大里镇月塘村*组村屯道路项目
施工承包合同书
合同编号：********
发包人：****市生态移民发展中心
承包人：****
*********
签订时间：****年*月**日
、合同协议书
发包人（全称）：****市生态移民发展中心
承包人（全称）：****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：大里镇月塘村*组村屯道路项目工程
地址：****市大里镇
工程内容：本项目为大里镇月塘村*组村屯道路项目工程项目工程，本工程位于大里镇月塘村：
主要建设内容为铺筑****米长水泥砼路面，路面宽*.*米，路面结构为****厚***混凝土，*侧
为土路肩如需进*步了解详细内容，详见竞争性谈判文件、施工图纸和工程量清单。
*、工程承包范围
承包范围：大里镇月塘村*组村屯道路项目工程施工设计图纸，以投标工程量清单内容为准。
*、合同工期
计划开工日期：**年月*日
计划竣工日期*年*月**日
工期总日历天数：**天（日历天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数
不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量标准：达到国家验收规范要求，合格标准
*：合同价款与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）：***********元**分（￥******.**元）；
其中：
安全文明施工费：（大写）人民币***任*****元**分（￥*****.**元）；
*.合同价格形式：固定综合单价
*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
*、本合同协议书
*、成交通知书
*、竞标文件及其附件
*、本合同专用条款
*、本合同通用条款
*、标准、规范及有关技术文件
*
*、施工图
*、工程报价、工程预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
*、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
*、合同生效
合同订立时间：****年_*月*
合同订立地点：****市
本合同双方约定双方盖章签字后生效。
发包人（公章）：****市生态移民发展中心承包人（公章）：****
住所：****市旧党校内住所：****市****镇永顺路*区***-*号
****
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章（签字或盖章）
电话：****-******电话：****-*********话：****-*******
传真：传真：/
*中
开户银行：开户银行：中国农业银行股份有限公司****
市金陵分理处
帐号:帐号：*****************
邮政编码：******邮政编码：******
*
*、通用条款
详见《建设工程施工合同（示范文本）》。
*
*专用条款
*．*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：*）投标文件：（*）标准、规范及有关技术文件；（*）补充合同（如
果有）。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括
*.*.*.*永久占地包括：
*.*.*.**临时占地包括：
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：按现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收
标准、
规范。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
发包人提供国外标准、规范的份数：无
发包人提供国外标准、规范的名称：无
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）成交通知书（如果有）；
（*）竞标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）标准、规范及有关技术文件；
（*）图纸；
（*）工程量清单；
（*）工程报价单或预算书。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后*日内
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，
复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中满足施工需求的全部图纸
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：办理施工许可证需要的资质文件、项目班子人员证书等以及
施工组织设计、专项施工方案、月进度报表等其他行政主管部门和发包人需要与工程有关的相关文件
资料：
承包人提供的文件的期限为：办理施工许可证需要的文件提交期限为合同签订后**天内，其他
文件按本合同其他相关条款约定执行或在施工过程中视发包人需求提供；
承包人提供的文件的数量为：视发包人需求：
承包人提供的文件的形式为：符合要求签章齐全的正式书面文件
发包人审批承包人文件的期限：*天
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：发包人办公室；
发包人指定的接收人为：本工程相关管理人员。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目经理部
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：项目所在地承包人项目经理部；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
*
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为界
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行承
担。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及
反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：协调工程建设各单位关系，处理对内、对外*般日常事
务，督促施工方按图施工、监理方认真履行职责，审核各阶段工程量，确保工程质量
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日
期前*天县备施工条件并移交给承包人
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除合同通用条款约定外，还包括办理土地征
用、拆迁补偿等工作
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：否
发包人提供支付担保的形式：
发包人提供的支付担保格式见合同附件*。
*．承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：
承包人按城建档案馆的要求提供竣工图和竣工资料*式*套，并由承包人负责交给城建档案馆*
套、交给发包人*套、城管局*套、审计局*套。承包人提供的竣工图和竣工资料必须由发包人、承
包人、监理*方签字认可。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后*个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：签章齐全的纸质文件和必要的电子文件。
（**）承包人应履行的其他义务：另行约定。
*.*项目经理
*.*.*项目经理
姓名：卢钢
身份证号：******************：
建造师执业资格等级：*级；
建造师注册证书号：桂************
联系电话：****-*******；
电子信箱：
通信地址：****市****镇永顺路*区***-*号
承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目施工过程中的*切事务
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的**%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
按相关规定执行
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施
工时间的**%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间**%的，少
在岗带班*天，发包人有权处违约金***元/日（人民币）
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员
*
*致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得
同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管（****）**号和桂建管（****）**号文除外）。未经
发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处***元/人·次（人民币）。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任；因承包人项目经理不称职，发包人要求
调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金***元/人·次（人民币）
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件*）的期限：合
同签订后的**天内
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不
称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳
处罚金，处罚标准：技术负责人元/人·次（人民币）：专业工程师元/人·次（人民币）。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工
现场每月累计超过*天的，应通知发包人、监理人、并征得发包人书面同意。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的
其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处元/人·次（人
民币）违约金：擅自更换专职安全员处，元/人·次（人民币）违约金：擅自更换其它在场管理人员
处元/人·次（人民币）违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自
离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金元/人·次（人民币）：未经发包人同意，专职安
全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金元/人.次（人民币）：其它在场管理人
员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金元/人.次（人民币）。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：非经发包人同意，任何转包和分包都属违约，发包人有权解除合同，并
没收履约保证金
主体结构、关键性工作的范围：非经发包人同意，任何转包和分包都属违约，发包人有权解除
合同，并没收履约保证金。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：非经发包人同意，任何转包和分包都属违约，发包人有权解除合同，
并没收履药保证金。
其他关于分包的约定：
（*）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性
工作分包给第*人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包
请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件*。
（*）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后*天内，承包人应当将*份副本提
交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
（*）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相
应款项，由此引起的发包人费用增加和(或）延误的工期由发包人承担。
（*）承包人有以下情况之*者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：
