**-****-****
合同编号：
建设工程设计合同
（房屋建筑工程）
*标段：临沧地震监测中心站
住房和城乡建设部制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****省地震局
设计人（全称）：博文建设有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****省巨灾防范工程*地震监测站运行环境建设项目（*
标段：临沧地震监测中心站）工程设计及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****省巨灾防范工程*地震监测站运行环境建设项目（*标段：临沧地震监测
中心站。
*.工程地点：临沧、普洱、版纳。
*、工程设计范围、阶段与服务内容
*.工程设计范围：规划土地内监测设施，相关建筑物的有关建筑、结构、给排水、建筑电
气的设计
*.工程设计阶段：方案设计、施工图设计及施工配合
*.工程设计服务内容：****省地震局临沧地震监测中心站辖区范围内的单点方案、运行环
境、基础设施改造设计。
（*）普洱市地震局建设内容：
（*）运行环境建设（*期）
普洱市运行环境建设：景谷观测站进站道路修给。对*水厂（起点）*景谷观测站路段进行
包括上下边坡治理、挡墙、排水和路面硬化。
修复、加固，维修总长度约****，
（*）运行环境建设（*期）
（*.*）景谷石油*号井、笔架山综合观测站及信息节点改造。修给水井，安装制冷系统，
改造、修绝围墙及大门：改造业务用房外挡墙，硬化业务用房地面，道路修给（益智）：信息节
点改造，修鳝防静电地板和吊顶，改造机柜和供电线路。以发包人最终审定的方案为准。
（*.*）西盟县地震监测设施和地震观测环境保护及信息节点机房修继工程项目。西盟地震
观测站界线围墙工程，支砌砖墙总长***米：西盟地震观测站内地震宏观测池修给工程，观测池
*边砌筑石头砌挡土墙长为*米，壁浇筑*.*米厚的混凝土（长*米、宽*.*米），池底**平
方米，浇筑*.*米厚的混凝土：观测站内场地平整硬化，机井房上方****平方米场地平整硬化，
浇灌混凝土*.*米。观测站绿化；机房修绝，机房装修**平方米，改造供配电系统、防雷接地系
统、机房布线系统。
（*.*）孟连县地震监测设施和地震观测环境改造。
*）站内业务场所改造包括：孟连县地震局内及观测站内的地板硬化、水沟改造：
（*）水化站观测室（房）改造：**平方米老观测室房顶改造、测室内改造：
（*）机井提升改造：包括***米老观测井扫井、洗井，以发包人最终审定的方案为准：
（*）水氢观测标准化改造：包括改造*间**平方米房间为水氯观测标准观测室：
（*）供电改造（包括市电接入、智能电源、太阳能供电）
（*.*）镇远县信息机房修售：机房修绝、改造供配电、防雷接地、机房布线。
（*.*）宁洱县中心信息机房修维：机房修维、供配电、防雷接地、机房布线改造：
（*）观测系统改造，根据机房环境，完成内外土建工程；
（*）建设太阳能供电系统，新增配备****太阳能供电系统，市电供电配有***，更新***主
机及更换蓄电池：
（*）安装电源防雷器，地网铺设，新建避雷针加强地磁台防护；
（*）机房装修。
（*.*）澜沧县信息节点室改造内容：
信息节点室改造面积**平方米，机房装修、做吊顶，改造供配电、防雷接地、机房布线。
（*）西双版纳州地震局建设内容
（*）运行环境建设（*期）
勐腊综合观测站改造，提交单点设计方案。
对勐腊地震台观测山洞引洞进行引流疏水。对山洞引洞侧面、顶面安装铝塑板。对山洞引洞
底面*侧开凿排水沟、安装盲管、铺设防水卷材、贴地砖，长度***米。勐腊地震台门口**米
道路硬化。对勐腊地震台观测井改造，井深***米。对勐腊地震台机房改造：对机房铺设绝缘地
板砖，机房楼脚周围挡墙升级。
（*）、临沧市地震局建设内容
（*）运行环境建设（*期）
双江地下流体综合观测站改造。改建观测站业务用房，面积***平方米：改造供电系统；综
合防雷系统、安全监控系统改造：围墙修鳝及观测场地改造：进站道路修给，勐勐监测站道路硬
化及屋顶防水处理
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件*。
*、工程设计周期
计划开始设计日期：****年*月*日。
计划完成设计日期：****年*
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
*、合同价格形式与签约合同价
*.合同价格形式：总价合同，不作调整；
*.签约合同价为：
人民币（大写）******元整（￥******.**元）。
*期工程：*****.**元，*期工程：*****.**元。
*、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：国福江
设计人项目负责人：孙洪涛
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）发包人要求；
（*）技术标准；
（*）发包人提供的上*阶段图纸（如果有）；
（*）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的
文件，应以最新签署的为准。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定
的期限和方式支付合同价款。
*.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订地点
本合同在****省****市****区北辰大道***号省地震局签订。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。
**、合同份数
本合同正本*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，设计人*份。
发包人：（盖章）****省地震局
设计人：（盖章）博文建设有限公司
法定代表人或其委托代理法定代表人或其委托代理人
（签字）（签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****市****区北辰大道***号地址：中国（****）自由贸易试验区****片
区经开区民云路**号
邮政编码：邮政编码：******
******
电话：****-********电话：****-********
开户银行：中国建设银行****省分行开户银行：工商银行****北京路支行
账号：************账号：*******************
时间：****年*月日时间：****年*月*日
| 发包人：（盖章）****省地震局 |
设计人：（盖章）博文建设有限公司 |
| 法定代表人或其委托代理 |
