合同编号：
工程分包合同
工程名称：****子牙新河、北排河及黑龙港河防洪体系
建设工程
工程承包人：中建*局西南建设工程有限公司
分包人：****渡润建设工程有限公司
****年*月*日
工程分包合同
工程承包人（全称）：中建*局西南建设工程有限公司
分包人（全称）：****渡润建设工程有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政
法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于****水务局（以下简称“发包人”
与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同（以下称为“总包合同”或“专业
分包合同”），双方就分包事项协商达成*致，订立本合同。
*分包工作对象及内容
工程名称：****子牙新河、北排河及黑龙港河防洪体系建设工程
工程地点：****省****市****
分包内容：土方工程、护砌工程、临时设施工程（以承包人实际划分为准）
分包范围：工程承包人承包范围内的相关工程施工（以承包人实际划分为准）
*分包工作期限
开工日期：****年**月**日（以工程承包人下达书面开工令为准）
完工日期：****年**月**日
总日历天数为：***_天
分包人施工的工作面完成时间以工程承包人现场实际施工总进度计划要求的控制点
为准，分包人必须按施工总进度计划要求的时间完成每个工期控制点，同时必须保证工程
承包人的月、周、旬进度计划。以上工期控制点必须以满足施工验收标准为前提。
*质量标准和目标
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》
和《建筑安装工程质量评定标准》。本合同适用标准规范如下：
（*）《*******-****混凝土结构工程施工质量验收规范》
（*）《*******-****建筑地基基础工程施工质量验收标准》
质量标准：优良
质量目标：
本工程全过程实行实测实量，每月实测实量合格率***%，以工程承包人组织复测
的检测组数据为准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准及工程承包人工程
质量实测实量实施细则为依据，分包人应认真学习并遵照执行。
工程承包人与分包人签订的《质量管理专项协议》作为本合同的附件，分包人应
认真学习并遵照执行，《质量管理专项协议》与本合同具有同等效力。
*合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（*）施工过程中签订的补充协议；（*）本合同及其附件；（*）施工招标文件；（*）分包
人投标书及其附件；（*）本工程施工总包合同。
*合同价款
本合同价款（含增值税）暂定（人民币）：****.***元（大写：******
*****元）
最终合同价款依据本合同约定按实结算。
*.*本合同含税综合单价包括以下内容：人工费、材料费、机械费、现场经费，企业
管理费，利润，社会保障费（含现场工人社会保险费），施工措施费，夜间、冬雨季等施
工增加费，材料*次倒运费，超高费，维修电工，信号工和其他配合人员用工费用，各工
种配合费，抢工费，队*调遣费，消防保卫费，清点验收、堆放、维修及进、退场费，
材料整理、保管费，建筑施工垃圾清理并运至现场指定地点、生活垃圾清理及运输费，缺
陷修复、保修费，保险费，成品保护费，试块、试件制作、取样费，测量放线，试验检验
配合费，安全、文明、**达标人工费用，安全防护用品费，床铺费，安全劳保用品、各
种工具用具、测量工具等费用，按规定向有关部门交纳的建管费、暂住户口费、治安费、
生活区卫生费、计划生育管理费以及不可预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成分
包范围内工程项目所发生的*切费用和税金。除工程变更导致新增单价外，除税综合单价
不再调整。
*总包合同
*.*工程承包人认为有必要时，提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供分
包人查阅。当分包人要求时，工程承包人应向分包人提供*份总包合同或专业分包合同（有
关承包工程的价格细节除外）的复印件。
*.*分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
*图纸
*.*工程承包人应在分包工作开工*日前，向分包人提供图纸套。
*工程承包人义务
*.*组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各
项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。
*.*除非本合同另有约定，工程承包人完成分包人施工前期的下列工作并承担相应费
用。
(*）施工前向分包人交付具备本合同作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场
地交付要求为：分包人已进行勘察，接受现场条件，并自行承担勘察现场所发生费用。分
包人进场施工后不再向工程承包人提出任何要求和追加费用。
（*）施工前完成水、电等施工管线和施工道路，并满足完成本合同作业所需的能源供应
及施工道路畅通的时间和质量要求。
(*)根据工程需要向分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；
（*）施工前向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：
书面交验，分包人负责保护。
（*)施工前向分包人提供生产、生活临时设施，满足施工需要，分包人验收后负责保护
及维修。若委托分包人搭设其费用另行约定。