①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营
*
业许可资格。没收全部履约保证金。
②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队*，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人
判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。
③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。
④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分
包人及其他暗分包个体户），*经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证
金。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包
人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款
项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款
项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款
*.*履约保证金无
*．监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：本工程全部施工内容。
关于监理人的监理权限：（*）监理工程师依照法律、法规及有关技术标准、设计文件和建设工程
承包合同，对承包人在施工质量、建设工期、进度和建设资金使用等方面，代表发包人进行监督。（*）
监理工程师认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定，有权要求承包人改正。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人自行承担。
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：
职务：
监理工程师执业资格证书号：
****建筑市场诚信卡卡号：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
关于监理人的其他约定：
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（*）
*
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格审计结束后**天内
竣工付款申请单应包括的内容：按通用合同条款执行
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限
|
工程竣工结算报告金额 |
发包人审查时间 |
| * |
****元以下 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元以上 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺
延。
发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行_。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在工程缺陷责任期结束后**日内提交
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。
（*）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第_*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：
（*）发包人按工程价款结算总额的*%（*%-*%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；
（*）其他方式：
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
**
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、
扣回以及价格调整的金额：
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：
关于质量保证金的补充约定：
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：按通用条款及质量保修书约定执行
工程保修书具体内容见合同附件*。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实
施的违约责任：
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交
货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工
（*）其他：
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满！天后发包人仍不纠正其违约行为并
致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按合同通用条例及本合同其他相关条款执行
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返工处理，
修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分
项工程**%的工程款作为处罚。
**
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而
承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约
金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包
人不及时采取措施纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约
保证金被罚款后由发包人从最后*次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，
完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚
款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权解除合同，并
没收其全部履约保证金。
（*）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计
划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
（*）承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其
他人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的；
（*）未经监理人批准，承包人私自将已按竞标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程
或材料撤离工地的；
（*）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进
度，造成工期延误的；
（*）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人
无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及竞标文件的承诺进场经监理工程师认可的
全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义
编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力还包括以下对工
程造成损害的自然灾害：（*）*级以上地震：（*）*级以上大风：（*）持续下雪、下雪*天以上：
（*）暴雨冲毁已完工部分造成清淤或返工；（*）**年来未发生过的，持续*天以上的**度高温天
气
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用合同条款执行
**
**.*其他保险
关于其他保险的约定：按通用合同条款执行
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行_
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：*
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：-
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（*）提请****市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均
有约束力。
（*）向****市_人民法院起诉。
**
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****市生态移民发展中心
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就大
里镇月塘村*组村屯道路项目工程（工程全称）签订工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外
墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，以及双方约定的其他
项目。具体保修的内容，双方约定如下：
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；
*****为年；
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
*.供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年；
*.其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**_个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日
起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起**天内派人保修。承包
人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设
行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出
保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至
保修期满。
承包人（公章）：****
发包人（公章）：****市生态移民发展中心
住所：****市****镇永顺路*区***-*号
住所：****市旧党校内
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）
（签字或盖章
电话：****-*******
电话：****-*******
传真：／
传真：
开户银行：中国农业银行股份有限公司****市
开户银行：
金陵分理处
帐号：帐号：*****************
邮政编码：******
邮政编码：******
***********
*
****
大里镇月塘村*组村屯道路项目
（项目编号：********-**-******-****
成交通知书
****
你单位参加了本次采购代理机构代理组织的大里镇月塘村*组村屯道路项目（项目编
号：********-**-******-****）响应文件已被我方接受，按规定程序进行了竞争性碳商，
经碳商小组评审推荐，采购人确认，贵公司为本项目的成交人现将有关事项通知如下：
项目内容：本项目为大里镇月塘村*组村屯道路项目，建设地点位于大里镇月塘村。工
程内容：铺筑****米长水泥砼路面，路面宽*.*米，路面结构为****厚***混凝土，
*侧为土路肩如需进*步了解详细内容，详见竞争性碳商文件、工程量清单和工程建设相关
资料。
成交金额：**********元*分（￥******.**元）
工期：**天（日历天）
项目经理：卢钢注册编号：桂************
请接到本通知后，请于**日内前往与****市生态移民发展中心签订合同，延期自误。
特此通知。
采购人：****市生态移民发展中心采购代理机构：****
（盖章）（盖章）
法定代表人法定代表人：
或委托代理人：或委托代理人：
日期：****年*月**日日期：****年*月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
