南
建设工程施工合同
甲方：****警官学院
发
乙方：****
福
签订日期：****年*月*
*
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****警官学院
承包人（全称）：****
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、中央、省、市关于施工工程的相关
政策文件及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施
工事项协商*致，订立本合同
*、工程概况
工程名称：****警官学院圆山公寓*、*、*、*、*、*号楼、科附楼及东院图书馆屋面防水修鳝项目
工程地点：****警官学院指定地点
工程内容：完成****警官学院圆山公寓*、*、*、*、*、*号楼、科附楼及东院图书馆屋面防水修绝
项目所涉及的修鳝工程，解决雨季建筑顶楼顶板出现漏水问题。供应商应按清单对上述*栋建筑屋面防
水实施维修。具体方案为：原防水层鼓包部分拆除；太阳能管拆除、清洗、安装：太阳能支架脚浇筑混
凝土基座保护；铺设改性沥青防水卷材。具体内容以本项目的工程量清单为准。
工程立项批准文号：
资金来源：财政性资金
、工程承包范围
承包范围：按发包人提供的碳商文件、碳商补充文件、碳商答疑、投标承诺、工程量清单及会议纪
要等所包括的施工内容，详细内容见工程量清单。
*、合同工期
合同履行期限（工期）：自合同签订之日起**日历天
开工日期：以发包人书面确认的开工报告为准。
*
相
*、质量标准
工程质量标准：按国家相关工程施工质量验收规范及标准，*次性验收达到合格标准，
*、签约合同金额
迪
含税金额（人民币大写）：********元*角*分，小写￥：******.**元。
签约合同价形式：固定综合单价。
最终结算价=全过程跟踪审计单位审核定案优惠前的结算价×优惠率（优惠率=第*次报价/第*次报
价）
全过程跟踪审计单位审核定案优惠前的结算价：审计机构按照成交供应商的响应文件、工程量清单
报价、合同计价规则、合同计量规则计算的结算价款
项目预算金额亦作为本项目最终结算金额的最高限额，除合同约定可以计算的变更外，最终结算金
额低于最高限额的，按结算金额为准，结算金额高于或等于最高限额的，则以最高限额结算，不再额外
支付费用。
*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
*、本合同协议书
*、中标通知书
*、本合同专用条款
*、碳商文件、碳商补充文件及其附件
*、投标书及其附件
*、本合同通用条款（**-****-****）
*、标准、规范及有关技术文件
*、图纸
*、工程量清单
**、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分；上述合同文件应能互相解释互
*
相说明，当合同文件中出现不*致时，按专用条款约定解释顺序和效力高低。
*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
*、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及
违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任。
*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付签约合同价及其他应当支付的款项。
*、合同生效
合同订立时间：****年*月上日
合同订立地点：****警官学院
本合同双方约定签字、盖章后生效。
发包人：****警官学院承包人：****
住所：住所：****省****市盘龙区****映象城市公园广场*
幢**层****
邮政编码：******邮政编码：：******
法定代表人（签章或签法定代表人（签章或签字）
委托代理人委托代理人：
开户银行：中国农业银行****护国路支行开户银行：招商银行股份有限公司****小康大道支行
账号：*****************账号：***************
电话：***********电话：****-********
传真：****-********传真：
电子邮箱：电子邮箱：
*
第*部分通通用条款
通用条款执行（**-****-****）《建设工程施工合同》的通用条款。
第*部分专用合同条款
*、词语定义
*.*合同
*.*.*.其他合同文件包括：碳商文件、碳商答疑、响应文件（含投标函及其附录、商务及技术文件）、
双方有关工程的洽商、变更、工作联系函、现场签证、索赔、合同的商务碳商结果等书面记录和文件、
发包人（或）工程师有关通知及工程会议纪要、经发包人及监理人审批同意的施工组织设计、专项施工
方案等、经全过程跟踪审计单位审核签认的造价书（含进度款及其他项目审核等）：工程进行过程中双
方认可的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：****工程建设监理有限公司
资质类别和等级：甲级
联系电话：****-********
电子信箱：*********@**.***
通信地址：****市船房小区城市花园广场
总监理工程师：李国健证书编号：********
现场监理工程师：罗兵证书编号：**************
*.*.*.*设计人：名称：
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：
*
*.*.*.*永久占地包括：宗地图红线范围内场地部分。
*.*.*.*临时占地包括：宗地图红线周边、经行政主管部门批准的临时占用场地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和现行国家
和地方法律、法规和规章
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：按国家颁布的现行施工验收规范和响应文件《施工组织设计》
中所列规范、标准、条例等相关法律。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：严格按照国家现行建筑行业相关质量标准、
碳商文件所列相关技术标准和参数执行。
*.*合同文件的优先顺序
*.*.*合同文件组成及优先顺序为：
（*）响应文件（含
（*）合同协议书：（*）中标（成交）通知书：（*）专用合同条款及其附件：
（*）通用合同条款
投标函及其附录、商务及技术文件：（*）碳商文件及碳商答疑（含工程量清单）；
（*）已标价工程量清单或预算书；（**）双方有关
（*）技术标准、要求及有关技术文件：（*）图纸
工程的洽商、变更、工作联系函、现场签证、索赔等书面记录和文件；（**）发包人和（或）工程师有
关通知及工程会议纪要；（**）经发包人、监理人审批同意的施工组织设计、专项施工方案等：（**）