（*）分包人使用的床具、手头工具、灶具、生活燃料等由分包人自行提供，费用包括
在合同单价中。
*.*负责编制施工组织设计，统*制定各项管理目标，组织编制年、季、月、旬、周
施工计划和物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、
实验化验的控制、监督、检查和验收。
*.*负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统*安排技术档案资料的收集整
理及交工验收。
*.*统筹安排、协调解决非分包人独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电
及施工场地。
*.*按时提供图纸，及时供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全
设施保证施工需要。
*.*按本合同约定，向分包人支付劳动报酬等费用。
*.*负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
*.*负责检查、督促分包人依法将工资按月足额支付给农民工本人，负责监督、检查
分包人依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行合同内容，分包人应予以配合。
*.**负责对分包人现场工人进行安全、工资实名制及维权教育培训，按照工程承包
人规定认真做好现场门禁信息化管理，及时做好实名制管理的现场“*牌”和宿舍“*牌”
并实行动态管理。
*分包人义务
*.*对本合同分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟
练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联
系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
*.*分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月**日提交下月施工计划，有
阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划及相应
的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施。
*.*严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，
确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；
加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安
全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的
管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事
故、农民工工资纠纷、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
*.*自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查
其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单
位协调配合，照顾全局。
*.*按工程承包人统*规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，
搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
*.*按时提交报表和完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。做
好相关检验试验的配合工作，分包人必须配备施工合同范围内用于测量的所需仪器（如全
站仪、经纬仪和水准仪，必须有有效检测报告）。
*.*做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，
因分包人责任发生损坏，分包人自行承担由此引起的*切经济损失及各种罚款。
*.*妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给分包人使用的施工机具、周转材料
及其他设施。
*.*在本项工程中，发包人对工程承包人的要求以及工程承包人向发包人的承诺，对
分包人具有同样的约束力，分包人须服从工程承包人转发的发包人及监理工程师的指令。
因分包人原因导致发包人对工程承包人的罚款由分包人承担，该款项在分包人结算值中扣
除。
*.**分包人应对其作业内容的实施、完工负责，分包人应承担并履行总包合同约定
的与作业有关的所有义务及工作程序。分包人应按照工程承包人要求制作展示样板和实体
样板，验收合格后分包人方可按样板进行大面积施工。该部分费用已包含在合同价款中，
不再另行计取。
*.**配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员并在进场前向工程承包人提供本
合同附件*人员的劳动合同及社保证明，管理人员必须按投标文件安排或其他承诺及时到
位，施工期间不得随意调整。确需调整时应提前通知工程承包人，征得同意后方可调整，
否则承担结算价款（含增值税）**%的违约金。调离人员必须在接任者到位办理交接后
方可离任。管理人员必须持有规定要求的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书，
分包人按工程承包人项目管理计划对相应施工范围要求的人员工种、级别和人数安排进
场。
