合同编号:**********
**-****-****
建筑工程设计合同(*)
[民用建设工程设计合同]
中华人民共和国建设部
制定
国家工商银行管理总局
****省建设厅
****省工商行政管理局监制
****年*月
工程名称:****区****年柳影幼儿园分园学前教
育质量提升工程
工程地点:****市****区
合同编号:**********
(由设计人编填)
设计证书等级:甲级
发包
人:****市****区柳影幼儿园
设计
人:****省建筑科学研究设计院
签订日日期:****年*月*日
日
发包人:****市****区柳影幼儿园
设计人:****省建筑科学研究设计院
发包人委托设计人承担****区****年柳影幼儿园分园
学前教育质量提升工程,经双方协商*致,签订本合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、
投资及设计费等见下表。
序号 |
分项目名称 |
建设规模 |
建设规模 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
工程投资(*元) |
费率% |
设计费(元) |
序号 |
分项目名称 |
层数 |
建筑面积 |
方案 |
初步设计 |
施工图 |
工程投资(*元) |
费率% |
设计费(元) |
* |
*龙银河城*期 |
|
****.**** |
√ |
√ |
√ |
|
|
****** |
* |
华大城*期*区 |
|
****.***² |
√ |
√ |
√ |
|
|
****** |
* |
华大城*期*区 |
|
****.** |
√ |
√ |
√ |
|
|
****** |
* |
吴中凯旋府*期 |
|
****.**** |
√ |
√ |
|
|
|
****** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第*条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
设计委托书 |
* |
****.* |
|
* |
立项审批文件 |
* |
****.* |
|
* |
规划条件图 |
* |
****.* |
|
|
|
|
|
|
第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
* |
设计方案文本 |
* |
合同签订后**日内 |
* |
初步设计文本 |
* |
合同签订后**日内 |
* |
施工图 |
* |
合同签订后**日内 |
第*条本合同总额为******元(人民币******元
整)。设计费支付进度详见下表。
付费次序 |
占总设计费% |
付费额(元) |
付费时间(由交付设计文件所决定) |
第*次付费 |
**% |
****** |
本合同签订后*日内 |
第*次付费 |
**% |
****** |
施工图完成后*日内 |
第*次付费 |
*% |
***** |
项目竣工验收前*日内 |
第*条双方责任
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时
间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时
限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设
计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,
设计人按合同第*条规定交付设计文件时间顺延;超过规定
期限**天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的
时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交
的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设
计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合
同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量
向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各
项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计
资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人
提前投入的工作时,向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人
员提供必要的工作、生活及交通等方便条件。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、
资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,
发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制
或向第*人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况发
包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
*.*设计人责任:
*.*.*设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人
提出的设计要求,进行工作设计,按合同规定的进度提交质
量合格的设计资料,并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:国家现行规范。
*.*.*设计合理使用年限为**年。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进
度及份数向发包人交付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关
的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容
做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文
件,本年度内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行
设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在*年内项
目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作
量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人
泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生
以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索
赔。
第*条违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设
计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始
设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不
足*半时,按该阶段设计费的*半支付;超过*半时,按该
阶段设计费的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计
人支付设计费,每逾期支付*天,应承担支付金额*分之*
的逾期违约金。逾期超过**天以上时,设计人有权暂停履
行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审
批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按
*.*条规定支付设计费。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修
改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计
人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计
费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人
支付赔偿金,赔偿金由双方商定。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定
的设计资料及设计文件的交付时间,每延误*天,应减收该
项目应收设计费的*分之*
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人
应双倍返还定金。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与
解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务
合同。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,
由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计
人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规
定的份数,设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件
和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人
不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配
合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
*.*发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从****、
对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸
收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,
其他费用由发包人支付。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服
*
务,另行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及
时协商解决。
*.*本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协
商解决,协商不成的,按下列第(*)种方式解决:
(*)提交****仲裁委员会仲裁;
(*)依法向甲方所在地的人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*份,设计人*份。
*.*本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后
生效。
*.**本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主
管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在
地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务
后,本合同即行终止。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关的协
议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同
组成部门,与本合同具有同等法律效力。
发包人名称:设计人名称:****省建筑科学研究设计院
*
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:春城大街****号
邮政编码:
邮政编码:******
电电话:
话:****-********
传传真:****-********真:传
开户银行:开户银行:****市工行迎春路支行
银行帐号:
银行帐号:*******************
**