工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后
*套
发包人向承包人提供图纸的数量：
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内所有施工图
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：（*）施工组织设计：（*）按工程所在地建设行政主管部门要求
编制专项施工方案：（*）国家、****省相关建设行政主管部门规定需由承包人提供的文件；
*
承包人提供的文件的期限为：承包人取得图纸后*天内
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：书面形式：
发包人审批承包人文件的期限：发包人在收到监理人审核同意的承包人文件后*天内审查完毕。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、
请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
*.*.*发包人接收文件的地点：工程施工现场或发包人办公地点
发包人指定的接收人为：
承包人接收文件的地点：
承包人指定的接收人为：项目经理
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：管理人员
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款
*.*.*场外交通场地及道路通行情况、外运距离和具体条件已由承包方在投标之前通过自行踏勘
现场了解，由此可能为承包人增加的费用已包含在投标报价中：投标报价中已充分考虑周边弃土场地及
道路通行情况、外运距离和具体条件不能满足工程施工需要而增加的所有费用：工程实施过程中不得以
此为理由提出调整签约合同价。
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以宗地图红线为界
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场已具备基
本的场内道路和交通设施。承包人已在投标报价的措施费用中的临时设施费中充分考虑可能产生的对场
内道路和交通设施的改造、维修、养护和管理费用。
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.*知识产权
*
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反
映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：截止工程竣工验收合格之日。
*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：截止工程竣工验收合格之日。
*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承
担且己包含在签约合同金额中。
*.*工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整签约合同价：查。
允许调整签约合同价的工程量偏差范围：不允许。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：杨新华
身份证号：******************
职务基建办数
联系电话：************
电子信箱：
通信地址：****省****市*华区教场北路***号
发包人对发包人代表的授权范围如下：（*）巡视和监管现场；（*）纠正承包人的错误施工方法：
（*）组织判定检验批及分项工程施工质量：（*）组织隐蔽工程验收：（*）指令承包人在限定的时
间内，对被判定为质量不合格的工程任何部分进行整改并达到要求：（*）指令承包人对现场施工安
全隐患、文明措施不力情况等进行整改：（*）组织验收承包人进场材料、工程设备并批准或拒绝其
进场使用：（*）指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项*星工作：（*）组织进行标高测量
及优化设计审核；（**）为保证合同正常履行而必然隐含的其他权力；（**）组织监理对施工组织
设计审查书面认可，但不承担承包人的施工组织责任，施工中承包人为完成该合同内容和发包人要
*
求的工作，而产生的任何施工方案、措施、施工工艺、工序等的调整，都由承包人自行承担费用调
整和工期影响。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后*天内。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：临时水电的接口
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人不向承包人提供资金来源证明。
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按项目所在地城建档案馆或发包人的要求提供。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质竣工资料*套和包含所有竣工资料的电子光盘*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：承包人承包范围内工程竣工验收合格后*天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子光盘。
（**）承包人应履行的其他义务：在工程开工前和施工过程中由发承包双方协商确定。
*.*项目负责人
*.*.*项目负责人：
姓名：董绍伟
身份证号：******************
建造师执业资格等级：*级
建造师注册证书号：云****************
*
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：云建安*（****）*******
联系电话：***********
电子信箱：
通信地址：/
承包人对项目经理的授权范围：由承包人在合同签订后*天内以书面形式提交发包人。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人项目经理应保证每周不少于*天在施工现场。（考
勤记录由发包人确认）
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如果没有得到发包人和监理工程师的事先书面
同意，承包人项目经理擅自离开施工现场的，发包人有权要求承包人承担*****元／天的违约金；未保证