*.**分包人违反上述约定，每违反*次应向工程承包人承担违约金**元，由于分
包人管理措施不力、实名制管理弄虚作假、农民工上访，分包人必须接受工程承包人的经
济处罚和处理并赔偿工程承包人因此而造成的所有直接和间接损失。
*.**分包单位应当在施工现场建立管理保障体系，制定和完善实名制管理制度，配
备专职劳动力管理员，负责本单位施工现场人员的信息采集、劳动合同签订、考勤、工资
发放和实名制管理等上报工作，履行管理职责，并对所采集信息的真实准确性负责。
**安全施工与检查
**.*分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并
随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐
患，同时应满足地方政府规定和工程承包人的安全施工要求，符合工程承包人现场安全文
明管理规定，费用包括在分包人相应的综合单价中。由于分包人安全措施不力造成事故的
责任和因此而发生的费用，由分包人承担，并接受地方政府或工程承包人的处罚。
**.*工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
工程承包人不得要求分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全
事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
**安全防护
**.*分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及
临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人
认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
**.*实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害
性、腐蚀性物品施工时，分包人应在施工前**天以书面形式通知工程承包人，并提出相
应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。
**.*分包人在施工现场内使用的安全帽、安全带、安全网、漏电保护器由工程承包
人提供，费用由分包人承担，从分包人结算中扣除，其他安全保护用品及其他保护用品等，
由分包人自行提供使用计划并供应，费用由分包人承担。
**.*分包人责任及目标
（*）分包人杜绝发生安全事故，轻伤率控制在*.*%以下，造成安全事故的，由分包
人承担全部责任，并赔偿因此给工程承包人带来的*切损失。
（*）决不允许在在建的建筑物内安排工人食宿，更不允许男女混住。
（*）按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员，安全管理人员持证上岗，安
全管理人员必须最先进场和最后退场。
（*）在容易发生火灾的地方需动火作业时，要到工程承包人处开具动火证，并采取有
效的防护措施，配置灭火器等足够数量的消防器材、安排看火人员。
（*）按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，高处作业人员配备安全带，给每个
施工人员配备上正式编号的合格的安全帽、反光马甲。
（*）接受工程承包人的安全技术交底，门禁管理等交底，接受交底班组的所有人员都
要签名和签时间。
（*）建立安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向工程承包
人报告，同时要参加工程承包人组织的周检查和紧急情况下的安全检查；负责对工程承包
人整改通知单提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求向工程承包
人反馈整改情况。
（*）建立安全教育制度，负责组织对工人进行全面安全教育。内容包括：强制性标准、
操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培
训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过*级安全教育的人员及按
照规定进行门禁管理而未进入门禁系统刷卡的人员*律不得进入施工现场。按时进行季节
变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育。
（*）对自备的施工机械、工具用具及时保养和维修，对工程承包人提供的机械、设备
有要求按规定保养和维修的权利。
(*）食堂作业人员持健康证上岗，当天饭菜应留样到第*天，防止食物中毒。
*发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他分包人签订交叉作业安全生
程
产协议书，明确规定双方施工的顺序和保护措施。
(**）建立安全保证体系，按照工程所在地建设主管部门规定配备专职安全生产管理人
员，专职安全生产管理人员必须持有建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书。现场施
工人员&**;**人的，至少配备*名专职安全管理人员；现场施工人员在**-***人之间的，
至少配备*名专职安全管理人员；现场施工人员≥***人的，至少配备*名专职安全管理
人员，且专职安全管理人员不得少于现场施工人员总人数的*%。危险性较高的工程，专
职安全生产管理人员数量还需相应增加。分包人如未按照上述要求配置专职安全生产管理
人员，每少*人应承担******元的违约金。
（**）制定安全生产责任制度，明确安全岗位职责，认真执行安全技术规范，严守安全
规程，落实安全措施，层层签订安全生产责任书，确保安全生产。施工作业班组设立兼职
