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
*.采购人名称：****县海河堤工程管理站
地址：****县廉州镇南乐街**号
联系方式：****联系电话：****-*******
*.采购代理机构名称：****
地址：****市****县廉州镇广东路***号*楼
联系人：****联系电话：****-*******
*.监督部门:****县财政局****监督管理股联系电话：****-*******
****
****年*月**日
第*章供应商须知
谈判供应商须知前附表
| * |
资格审查文件 |
▲（*）法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（必须提供）；▲（*）法定代表人授权书及代理人有效身份证正反面复印件（如有委托）（必须提供）；▲（*）投标人资格证明文件（必须提供）①****市****供应商信用承诺函；②水利水电工程施工总承包*级以上（含*级）资质证书复印件；③相应有效的安全生产许可证复印件；▲（*）项目经理资格：水利水电工程专业*级以上（含*级）的注册建造师执业资格，具备相应有效的安全生产考核合格证书（*类）（必须提供）；▲（*）专职安全员要求：专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（*类）（必须提供）；▲（*）其他要求：项目管理机构人员配置最低要求：项目经理*人、技术负责人*人、施工员*人、安全员*人、质量员*人、材料员*人；必须提供项目管理机构所有人员有效资格证、近*个月（****年**月至****年*月）（从取得营业执照时间起到谈判截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料，入职或转注本单位不足*个月的须提供最近*个月的参保缴费凭证。）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料（必须提供）；▲（*）建设工程项目管理承诺书（必须提供）；（*）联合体协议书（如有，则必须提供）； |
| * |
谈判供应商资格 |
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定；*.落实****政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购项目*.本项目的特定资格要求：供应商须具备有效水利水电工程施工总承包*级以上（含*级）资质，并具备相应有效的安全生产许可证书。其中，供应商拟派项目经理须具备水利水电工程专业*级以上（含*级）注册建造师执业资格，具备相应有效的安全生产考核合格证书（*类）；根据《****非招标采购方式管理办法》第*章第**条的相关规定，已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐，并在规定时间内获取采购文件的供应商才有资格参与谈判；提供相关资格证明文件。 |
| * |
预算控制价 |
******.**元 |
| * |
项目编号 |
********-**-***-**** |
| * |
项目名称 |
****县党江镇渔江村委革命堤和良种场水闸维修加固工程 |
| 序号 |
条款内容 |
具体要求 |
| ** |
其他 |
供应商应当准备电子谈判响应文件、可以准备以介质存储的数据电文形式的电子备份谈判响应文件：*.电子谈判响应文件按********云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并递交。*.以介质存储的数据电文形式的电子备份谈判响应文件，按********云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子备份谈判响应文件格式，以***光盘或者*盘等形式提供。数量为*份。*.电子谈判响应文件启用顺序和效力。电子谈判响应文件的启用，按先后顺位分别为电子谈判响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份谈判响应文件。顺位在先的电子谈判响应文件已按时解密的，下*顺位电子备份谈判响应文件自动失效。在下*顺位的电子备份谈判响应文件启用时，前*顺位的电子 |
| ** |
履约保证金 |
本项目不收取履约保证金 |
| ** |
首次响应文件的退回 |
详见竞争性谈判公告。 |
| ** |
备份响应文件 |
本项目不接受备份响应文件。 |
|
首次响应文件提交地点 |
详见竞争性谈判公告。 |
| ** |
首次响应文件提交起止时间 |
详见竞争性谈判公告。 |
| ** |
谈判保证金 |
本项目不收取谈判保证金。 |
| * |
竞标有效期 |
自首次响应文件提交截止之日起**日。 |
| * |
响应报价要求 |
响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求工程的成本、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 |
| * |
商务技术文件 |
▲（*）谈判书（必须提供）；▲（*）谈判书附录（必须提供）；▲（*）无串通竞标行为的承诺函（必须提供）；▲（*）项目管理机构（必须提供）：①项目管理机构配备情况表；②项目经理简历表；③项目其它主要人员简历表；④项目管理机构配备情况辅助说明资料（*）供应商认为需要提供的其他有关资料。 |
| * |
报价文件 |
▲（*）已标价工程量清单（必须提供）； |
|
|
（*）中小企业声明函（必须提供）。注：*.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。*.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。谈判响应文件自动失效。未传输递交电子谈判响应文件的，谈判无效。未按规定提供相应的备份电子谈判响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，谈判无效。 |
谈判供应商须知
*、总则
*.适用范围
*.*适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国
****法》《中华人民共和国****法实施条例》《****非招标采购方式管理办法》及本项目本
级和上级财政部门****有关规定的约束和保护。
*.*本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，
从其规定）。
*.定义
*.*“采购人”是指****县海河堤工程管理站。
*.*“采购代理机构”是指：****(以下简称“采购代理机构”)。
*.*“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
*.*“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
*.*“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应
文件并希望获得标的的行为。
*.*“售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位
以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
*.*“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）
等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
*.*“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响
应文件作无效处理的条款。
*.**“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购
人的响应情形；
*.**“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导
致采购人要求不能得到满足的情形。
*.**“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
*.**“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。
*.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“谈判谈判供应商须知前附表”。
*.谈判费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、
参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
*.联合体竞标
*.*本项目是否接受联合体竞标，详见“谈判谈判供应商须知前附表”。
*.*如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“谈判谈判供应商须知前附表”。
*.*根据《****促进中小企业发展管理办法》（财库[****]**号）第*条规定，接受大中型企业
与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额**%以上的，
采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予*%-*%（工程项目为*%—*%）的扣除，用扣除后的价格参
加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受
价格扣除优惠政策。
*.转包与分包
*.*本项目是否允许分包详见“谈判供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。
*.*本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、