每月在施工现场时间要求的，每少*天支付*****元／天的违约金。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付签约合同金额*%的违约金，发
包人有权解除合同。本款技术负责人、项目经理部其它管理人员亦同。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人认为项目经理不能胜任本项目工作，
发包人以书面形式通知承包人在*日内更换符合条件的项目经理，若无正当理由拒绝更换项目经理的，
由承包人向发包人支付***元的违约金，发包人有权解除合同。本款技术负责人、项目经理部其它管理
人员亦同。
**承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后*天内。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人认为主要施工管理人员不
能胜任本项目工作，发包人以书面形式通知承包人在*日内更换符合条件的主要施工管理人员，若无正
当理由拒绝更换主要施工管理人员的，由承包人向发包人每人次支付签约合同金额*.*%的违约金，拒不
更换的，发包人有权解除合同。
*.**承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须得到发包人和监理工程师的事先书
面同意。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目技术负责人未经批准，擅自离开施工
现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担****元／天的违约金。项目经理部其它管理人员未经批准，
擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担****元／天的违约金。
*
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时以内
**.违约
***发包人违约
**.*.*发包人违约的情形：
发包人违约的其他情形：
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：由发承包双方另行协商
随定违约责任。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付签约合同价的违约责任：因发包人原因未能按合同约定支付
签约合同价超过**工作日的，由发承包双方另行协商确定违约责任；
（*）发包人违反第**.*款（变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施
的违约责任：由发承包双方另行协商确定违约责任。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货
日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发承包双方另行协商确定违约责任。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由发承
观方另行协商确定违约责任_。
其他：/
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满／天后发包人仍不纠正其违约行为并致
情合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
***.*因承包人违约解除合同
**
关于承包人违约解除合同的特别约定：
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编
制的其他文件的费用承担方式
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后／天内完成款项的支付。
**.保险
承包人负责办理承包人自有人员和承包人所负责管理的相关人、材、物的保险并支付保险费。
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：
**.*其他保险
关于其他保险的约定：
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定并承担相应风险。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：查。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
无
选定争议评审员的期限：
无
争议评审小组成员的报酬承担方式：
无
其他事项的约定：
无
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
无
**.*仲裁或诉讼
**
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*）种方式解决：
义编（*）向仲裁委员会申请仲裁
（*）向项目所在地人民法院起诉
**.补充条款
**.*发包方委托中介机构审核工程结算与报审金额相比，如审减率超过**%，超过部
分审计成效附加费用（按第*方造价咨询服务
包方承担，在工程结算审定金额中扣减
并承担相应违约责任。
**.*承包方必须与发包方签订《安全、
环境生管理合同》，安全风险列入合同履约保证范畴，安全
风险通过工程尾款、工程质量保证金、违约金等方式保障。
**.*承包方负责办理承包方自有人员和承包方所负责管理的相关人、材、物的保险并支付保险费。如
发生人员伤害和财物损失由承包方自行承担。
**.*工程签证实行严格的时间管理，严禁过后补办。承包方在提交签证时应包括以下内容：编号、
工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的
工程量、相关图纸说明、预算。涉及到隐蔽工程的应附加影像资料，资料应有参加各方签字盖章确认。
**.*设计变更资料应按时间和编号进行整理，变更时间应与编号相对应，否则该份资料结算时将不
作为结算依据。工程变更需由发包方和监理方共同书面签发后方能实施。
**.*承包方应在单项工程完成后**天内绘制竣工图，竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到
位，真实反映项目实际施工情况。
**.*承包方在投标报价中已充分考虑分阶段开工时间不确定造成的多次进出场及市场因素的变化，
施工和竣工验收期间可能发生的各种风险因素（风险费用包干），在结算过程中不予调整。
**.*人工费不因政策性因素及工期的变化而调整。
**.*本工程在投标报价中措施费为综合包干费用，措施费为投标报价时综合考虑包干费用，此处仅
限于合同范围内措施包干。如合同范围内发生工程量增减或变更，措施费均不作任何调整，合同范围外