安全员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。专、兼职安全员均纳入工程承包人安全
管理体系，专职安全生产管理人员由工程承包人统*领导、合署办公。分包人专职安全生
产管理人员须按工程承包人规定时间到岗，进场前须经工程承包人面试，面试合格后方可
进场管理，退场时需报工程承包人审批，审批通过后方可退场，施工期间不得随意调整，
确需调整时应提前通知工程承包人，征得同意后方可调整，调离人员必须在接任者到位办
理交接后方可离任。工程承包人有权对分包人专职安全生产管理人员工作情况进行日常考
核，并有权要求分包人更换考核不合
格的专职安全生产管理人员。分包人如未按上述要求履约，工程承包人视情况给予**元
****元的处罚，罚款从分包人工程款中扣除。
**事故处理
**.*发生重大伤亡及其他安全事故，分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告
工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
**.*分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
**保险
**.*工程承包人运至施工场地用于施工的材料、机械和待安装设备，由工程承包人
办理或获得保险。
**.*工程承包人为租赁或提供给分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险
费用。
**.*分包人必须为其从事作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员、
物资和施工机械设备办理保险，支付保险费用。分包人自行投保的范围（内容）若政府规定
由工程承包人统*办理的保险（意外伤害保险、工伤保险、医疗保险），工程承包人办理
后按分包人分包范围结算价款的比例分摊给分包人。
**.*保险事故发生时，分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损
失。
**合同价款的支付
**.*本工程预付款：无
**.*竣工结算款
工程承包人向分包人支付竣工结算款的时间和方式：工程竣工验收合格并结算已定
案、结清往来账务、发票全额开具、分包人履约完毕，且保证工人工资足额支付的前提下，
工程款支付至审核结算总价的**%，剩余*%为质量保修金。
**.*以上付款均在满足本合同全部要求的条件下进行，否则工程承包人视情况确定
减付、缓付或停付。工程承包人所支付的价款，分包人必须首先足额并及时支付工人工资，
因拖欠工人工资而造成的*切后果由分包人承担，并承担**元违约金。工程承包人每年
年终付款分*次进行，即第*次先行支付工人工资，待分包人及工程承包人落实工人已经
领取工资后，于春节前再行办理其他剩余款项的支付工作。
**工程验收
**.*分包人应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准和要求。分包人
施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人应当在收到
分包人的报告后*日内对分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限
内未组织验收的，视为分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐
蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明分包人施工质量不合格时，分包人应负责无偿修
复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
**.*分包人应认真按照标准、规范和设计要求以及工程承包人代表发出的指令施工，
加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受工程承包人代表或委派人员、
业主、监理现场人员和各级质检部门的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按检
查要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的全部费用及其他责任。工程承包
人/设计/监理/发包人/政府主管部门是否进行并通过了各项检验，均不免除分包人对其所
承建工程内容质量所担负的全部责任。
**.*隐蔽工程和中间验收。分包人应在自检合格后，验收**小时前通知工程承包人
组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收不符合质量要
求，分包人应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。因分包人原因所导致返
修，全部费用由分包人承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，分
包人必须按照工程承包人或有关单位的要求进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责
任。中间验收部位：按工程承包人要求。
**.*交工验收。分包人承担施工的内容全部完成，经验收质量达不到要求，分包人
应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知重新
验收，直到符合质量要求为止，且承担自身责任造成的全部经济损失和工期延误责任。
**合同价款的最终结算与支付
**.*分包过程报量及分包报量审核报告不作为最终结算的依据，分包人在与工程承
包人进行最终结算时重新提交*套完整的结算资料。分包人将分包范围内的所有工程内容