法定代表人或其委托代理人 |
| （签字） |
（签字） |
| 组织机构代码：****************** |
组织机构代码：****************** |
| 地址：****市****区北辰大道***号 |
地址：中国（****）自由贸易试验区****片 |
| 邮政编码：****** |
区经开区民云路**号邮政编码：****** |
| 电话：****-******** |
电话：****-******** |
| 开户银行：中国建设银行****省分行 |
开户银行：工商银行****北京路支行 |
| 账号：************ |
账号：******************* |
| 时间：****年*月日 |
时间：****年*月*日 |
第*部分通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
*.*.*合同
*.*.*.*合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包
括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附
录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上*阶段图纸（如果有）以及其他合同文
件。
*.*.*.*合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的
书面文件。
*.*.*.*中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。
*.*.*.*投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
*.*.*.*投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
*.*.*.*发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、
功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
*.*.*.*技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术
标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
*.*.*.*其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件
或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*合同当事人：是指发包人和（或）设计人。
*.*.*.*发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.*设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得
该当事人资格的合法继承人。
*.*.*.*分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订
分包合同的具有相应资质的法人。
*.*.*.*发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人
权利的人。
*.*.*.*项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，
且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
*.*.*.*联合体：是指*个以上设计人联合，以*个设计人身份为发包人提供工程设计服务
的临时性组织。
*.*.*工程设计服务、资料与文件
*.*.*.*工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工
程设计其他服务。
*.*.*.*工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设
计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施
工中的设计技术问题、参加凌工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。
*.*.*.*工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发
包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设
计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、凌工图编制服务等。
*.*.*.*暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断
工程设计服务的行为。
*.*.*.*工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围
与内容所需要的资料。
*.*.*.*工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、
最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
*.*.*日期和期限
*.*.*.*开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是
指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的
开始设计日期。
*.*.*.*完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是
指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段
性设计成果及提供相关服务日期。
*.*.*.*设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务
所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
*.*.*.*基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前**天的日期为基准日期，直接发
包的工程设计以合同签订日前**天的日期为基准日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次