施费按实结算。
**.**根据国家及行业相关规定，本项目实行全过程跟踪审计。
**.**由于承包人因本发包项目所引发的拖欠民工工资、拖欠材料款、工程施工过程中管理处置不
当等行为给发包人造成不良影响的，如有发生，承包人应向发包人支付签约合同金额**%的违约金。在
合同履行期内发生的，发包人有权在工程款中予以扣除；在合同履行完毕后发生的，发包人有权追诉。
**
**.**承包人更换项目经理、项目技术负责人或因项目经理、项目技术负责人不能胜任工作、责任
心差、造成重大损失、组织协调能力差、工作中出现较大过失，因以上任意*项被发包人或监理单位提
出更换的，由承包人*次性承担每人每次***的违约金。
**.**承包人更换项目经理部其它管理人员或因项目经理部其它管理人员不能胜任工作、责任心差、
造成重大损失、工作中出现较大过失被发包人或监理单位提出更换的，由承包人每次承担***的违约金。
**.**承包人应无条件接受发包人委托的项目管理单位、监理单位的管理，并接受项目管理单位或
监理单位编制的工作程序或管理办法，及时签章并遵守。
**.**承包人因偷工减料或弄虚作假或擅自更改设计的每次承担**-***元（根据情节严重确定）
违约金。
**.**.承包人发生安全事故贵任由乙方负责。
**.**承包人进入现场施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材
料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫：现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清
除：不允许在现场道路上搅拌砼及砂浆。成品保护费由承包人承担，发包人不再支付。
**.**项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担*****元/
天的违约金。项目技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担****
元/天的违约金。项目经理部其它管理人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承
包人承担****元／天的违约金。
**.**承包人应自觉抓紧施工进度，如因施工进度已出现延误，应无条件加大施工组织对劳动力、
各类材料、机械设备的投入，确保经审批的进度目标，如拒不执行，按照工期延误违约处理。
**.**承包人不得因隐蔽验收、过程验收、转序验收出现监理单位要求停工或返工的处理要求，如
出现*次承担*****元违约金。
**.**承包人不得因安全文明施工出现监理单位要求停工整改的处理要求，如出现*次承担******
元违约金。
**.**工程竣工验收合格后，结算资料*经报送甲方，原则上不再调整，但经发包方确认不属实需
更改的除外。承包方由于自身原因申请调增结算价款的，由承包方按调增金额的*%作为违约金支付给发
包方，发包方结算审核时间相应顺延，发包人可以从承包人应得的工程价款中扣除。
**.**工程归档资料提供*套，档案归档费用由承包人承担，发包人不再支付。
**.**未尽事宜，经双方协商，以书面形式确认为准。
**
建设工程廉政合同
| 建设单位（甲方）：****警官学院 |
| 中标（成交）单位（施工）：**** |
| 工程名称：****警官学院圆山公寓*、*、*、*、*、*号楼、科附楼及东院图书馆屋面防水修给项目 |
| 投资计划批准机关及文号： |
| 投资来源：国家投资 |
| 投标形式：公开口邀请口直接发包口未招标口 |
| 投标报价：￥******.**元，业主标底价：￥******.**元中标（成交）价：￥******.**元 |
| 建设工期：**日历天 |
| 建设地点：****警官学院指定地点 |
| 评标形式：综合评分量化评分口合理最佳低价 |
| 定标形式：当场口隔日口 |
根据国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不
正当竞争的通知》和中共****省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程
中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神，坚决执行《反对不
正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策，为确保
建设工程质量达到国家有关规定、争优创优、干部廉洁，在签订工程建设合同
的同时，甲乙双方必须签订工程廉政合同。
*、甲方不得接受乙方请吃、请玩；不得接受乙方赠送的礼品、礼金和各
**
种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得接受乙方任何好处费及工程回扣；
不得向乙方报销任何应由甲方支付的费用；不得借用、租用乙方的交通、通讯
工具等物品；不得参加乙方举行的任何祝贺庆典活动。
*、甲方工作人员的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、
工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向施工方
推荐分包单位；不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备。
*、甲方人员向乙方索赔，经乙方或其他线索检举，被纪检监察机关立案
查处认定的，由此产生的办案费用由甲方（索赔方单位或个人）承担。不论举
报甲方或乙方的赔赔行为的举报人，经查证属实，可由查办案件的机关（单位）
依照规定给予奖励。
*、乙方不得以任何形式邀请甲方人员吃、玩或向甲方赠送礼品、礼金、
各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或物品。如有违反，由有关行政主管部
门对乙方给予扣减应付工程款的*%-*%，或者中止工程建设合同。并视情节轻
重，对乙方决策人和经办人以及甲方接受人员给予批评教育、党纪政纪处分、
依法追究刑事责任。
*、乙方在工程项目建设中赔赔甲方人员、中介方人员，被纪检监察或司
法机关立案查处的，甲方有权中止工程项目施工合同，由此给甲方所造成的损
失以及发生的*切费用均由乙方承担。可在工程结算款中扣除。
*、甲乙双方人员赠送、赔赔、接受或索要钱物的行为，如果*方发生，
另*方当事人应立即报告本单位领导和纪检监察机关或向检察机关举报。对不
主动报告情况的有关人员，*经查出，视情节轻重给予党纪、政纪处分直至追
究刑事责任。
*、凡是未按规定签订《工程廉政合同》的工程项目，不得办理工程建设
项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。
