****年****市太平、榜圩等*个乡（镇）革命老区转移支付项目
施工合同
项目编号：********-**-******-****
发包人：****市财政局
承包人：****
*
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市财政局
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公
平和诚实信用的原则，双方就****年****市太平、榜圩等*个乡（镇）革命老区转移支付项目工程施工
及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：****年****市太平、榜圩等*个乡（镇）革命老区转移支付项目。
*.工程地点：****市境内
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：财政性资金
*.工程内容：****年****市太平、榜圩等*个乡（镇）革命老区转移支付项目工程施工。（具体详
见施工设计图纸及工程量清单）
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：
*、合同工期
计划开工日期：****年月*日。
计划竣工日期：****年*月_*日。
工期总日历天数：***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，
以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：人民币（大写）_*************元*角*分（￥*******.**元
其中：
（*）安全文明施工费：人民币（大写）*********元*角*分?*****.**；
（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；
（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）￥元)；
（*）暂列金额：人民币（大写）(￥
*.合同价格形式：固定单价合同
*、项目经理
承包人项目经理：杨雪莲
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
*
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应
以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付
合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法
分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质
性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
***年
本合同于年日签订
*、签订地点
本合同在****市财政局签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：****市财政局（公章）包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理人定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****市铝城大道****-*地址：南宁市青秀区仙葫大道西**号鼎丰
国际美食广场*座**楼*区域
邮政编码：邮政编码：******
*
法定代表人：法定代表人：李大谦
委托代理人：委托代理人：*
电话：电话：****-*******
传真：传真：
/
电子信箱：电子信箱：*
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司
南宁荣和支行
账号：账号：********************
*
| 法定代表人： |
法定代表人：李大谦 |
| 委托代理人： |
委托代理人：* |
| 电话： |
电话：****-******* |
| 传真： |
传真：/ |
| 电子信箱： |
电子信箱：* |
| 开户银行： |
开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁荣和支行 |
| 账号： |
账号：******************** |
第*部分通用合同条款
本工程的“合同通用条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》
（**-****-****）的“合同通用条款”。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计
变更等相关资料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.**工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地
*.*.*.*永久占地包括：按照设计图纸确定
*.*.*.**临时占地包括：双方在合同履行过程中确定
*
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华
人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质
量管理条例》，以及其他有关法律、法规。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：不采用
发包人提供国外标准、规范的份数：不采用
发包人提供国外标准、规范的名称：不采用
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求
*）图纸
（*）已标价工程量清单或预算书
（*）其他合同文件
（**）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则及《关于建筑业实施营
业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【****）**号）、《建设工程
工程量清单计算规范（******~*****-****）》及其****实施细则（修订本）。
说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或
预算书、其他合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起*个工作日内；
*
发包人向承包人提供图纸的数量：_*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费
用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案
承包人提供的文件的期限为：开工前
*份
承包人提供的文件的数量为：
书面文件
承包人提供的文件的形式为：
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后*天内审查完毕
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：_承包人应在施工现场另外保存*套完整的图纸和承包人文件，供发包人、
监理人及有关人员进行工程检查时使用
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
*.*.*发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部
承包人指定的接收人为：承包方项目经理
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室
监理人指定的接收人为：监理工程师
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专
用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条
件为准
*
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映
发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款
执行
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，
协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术
签证，审核工程进度报表
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前*天
*.*.*提供施工条件，
*
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：
发包人提供支付担保的形式：
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质检监督部门要求的竣工图、竣
工资料及及竣工图电子文档
*套
承包人需要提交的竣工资料套数；
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担
承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收后**日内
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档
（**）承包人应履行的其他义务：
①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。
②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图
纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现
后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。
③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳
动保障制度不健全面引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支
付***元的违约金