非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具
备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政
许可。
*.*供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性
工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
*.特别说明
*.*如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、
信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
*.*供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部
资料的真实性承担法律责任。
*.*供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后
发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除
违法供应商的行政与刑事责任。
*.*在****活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之*的，应当回避：
（*）参加采购活动前*年内与供应商存在劳动关系；
（*）参加采购活动前*年内担任供应商的董事、监事；
（*）参加采购活动前*年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（*）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、*代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（*）与供应商有其他可能影响****活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提
出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请
回避人员应当回避。
*.*有下列情形之*的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（*）不同供应商的响应文件由同*单位或者个人编制；
（*）不同供应商委托同*单位或者个人办理竞标事宜；
（*）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同*个人；
（*）不同供应商的响应文件异常*致或者报价呈规律性差异；
（*）不同供应商的响应文件相互混装；
（*）不同供应商的竞标保证金从同*单位或者个人账户转出。
*.*供应商有下列情形之*的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（*）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（*）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（*）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（*）属于同*集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加****活动；
（*）供应商之间事先约定*致抬高或者压低报价,或者在****活动中事先约定轮流以高价位或者
低价位成交,或者事先约定由某*特定供应商成交,然后再参加竞标；
（*）供应商之间商定部分供应商放弃参加****活动或者放弃成交；
（*）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其
他供应商的其他串通行为。
*、谈判文件
*.谈判文件的构成
第*章竞争性谈判公告；
第*章采购需求；
第*章供应商须知；
第*章评审程序、评审方法和成交标准；
第*章响应文件格式；
第*章合同文本；
第*章质疑、投诉材料格式；
第*章图纸及工程量清单。
*.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者
修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
**.谈判文件的澄清和修改
**.*已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代
理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章**.*内容处理。
**.*采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购
标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件
的组成部分。
**.*提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进
行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响
现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的*%～**%（视情节严重而定）。
（*）未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履约保
证金金额的*%～**%（视情节严重而定）。
（*）所有以上违约金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，承包人履
约保证金被扣除后，由发包人从最后*次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。
（*）承包人的人员机械进场必须按照合同书附件或根据工程实际经调整后的人员和机械进场时间表
进场，承包人不得任意拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，
若发包人认为合同规定的进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材
料和劳动力投入，承包人不得拒绝。
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为乙方违约，业主
有权解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。
*、承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
*、承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。
*、凡竞标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内
现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，
并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
**、承包人未能按时完成当月合同进度计划**%工程量的，发包人有权自行组织施工，以不超过投标
报价的*倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有权终止本合同并清退承包人，
承包人须在**天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
**、有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或整改
无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在**天内离场，否则发包人将强行撤出所
有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
**、承诺若出现以下情况，愿意放弃在****水利系统*年的投标资格：
*、在竞标文件中故意改变工程量的；
*、*个投标人报价完全*致的；
*、成交后无正当理由不能按合同工期完工的。
*、项目经理、技术负责人、质量检查员、安全员和主要机械设备不符合合同承诺的；
*、未履行规定手续，擅自变更项目部主要管理人员的；
*、项目经理无故脱岗，或离岗超过*天未报项目法人批准的，或不能正常履行岗位职责的；
*、不按监理单位要求整改，导致不能及时消除安全事故隐患的；
*、重要隐蔽工程未经联检就擅自施工的。
*、发生重大工程质量或重大安全责任事故的
**、承包人在签订施工合同时，项目经理、技术负责人必须出席签订合同地点，否则发包人有权取
消承包人承包资格。
**.*发包人所有付款(含预付款)均转入如下承包人单位基本账户(签订施工合同时标明)，承包
人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知（法定代表人签名并加盖单位公章）发包人。
**.*根据发包人相关部门的档案管理要求提供施工竣工和结算资料，其中竣工资料*份，结算资
料*份，所有资料提供电子档*份。
**.*承包方应在开工前提交所有工程报建报监资料，并按要求办理开工前相应手续，且所有施工
签证等相关手续符合当地规范规定；工程过程中涉及的办证由承包方负责并承担相关费用，发包人协助
承包人办理。
**.*承包人须按时参加本工程水土保持和环境保护工程验收，提交本工程工作报告和施工管理报
告。
**.*工程建设中承包人采购的建筑装修材料需向发包人提供采购品牌、型号及样品等参数，经发
包人同意后才可采购，结算费用按投标单价结算。
**.*履约保证金退还时间为工程完工验收合格且工程结算资料通过财政或审计部门审核后**天
内。