日开始计算，期限最后*天的截止时间为当天**:**时。
*.*.*合同价格
*.*.*.*签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。
*.*.*.*合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围
内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换
和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用*种
以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
*.*法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法
规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
*.*技术标准
*.*.*适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及
相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
*.*.*发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版
本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
*.*.*发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，
应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充
分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的
优先顺序如下：
（*）合同协议书；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）发包人要求；
（*）技术标准；
（*）发包人提供的上*阶段图纸（如果有）；
（*）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定
优先解释顺序。
*.*联络
*.*.*与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决
定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
*.*.*发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。
任何*方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前*天以书面形式通
知对方，否则视为未发生变动。
*.*.*发包人和设计人应当及时签收另*方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确
有充分证据证明*方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收*方认可往来信函的内容。
**.*.*设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期*天支付合同价款的
*%
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同价款的**%
**.*.*设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限；
**.*.*设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：合同价款的
**%
**.*.*设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：合同价款的**%
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无
**.合同解除
有下列情形之*的，可以解除合同：
（*）逾期交付设计成果超过**天；
（*）擅自转包，违反约定分包。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
评审所发生的费用承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向项目所在地人民法院起诉。
**.其他（如果没有，填“无”）
无
附件
附件*：工程设计范围、阶段与服务内容
附件*：发包人向设计人提交的有关资料及文件*览表
附件*：设计人向发包人交付的工程设计文件目录
附件*：设计人主要设计人员表
附件*：设计进度表
附件*：设计费明细及支付方式
附件*：设计变更计费依据和方法
附件*：
工程设计范围、阶段与服务内容
*.工程设计范围：第*部分合同协议书中的设计范围。
*．工程设计阶段：方案设计、施工图设计。
*．工程设计服务内容：同工程设计范围。
附件*：
发包人向设计人提交有关资料及文件*览表
| 序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
| * |
项目立项报告和审批文件 |
各* |
方案开始*天前 |
|
| * |
发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） |
* |
方案开始*天前 |
|
| * |
建筑红线图，建筑钉桩图 |
各* |
方案开始*天前 |
|
| * |
当地规划部门的规划意见书 |
* |
方案开始*天前 |
|
| * |
项目建议书及批复文 |
* |
方案开始*天前 |
|
| * |
可行性研究报告及批复文件 |
* |
方案开始*天前 |
|
| * |
专家论证意见、项目评估文件 |
* |
方案开始*天前 |
|
| * |
项目选址意见书 |
* |
方案开始*天前 |
|
| * |
建设用地批复文件 |
* |
方案开始*天前 |
|
| ** |
土地使用证明文件 |
* |
方案开始*天前 |
|
| ** |
建设用地规划许可证及其附件 |
* |
方案开始*天前 |
|
| ** |
工程勘察报告 |
* |
方案设计开始前*天提供初步勘察报告；初步设计开始*天前提供详细勘察报告 |
|
| ** |
各阶段主管部门的审批意见 |
* |
下*个阶段设计开始*天前提供上*个阶段审批意见 |