承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接
口的，承包人应予无条件同意。
承包人进入场地施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造
成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫：项目场地的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保
护工作：现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除；不允许在道路上搅拌砼及砂浆。
施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承
担：承包人施工时须探明具体情况，并采取有效措施进行保护并承担所需费用，如果施工损坏地下管线、
临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的，所发生的*切责任和费用由承包人承担。
*
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：杨雪莲
身份证号：******************
*级
建造师执业资格等级：
建造师注册证书号：桂************
建造师执业印章号：桂************
安全生产考核合格证书号：桂交安*（**）******
联系电话：****-*******
电子信箱：/
通信地址：南宁市青秀区仙葫大道西**号鼎丰国际美食广场*座**楼*区域；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的*切事务
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少*日，每天
必须不少于*小时在现场组织施工
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担*****元
的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工
时间的**%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间**%的，少在岗
带班*天，发包人有权处违约金****元/日（人民币）
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员*致
并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他
任何项目的项目经理。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处******元/
人·次（人民币），并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的*切损失及后果由承包人承担
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调
换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金*****元/人·次（人民币），并有权解除
合同并责令承包人退场，由此产生的*切损失及后果由承包人承担
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天内
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称
**
（*）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法
继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部
人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制
的其他文件的费用承担方式：双方另行协商
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
*、（*）级以上的地震；
*、（*）级以上的持续（*）天的大风：
*、（暴雨）级以上的持续（*）天的大雨：
（**）年以上未发生，持续（*）天的高温天气；
*、
*、（**）年以上未发生，持续（*）天的严寒天气；
*、（**）年以上未发生过的洪水；
*、法律法规规定的其他影响施工的不可抗力情形。
以上几种形式，应以造成灾害和影响施工为准
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人应按有关规定自行投保施工人员的人身事故保险，该保险应不属于储
蓄险等还本险。承包人应于签订合同之日起**日内按有关规定自行办理。其他险种的购买按国家规定及
地方规定执行
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
**
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：*
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向项目所在地人民法院起诉。
**.补充条款
**.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
**.*专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。
**.*签订施工合同时须同步签订《****市政府投资建设项目承诺书》，设计变更及现场签证按平政规
（****）*号关于印发《****市政府投资建设项目设计变更及现场签证管理暂行规定》的通知执行。
**.*供应商竞标前需自行现场踏勘清楚，项目施工过程中原则上不做任何设计变更，如项目确需变更，
需按平政规【****）*号文件-****市人民政府关于印发****市政府投资建设项目设计变更及现场签证管
理暂行规定的通知执行。如承包方在未经市人民政府审批同意的情况下擅自施工的，所产生的费用以及*
切后果由承包方全部承担。
**.*工程变更，需上报市政府同意并经标外核定小组现场核定通过。
**
附件*：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：****市财政局
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就****
年****市太平、榜圩等*个乡（镇）革命老区转移支付项目签订工程质量保修书。
、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括*****年****市太平、榜圩等*个乡（镇）革命老区转移支付项目，以及双方约
定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：.按设计图纸施工的全部工程
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．桥梁工程为_年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
*．道路工程为_*_年（建议路基、路面、桥面为*年）；
*．排水（雨水）工程为_*年（建议道路工程中的排水工程为*年）；
*．绿化工程为单位工程竣工验收合格后年；
*.地下防水工程为年（建议为*年）；
*.其他附属工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：
*.在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年
限内保修。
*
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为_**_个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约
**
定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行
政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修
方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，如发生属承包人责任的质量问题，按本保修书
第*款的约定，发包人有权委托他人修理，其费用由发包人在质量保修金中扣除。超过保修金额的部分，
承包人应当在接到缴款通知书之日起*日内付清，否则按应缴款额的*%日计罚
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保
修期满。
发包人（公章）：****市财政局承包人（公章）：****
地址：地址：南宁市青秀区仙葫大道西**号鼎丰国际
美食广场*座*楼*区域
法定代表人（签字法定代表人（签字）
委托代理人（签字）：委托代理人（签字），
电话：电话：****-*******
传真：传真：/
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司
南宁荣和支行
账号：账号：*********************
邮政编码：邮政编码：******
**
附件*：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书
发包人：****市财政局
承包人：****
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益
的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政
建设的有关规定，订立本廉政责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取
不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级
主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及
出国（境）、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务
活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关