完成，并经验收合格后**日内向工程承包人项目经理部递交结算书（*式*份）。
**.*工程承包人项目经理部收到分包人递交的结算书后**日内进行初审，给予确认
或者提出修改意见，并按程序经工程承包人结算主管部门审定，加盖工程承包人结算专用
章后生效，否则无效。
**.*属于分包人分包施工范围，未经工程承包人认可而甩项不干的项目，工程承包
人直接从分包人结算中按*倍费用扣除。分包人若存在消极履约、不积极执行承包人相关
指令，导致分包工作期限及工期控制节点严重滞后的，工程承包人有权安排其他单位或人
员完成，产生的费用由工程承包人在分包人结算中按*倍费用扣除。结算款项不足以扣除
的，工程承包人有权继续向分包人进行追偿。
**.*分包人未按时提交结算书，经工程承包人向分包人发出书面结算催办函后*日
内，要求分包人对接办理结算，分包人仍然未提交结算书及其他结算资料、拒不对接办理
结算或存在其他拖延办理工程结算行为的，工程承包人有权单方办理结算，分包人认可工
程承包人单方办理的结算值，分包人承担结算价款*分之*的编制费，编制费及其他因分
包人拖延结算给工程承包人造成的损失，工程承包人有权优先在其单方办理的工程结算值
中进行扣除，不足部分，工程承包人有权向分包人进行追偿。
**.*结算按本合同有关约定办理。为完成本分包范围的工程而发生的所有费用，不
论在合同中是否明示，均已包括在合同价格中，分包人不再计取其他任何费用。
**.*中间结算：/
**违约责任
**.*当发生下列情况之*时，工程承包人应承担违约责任:
（*）工程承包人违反本合同第**条的约定，不按时向分包人支付报酬。
（*）工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
**.*当发生下列情况之*时，分包人应承担违约责任：
（*）分包人因其自身原因未按约定工期完工（含施工进度计划各工期控制点），每延
误*天，由分包人承担******.**元/天违约金，并承担因此给工程承包人造成的*切
损失。工期延误超过合同约定节点工期以及工程承包人计划工期累计**日时，视为分包
人无继续履约能力，工程承包人有权解除合同，合同自解除通知发出后*日内自动解除。
（*）分包人施工项目质量不符合本合同约定的质量标准，工程承包人发出整改通知之
后，经返修仍然不能达到合同约定质量标准或质量目标，视为分包人无继续履约能力，工
程承包人有权解除合同，合同自解除通知发出后*日内自动解除。工程承包人有权拒付工
程款，分包人需向工程承包人支付合同额**%的违约金，并由分包人承担因此给工程承
包人造成的*切损失。
（*）分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，向工程承包人支付因其违约给
工程承包人造成的经济损失。
（*）分包人不服从管理或聚众事或上访，严重影响工程承包人的形象，每发生*次
承担*****元的违约金。
（*）分包人在施工过程中，若达不到工程承包人要求，不能完成后续施工，分包人必
须无条件退场，工程承包人有权根据分包人已完成的工作量进行单方结算并没收履约保证
金，分包人同时承担工程承包人单方结算值**%的违约金及赔偿工程承包人的其他相应损
失，工程承包人有权优先在工程结算值中进行扣除，不足部分，工程承包人有权向分包人
进行追偿。
（*）分包人未按合同要求完成创建工安全文明工地，向工程承包人支付结算价款*%
的违约金，并承担由此给工程承包人造成的全部损失。
（*）本工程应满足国家施工验收规范，每月实测实量合格率不满足合同约定，分包人应
承担以下违约责任：
*是对分包人当月完成工程量的总价进行相应比例下调作为违约金,下调比例*=目标
值合格率-当月实测实量合格率，即本月确认的分包完成工程价款=（*-*）×当月完成工程
总价。下调比例最大不超过**%。
*是当连续*个月合格率低于目标值，或出现某个月合格率评分比目标值降低**%及
以上时，暂停其在工程承包人内部投标资格*个月。
*是连续*个月合格率低于目标值，停止其在工程承包人内部投标资格半年或列入不
台格供应商名录。
*是月度检查实测实量质量达不到目标值，在后续*个月内整改后经公司主管部门复
查确认能达到要求的，可返还所扣除下调部分。若后续*个月内整改都未能达到要求且态
度消极急慢，扣除下调部分不再返还，情节严重的报经公司同意更换队*。
（*）分包人将本合同项下的工程转包、再分包或将资质出借给他人挂靠的，须按本合同
总额的**%向工程承包人支付违约金并赔偿工程承包人因此造成的实际损失。
**.*－方违约后，另*方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后
仍应继续履行合同。
**争议
**.*工程承包人和分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部
门调解，任何*方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第（*）种方式解
决争议：
（*）双方达成仲裁协议，向承包人所在地仲裁委员会申请仲裁：
（*）向有管辖权的人民法院起诉。
**.*发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保
护好已完工作成果：
（*）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。
（*）调解要求停止合同工作，且为双方接受。
（*）仲裁机构要求停止合同工作。
（*）法院要求停止合同工作。
**
以
工程承包人（盖章分包人：（盖章）
法定代表人：法定代表人（盖章）
委托代理人：委托代理人（签字）：
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