**.*本工程取（弃）土运距费用包含办证费、加盖费、取土费、弃土费、处置费等*切相关费用，
综合单价包干使用不作调整。
**.*本工程土方开挖已综合考虑施工条件，如承包人施工过程额外增加人工开挖比例，增加的费
用由承包人负责，发包人不再另行支付。
**.**本工程进场及场内道路维修按项计，总价包干不作调整。
**.**本工程专用条款中所指的招标期《****市建设工程造价信息》为招标控制价采用的《****市
建设工程造价信息》发布信息价。
**.**本工程招标代理服务费，完工或竣工验收结算审计所发生的正常费用，已包含在投标报价的
单价与总价中，由承包人承担。
合同附件*：
履约担保
（发包人名称）：
鉴于，（发包人名称，以下简称“发包人”）接受，（承
包人名称，以下称“承包人”）于年月日就，递交的（项目
名称），的竞标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向
你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书
面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。
*.发包人和承包人按《通用合同条款》第**条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁委员会仲
裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
注：
*.担保人必须是投标人单位基本账户的开户银行。
*.委托代理人应附授权委托书。
合同附件*：
预付款担保
（发包人名称）：
根据，（承包人名称）（以下称“承包人”）与，（发
包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的，（工
程名称）合同协议书，承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保，即有权得到你方支付相
等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度款支付证书说明已完全
扣清止。
*.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你
方的书面通知后，在*天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额
减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。发包人和承包人按《通用
合同条款》第**条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁
委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
合同附件*：
支付担保
（承包人）：
鉴于你方承包（工程名称）施工，由于该工程属于政府投资项目，为确保工程款
按时足额支付到位，我方愿就履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下
担保：
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大
写：）。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为：连带责任保证。
*.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日
内。
*.如主合同协议变更工程款支付日期的，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方
在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定
工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后**天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日
起，我方保证责任解除。
*.按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，
我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方
支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保
证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件
返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或另行约定，不属于我方责任或全部义务的，我方亦免除其相应的
保证责任。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第（*）
种方式解决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；
（*）向有管辖权的人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖章）
法定代表人或委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
| 担保人： |
（盖章） |
| 法定代表人或委托代理人： |
（签字） |
| 地址： |
|
| 邮政编码： |
|
| 传真： |
年月日 |
合同附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
为保证（项目名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商*致签订工
程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
*、保修期及保修金
保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起，保修期限为*年。在全部工程完
工验收前，已经发包人提前验收单位工程或部分工程，若未投入正常使用，其保修期亦按全
部工程的完工日算起。
本工程双方约定工程约定竣工验收时承包人向发包人支付质量保修金按工程结算价的*%（人
民币*元）计算，在工程结算款中扣除，质量保修金不计利息。
*、保修责任
⑴保修期内，承包人应负责为移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已
移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，承包人应按移交证书中所
列的缺陷修复清单进行修复，直至监理人检验合格为止。属于保修范围和内容的项目，承包人应
在接到修理通知之日后*天内派人修理。承包人不再约定期限内派人修理，发包人可委托其他人
员修理，修理费从保修金内扣除。
⑵发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷或不
见又遭损坏，则承包人应按监理人指示负责修复，直至监理人检验合格为止。监理人应会同
发包人和承包人共同进行查验，经查验由于承包人施工过程中隐存或其它由于承包人造成的缺陷
或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或由于发包人责任造成的缺陷
或损坏，则由发包人承担修复费用。
*、保修责任终止证书
在整个工程保修期满后**天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承
包人。若保修期满后还有缺陷未修补，需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保
修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修终止证书颁发前
尚未履行的义务和责任负责。
*、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后**天内，将剩余保修金返还给承包人。
*、其它
双方约定的其他工程质量保修事项：不属于承包人范围的其它原因造成损坏的，承包人不负
保修责任，是否属于承包人责任由相关专家鉴定。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人（公章）：，承包人（公章）：
地址：，地址：
法定代表人（签字）：，法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：，委托代理人（签字）：
电话：，电话：
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：
账号：，账号：
邮政编码：，邮政编码：
| 发包人（公章）： |
承包人（公章）： |
| 地址： |
地址： |
| 法定代表人（签字）： |
法定代表人（签字）： |
| 委托代理人（签字）： |
委托代理人（签字）： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号： |
账号： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
第*章工程量清单、图纸
与本项目有关的设计图纸、招标工程量清单文件等附件资料获取方式：网上下载。供应商可
自行在“********云平台”平台自行下载。
第*章技术规范
*、工程建设地点的现场条件：
（*）现场自然条件
满足施工要求。
（*）现场施工条件
符合施工要求。
*、技术规范
本工程应该认真按照设计施工图纸、工程量清单的要求进行施工，同时也要严格执行国家现行行
业验收标准和各专业相关的现行标准和技术规范。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
