****县消防救援大队
战保分队物资存储项目
****采购文件
采购编号：***-****-**-****-***
采购人：****县消防救援大队（盖章）
代理机构：****（盖章）
日期：*〇**年*月*日
目录
第*部分****采购公告*
第*部分供应商须知*
*、总则*
*、****文件*
*、****响应文件的编制*
*、****响应文件的密封与递交*
*、谈判*
*、成交通知和签订合同**
第*部分图纸（如果有）**
第*部分预算价（已标价工程量清单）**
第*部分工程施工合同**
第*部分****响应文件**
封面**
*、谈判承诺函**
*、法定代表人身份证明**
*、授权委托书（如有）**
*、第*轮谈判报价表**
*、第*轮报价清单**
*、资格证明文件**
*、事前信用承诺书**
*、中小企业声明函(工程、服务)**
*、****文件要求及供应商认为有必要提供其它资料**
*、现场谈判报价书**
第*部分****采购公告
****县消防救援大队战保分队物资存储项目****采购公告
项目概况
****县消防救援大队战保分队物资存储项目的潜在供应商应在****获取****文件，并于****年**月**日**点**分（北京时间）前递交响应文件。
*、项目概况
*.采购编号：***-****-**-****-***
*.项目名称：****县消防救援大队战保分队物资存储项目
*.采购方式：****竞争性磋商询价
*.采购需求：****县消防救援大队战保分队物资存储项目施工，具体以工程量清单、施工图为准。
*.工程地点：****县消防救援大队黄海路消防站
*.工期：**日历天
*.工程质量：合格标准
*.质保期限：**个月（自项目验收合格之日起），后期使用期间出现质量问题*律由成交投标人负责修（退换）
*.工程造价：本项目预算价为******.**元，控制价为******.**元，谈判最高限价******.**元。
本项目不接受联合体投标。
*、申请人的资格要求
*、满足《中华人民共和国****法》第***条规定，谈判时提供书面声明。
*、落实****政策需满足的资格要求：本项目对小型和微型企业产品给予**%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
*、本项目的特定资格要求：
（*）具有独立法人资格的企业，且营业范围具有相应的经营范围。（提供营业执照复印件加盖单位公章）。
（*）如果授权委托代表参加谈判的，必须出具经法定代表人签字或盖章的授权委托书，并须携带本人身份证；法定代表人参加谈判的，只需提供身份证明。
（*）未被“信用中国”网站（***.***********.***.**）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重失信行为记录名单。
（*）单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同*项目的谈判。
*、****文件的获取
时间：****年**月**日至****年**月**日（法定节假日、法定公休日除外），每日*时**分至**时**分，**时**分至**时**分。
地点：****（****县经济开发区兴业北路***号（和通门业）院内*楼）
方式：符合资格要求的供应商凭单位介绍信或授权委托书联系代理机构，购买纸质谈判文件。供应商只有在报名期间交纳标书费用后才能参加投标，否则不接受其响应文件。
售价：***元/份，售后不退。
*、响应文件提交
截止时间：****年**月**日**点**分（北京时间）
地点：****（****县经济开发区兴业北路***号（和通门业）院内*楼）
*、开启
时间：****年**月**日**点**分（北京时间）
地点：****（****县经济开发区兴业北路***号（和通门业）院内*楼）
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、发布公告的媒介
本次公告在本招标公告在中国****网（****://***.****.***.**/）发布。
*、其他补充事宜
*.本工程无预付款，工程竣工验合格后*月内付合同价的**%，工程竣工验收合格满*年时付至审定总额的**%；余款为质量保证金,质量保证金按保修合同执行。（以上付款均无利息）本工程最终合同结算总价以审计报告为准。
*.履约保证金：签订合同后，成交供应商应向采购人财务缴纳合同总金额*%的履约保证金，成交供应商可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等金融保函等非现金形式提交，于项目验收合格后*次性退回（无息），履约保证金（函）用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
*.各供应商在投标截止时间前应当每天都在中国****网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国****网上的更正或补充通知为准。
*、联系方式：
采购人：****县消防救援大队
地址：****县城黄海南路西侧
联系人：****联系电话：***********
代理机构：****
地址：****县经济开发区兴业北路***号（和通门业）院内*楼
联系人：****联系电话：***********
****县消防救援大队
日期：****年**月**日
第*部分供应商须知
*、总则
*.适用范围
本****文件仅适用于本次****县消防救援大队战保分队物资存储项目。
*.合格的供应商
详见“第*部分****采购公告”。
*.谈判费用
供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
*、****文件
*.****文件的澄清和修改