违者将由纪检监察机关追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律
法规进行处罚。
*、甲乙双方单位法人代表和分管领导、有关人员要严格履行《工程廉政
合同》，履行《工程廉政合同》中相互监督、自查自纠等情况，甲乙双方分别
在工程建设合同中期要向本单位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门
作出报告。纪检监察机关、部门可视情况进行定期不定期的检查。如有违反，
对法人代表或分管领导从严追究责任。
**
*、工程竣工验收同期，甲乙双方要分别向本单位的纪检监察部门和监证
的纪检监察机关、部门写出执行《工程廉政合同》的情况总结和相互鉴定报告。
未按规定作出报告或纪检监察机关、部门不同意验收的工程，不得办理工程竣
工验收手续。
*、此合同*式*份：甲乙双方各*份，有关行政主管部门*份，纪检监
察机关、部门*份。
**、此合同自双方签字并经纪检监察机关、部门监证后生效，并由本单
位的纪检监察部门和监证的纪检监察机关、部门监督执行。
官
建设单位（申方）公章中标（成交）单位（乙方）：（公
章）
地址：
地址：****省****市盘龙区****映象
城市公园广场*幢**层****
纪检监督部门：（公章）中标（成交）单位法定代表人或委
代理人：
*
联系电话：
****年*月*日
****年*月
**
安全生产合同
工程名称：****警官学院圆山公寓*、*、*、*、*、*号楼、科附楼及东院
图书馆屋面防水修鳝项目，施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，
切实搞好本项目的安全管理工作，本项目雇主****警官学院（以下简称“发包
人”）与承包人****（以下简称“承包人”）特此签订安全
生产合同：
*、发包人职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有
关安全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行
安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、
审批，同时施工，同时验收，投入使用。
*．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种
安全隐患。
*、承包人职责
*.严格遵守国务院第***号令《建设工程安全生产管理条例》、中有关安
全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*．坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安
全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构
和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安
全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须
熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、
总结和评比。
*．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包
括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能
部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产
的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%～*%配备安全员，
专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，
**
有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何
违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人
员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定
期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高
架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验
等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上
岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设
施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种
类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同
样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应
随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字
记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使
用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全
技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全
事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行
政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放
过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、其他
本合同正本*式*份，副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份。由
双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收
后失效。
**
官
发包人：****警官学院（盖章）承包人：****（盖章）
法定代表人法定代表人
或或
其授权的代理人：其授权的代理人
日期：****年*月／日日期：****年*月*日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