|
| ** |
方案设计确认单（含初设开工令） |
* |
初步设计开始*天前 |
|
| ** |
工程所在地地形图（*/***）电子版及区域位置图 |
* |
初步设计开始*天前 |
|
（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）
附件*：
设计人向发包人交付的工程设计文件目录
| 序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
| * |
方案文本、施工图蓝图 |
* |
合同签订后**个工作日 |
|
| * |
存档光盘 |
* |
施工图审查通过后*日 |
|
特别约定：
*.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足
设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。
*.上述设计时间不包括法定的节假日。
*.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文
件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。
*.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，
但发包人应向设计人支付工本费。
附件*：
设计人主要设计人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
注册执业资格 |
承担过的主要项目 |
| *、总部人员 |
|
|
|
|
| 项目主管 |
|
|
|
|
| 其他人员 |
|
|
|
|
| *、项目组成员 |
*、项目组成员 |
*、项目组成员 |
*、项目组成员 |
*、项目组成员 |
| 项目负责人 |
孙洪涛 |
高级工程师 |
注册结构 |
****省地震局临沧地震监测中心站建设项目，国家地震烈度速报与预警工程****子项目土建工程勘察、设计、施工总承包，丽江地震台部分测项迁建项目勘测、规划设计、初步设计编制服务项目，云县地震台部分迁建综合观测台站建设项目 |
| 项目副负责人 |
朱兰影 |
高级工程师 |
注册结构注册岩土 |
****省地震局临沧地震监测中心站建设项目，国家地震烈度速报与预警工程****子项目土建工程勘察、设计、施工总承包，丽江地震台部分测项迁建项目勘测、规划设计、初步设计编制服务项目，云县地震台部分迁建综合观测台站建设项目 |
| 建筑专业负责人 |
杨艳 |
高级工程师 |
注册建筑 |
****省地震局临沧地震监测中心站建设项目，国家地震烈度速报与预警工程****子项目土建工程勘察、设计、施工总承包，丽江地震台部分测项迁建项目勘测、规划设计、初步设计编制服务项目，云县地震台部分迁建综合观测台站建设项目 |
| 结构专业负贵人 |
字忠华 |
工程师 |
注册结构 |
****省地震局临沧地震监测中心站建设项目，国家地震烈度速报与预警工程****子项目土建工程勘察、设计、施工总承包，丽江地震台部分测项迁建项目勘测、规划设计、初步设计编制服务项目，云县地震台部分迁建综合观测台站建设项目 |
| 给水排水专业负责人 |
熊国涛 |
工程师 |
/ |
****省地震局临沧地震监测中心站建设项目，国家地震烈度速报与预警工程****子项目土建工程勘察、设计、施工总承包，丽江地震台部分测项迁建项目勘测、规划设计、初步设计编制服务项目，云县地震台部分迁建综合观测台站建设项目 |
| 暖通空调专业负责人 |
张路航 |
工程师 |
/ |
****省地震局临沧地震监测中心站建设项目，国家地震烈度速报与预警工程****子项目土建工程勘察、设计、施工总承包，丽江地震台部分测项迁建项目勘测、规划设计、初步设计编制服务项目，云县地震台部分迁建综合观测台站建设项目 |
| 建筑电气专业负责人 |
杨承龙 |
工程师 |
|
****省地震局临沧地震监测中心站建设项目，国家地震烈度速报与预警工程****子项目土建工程勘察、设计、施工总承包，丽江地震台部分测项迁建项目勘测、规划设计、初步设计编制服务项目，云县地震台部分迁建综合观测台站建设项目 |
附件*：
设计进度表
| 天数工作内容 |
日历工期（天） |
日历工期（天） |
日历工期（天） |
日历工期（天） |
日历工期（天） |
日历工期（天） |
| 天数工作内容 |
* |
* |
** |
** |
** |
** |
| 方案优化阶段 |
|
|
|
|
|
|
| 施工图阶段 |
|
|
|
|
|
|
| 施工图优化阶段 |
|
|
|
|
|
|
| 施工图完成并送审 |
|
|
|
|
|
|
附件*：
设计费明细及支付方式
*、设计费总额：******.**元（*期工程：*****.**元，*期工程：*****.**元）。
*、设计费总额构成：
*.工程设计基本服务费用：固定总价：******.**元
固定单价（元/平方米或费率%）
*.工程设计其他服务费用：
*.合同签订前设计人已完成工作的费用：
*.特别约定：
（*）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费
人次日，每人每次不超*天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。
（*）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计批准（或通过审查的设计）的建
筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。
（*）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交
通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为
（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）
（*）其它：
*、设计费明细计算表
总额：******.**元（*期工程：*****.**元，*期工程：*****.**元）
*、设计费支付方式
（*）全部设计工作完成并提交成果资料经甲方审核确认后支付合同价款的**%，本阶段支付
******.**元（其中*期支付*****.**元，*期支付*****.**元）。
（*）待工程竣工验收后经甲方确认后支付合同价款的**%，本阶段支付*****.**元（其中
*期支付****.**元，*期支付****.**元）
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