*.*任何对****文件要求进行质疑或者澄清的供应商，均须在法律法规规定时间内以书面形式（可以扫描件发电子邮件至*********@**.***）送达采购人，采购人对收到的任何质疑或者澄清要求的答复以书面形式通知供应商。（逾期递交对****文件要求进行澄清的将不予收理）
*.*提交****响应文件截止时间前，采购人（代理机构）可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对****文件进行修改，修改以书面形式通知供应商。
*.*采购人有权酌情推迟提交****响应文件截止时间和谈判开始时间，并以书面形式通知供应商。
*.*****文件的修改、补充和澄清答疑等所有内容将作为****文件的组成部分，对所有供应商都具有约束力。
*.*提交****响应文件截止时间和谈判开始时间后，采购人（代理机构）不予受理供应商就****文件的内容提出质疑。
*、****响应文件的编制
*.****响应文件的构成
****响应文件正、副本除封面外，至少应提交以下谈判材料：
*.*谈判承诺函；
*.*法定代表人身份证明；
*.*法定代表人授权委托书（如果有）；
*.*第*轮谈判报价表；
*.*第*轮报价清单；
*.*资格证明文件；
*.*事前信用承诺书；
*.*中小企业声明函；
*.*****文件要求及供应商认为有必要提供其它资料
*.**现场谈判报价书。
*.**从封面至*.*项资料装订成册，,正本*份,副本*份。正副本不*致时以正本为准。“第*.**项现场谈判报价书”不要装订也不要密封，由参加谈判的供应商法定代表人或授权委托代理人在谈判时按采购人谈判小组的要求现场填写。
*.****响应文件的编制
*.*供应商应阅读****文件的所有内容，按****文件要求编制****响应文件。如果供应商没有按照****文件中要求和规定编制****响应文件及提交全部资料，或者****响应文件没有对****文件在各方面都作出实质性响应，其风险由供应商承担。没有实质性响应****文件要求的供应商将被拒绝参加谈判。
*.*供应商应按****文件规定的格式认真如实填写****响应文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。
*.*****响应文件应符合****文件和递交****响应文件截止时间前采购人发出的澄清、修改或补充文件的要求。
*.*****响应文件应按规定签字、盖章，否则无效。
*.谈判报价
*.*报价的货币单位：人民币(元)。
*.*采购人提供预算价，预算价（已标价工程量清单）,按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）及各专业规范、****省建筑与装饰工程、安装工程、市政工程计价定额（****版）、《****省建设工程费用定额》（****年）、苏建价[****]***号文件《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后****省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价[****]***号文件《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、苏建价公告[****]第**号、苏建函价[****]***号文件《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、及各级建设行政主管部门发布的有关文件及政策性规定等编制。
*.*本项目实行委托招标，参照国家计委计价格【****】****号文、发改办价格【****】***号文以及采购人与代理机构的合同约定计取（代理费为****.**元，造价咨询费****元），上述费用由中标人在领取中标通知书时*次性支付。投标人在投标报价中自行考虑上述费用，不允许单独立项，中标后由中标人支付。
*.*供应商谈判时报总价，报价不得超过限价。
*.*“谈判承诺函”中报价为第*轮报价。
*.*本项目谈判可能进行多轮次，但成交价以最后*轮谈判报价为准。
*.服务承诺
供应商的服务承诺应按不低于****文件中服务要求提出的标准做出响应。
*.谈判有效期
*.*谈判有效期为从谈判之日起**天。谈判有效期比规定短的将被视为非响应而予以拒绝。
*.*在特殊情况下，采购人于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求，供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃谈判。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其****响应文件，受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
**.****响应文件份数和签署
**.*****响应文件正本*份、副本*份。每份****响应文件须按格式和组成装订成册（禁止活页装订或斜角装订），每份须清楚地标明“正本”或“副本”字样，*旦正本和副本不符，以正本为准。未按上述要求装订或未标明正副本的，按废标处理。
**.*****响应文件的正本和所有的副本均需采用**幅面纸张进行打印或复印，并由供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章。
**.*****响应文件如有行间插字、涂改、增删的，应由供应商法定代表人或其授权代表在修改处签字或盖章，否则作废标处理。
*、****响应文件的密封与递交