方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好
处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国
（境）、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等
活动。
*、违约责任
**
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯
罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，
移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即
生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。
发包人：****市财政局公章）承包人：****_（公章）
法定地址：法定地址：南宁市青秀区仙葫大道西**号鼎丰
国际美食广场*座**楼*区域
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
电话：电话：*****-*******
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司
南宁荣和支行
帐号：帐号：********************
邮政编码：邮政编码：******
**
附件*:安全生产协议书
安全生产协议书
甲方（建设单位）：****市财政局
乙方（施工单位）：****
工程名称：****年****市太平、榜圩等*个乡（镇）革命老区转移支付项目
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安法》、《建
设工程安全管理条例》等有关法律规定，为进*步加强发包人对施工承包人的安全保卫工作的宏观控制和
监督管理，防止和杜绝安全事故发生，维护正常的工程建设秩序，发包人与承包人针对以上发包（承包）的
项目工程特签定本协议。
第*条甲方职责：
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*、协助乙方办理有关施工手续，并进行治安安全教育；按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必
须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、督促。
*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即；同时设计、审批，同时施工，同时验收
投入使用。
*、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权做出停工整顿，限期整改的决定。
*、甲方认为确实有必要暂停工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见。当乙方实
施处理意见并以书面形式提出复工要求后，甲方应当在**小时内组织验收、检查是否合格，并签字后给
予答复。
*、在保证安全的前提下，尽量为乙方提供各项施工便利。
第*条乙方职责：
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*
*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全
生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组
织有领导地开展安全生产活动；各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵
守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、整改、总结。
**
*、建立健全安全生产责任制：从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）
的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，
人人有责；项目经理是安全生产的第*负责人；现场设置的安全机构，应按施工人员*%~*%配备安全员，
专职负责所有员工的生产安全和治安保卫工作及预防事故的发生；安全机构人员，有权按有关规定发布指
令，并采取保护性措施防止事故发生。
*、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治
安的行为。
*、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，
熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作；对于从事电
气、起重、市政公用登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等
特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗；施工现场如出现特种作业
无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟
悉****的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。
*、操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品，否则不得上岗；施工负责人和安全检查员应随时检查劳
动防护用品的穿戴情况。
*、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完
好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须
具有相关的安全标志牌。：
**、自觉接受甲方、监理单位等有关安全生产、治安保卫方面的检查、指导和管理；对于甲方查处的
隐患，乙方必须限期整改。
**、对甲方违反安全生产规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行、有权要求甲方改进。
**、当乙方出现安全、文明施工严重失控情况下，在甲方认为确定有必要暂停施工并提出要求乙方暂
停施工的书面意见后，乙方应当按甲方要求停止施工；乙方实施处理意见后，以书面形式向甲方提出复工
要求；在甲方组织验收并签字同意后，乙方重新施工。
**、乙方施工人员应在所处施工区域、水上作业环境、操作设施设备、工器具等方面进行认真自查，
发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。*经开工，就表示乙方确认施工场所、水上作业
环境、实施设备、工器具等达到符合安全要求和处于安全状况，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的
**
事故后果负责。
**、乙方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。
**、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；
如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上
报有关部门。
**、乙方人员在施工期间造成伤亡、电气、机械、水上施工等重大事故（包括造成甲方人员、他方人员
伤亡)和发生不安全情况应及时向甲方通报。事故的损失和善后处理费用，由乙方全部负责；甲方有权根据
事故性质及程度对以方进行处罚，罚款从安全担保金中扣除。
**、乙方承诺以本合同价款的*%作为安全担保金，在工程进行期间，当出现安全、保卫违规情况或
发生安全、保卫事故等情况，因乙方原因造成甲方经济、信誉损失的，甲方据实计算扣款额，在当期工程
进度款或计算款中予以扣除，累计扣款总额如超过本合同价款*%，超出部分乙方仍须承担。
第*条因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究有关责任人责任。
第*条本协议书在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不*致时，按照国家、地方的有
关规定执行。
第*条本协议书作为甲方与乙方关于****年****市太平、榜圩等*个乡（镇）革命老区转移支付项
且施工合同的附件，与承发包合同具有同样的法律效力。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖
公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
第*条条本合同*式*份，由甲乙双方各执*份，递交甲乙双方的监督单位各*份。
发包人（公章）：****市财政局承包人（公章）：****
地址：地址：南宁市青秀区仙葫大道西**号鼎丰国际
美食广场*座**楼*区域
法定代表人（签字法定代表人（签字）
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：电话：****-*******
传真：传真：*
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁荣和支行
账号：账号：
********************
邮政编码：邮政编码：******
**
成交通知书
****
****受****市财政局委托，就****年****市太平、榜圩
等*个乡（镇）革命老区转移支付项目（项目编号：********-**-******-****）项
目采用竞争性谈判方式进行采购，经谈判小组评审，采购人确认，贵公司为本项目
成交人，成交金额：人民币*******任*****元*角*分（￥******
元）；工期：***日历天；项目经理：杨雪莲；证书编号：桂************。
请贵公司接到此通知书之后**天内与采购人签订合同，并按采购文件要求
和竞标文件的承诺履行完合同。
采购人联系人：****
电话：****-*******
代理机构联系人：****
电话：****-*******
询
*有
花
****欣宝工程咨询有
****年*月**日****年*月**日
*/*
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