**.****响应文件递交截止时间、递交地点
**.*****响应文件递交截止时间：****年**月**日**时**分。
**.*****响应文件递交地点：****（****县经济开发区兴业北路***号（和通门业）院内*楼）。
**.****响应文件的密封与递交
**.*****响应文件正本和所有副本密封在*个或多个封袋中，封口处加盖供应商单位公章。
**.*封袋上注明项目名称、供应商名称的字样。
**.*如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人或代理机构将拒收。采购人对****响应文件的误投或过早启封概不负责。
**.****响应文件的修改和撤回
**.*供应商在递交****响应文件后，可以修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的****响应文件递交截止时间前，以书面形式发出通知并按****文件的要求送达指定地点。
**.*供应商的修改或撤回通知书，应按****响应文件的要求进行编制、密封、标志和发送，并应在封袋上标注“修改”和“撤回”字样。
**.*在****响应文件递交截止时间后，供应商不得对其****响应文件作任何修改。
**.*在****响应文件递交截止时间至****文件中规定的谈判有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其****响应文件。
*、谈判
**.谈判开始时间和地点
**.*谈判开始时间和地点：
（*）谈判开始时间：****年**月**日**时**分。
（*）谈判地点：****（****县经济开发区兴业北路***号（和通门业）院内*楼）。
**.*采购人将按规定的时间在****县消防救援大队组织开标，请供应商的法定代表人（或其授权委托人）携本人居民身份证准时参加开标会议，由采购人代表开标过程中核验,未准时携带居民身份证参加的，作自动放弃谈判处理。
**.*同意撤回的****响应文件将不予开封。
**.*开标时，采购人将当众宣读****响应文件中“谈判承诺函”的主要内容，以及采购人认为合适的其他详细内容。
**.*采购人将做开标记录，在最后*轮报价后请供应商视频确认。
**.谈判程序
**.*采购人谈判小组：由采购人按规定组成。
**.*由采购人接受各供应商谈判响应性文件,并组织开标公布谈判承诺函中主要内容。
**.*由采购人谈判小组对各供应商资格、出席谈判会议的供应商代表资格、谈判响应性文件、第*轮报价等进行审查，只有通过上述审查的供应商，方可参加后续谈判。
**.*谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（***.***********.***.**）对谈判供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定谈判供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
**.*由采购人谈判小组与合格的供应商逐个进行谈判。逐家谈判*次为*个轮次，采购人视情况决定是否采用多轮谈判，最终报价前告知所有谈判人。
**.*在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并按修改后的内容执行。
**.*各轮谈判结束后,采购人谈判小组可以要求供应商报价，各供应商应在规定的时间内独立填写好谈判报价书。除承诺函中第*轮报价外，其他每轮报价书必须在预先盖好公章及法定代表人或其授权委托人签字或盖章的报价书上填写，否则按前面的有效报价为最终报价。各个供应商后*轮谈判报价不得超过各自前*轮报价或谈判小组根据谈判情况调整确定的其他价格。
谈判过程中，如果采购人的谈判小组认为有供应商承诺的报价等实质性内容已满足采购人要求，可有权终止谈判。当轮供应商谈判报价即为最终报价。本轮谈判结束后现场公开各供应商本轮报价。
最后*轮谈判前告诉所有供应商。
最后*轮（最终）最终报价，当轮谈判结束后，邀请所有供应商进入谈判会场,各自独立秘密填好最终*轮报价书并按规定时间提交，各个供应商谈判报价不得超过自前*轮报价，然后统*唱标公布。
供应商放弃谈判应在报价书中谈判报价相应栏目处打“×”。
供应商不填写报价的视为放弃，其上*轮报价视为最终有效报价。
合格供应商即使是放弃谈判，都应参加各轮谈判会议，并按规定递交谈判报价书，同时在现场不得以任何方式向其他供应商表明自己谈判意向。
如最低报价出现并列的，则报价并列的供应商进行新*轮报价，依此类推，直至能按报价由低到高列明第*、第*、第*名顺序，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
结算时，按成交总价与预算价比例相比倒推得出各项目的单价。
**.****政策功能落实
**.*小微型企业价格扣除
（*）本项目对小型和微型企业产品给予**%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（*）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（*）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[****]***号）文件规定自行填写。
（*）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
**.*残疾人福利单位价格扣除
（*）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予**%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（*）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业****政策的通知》（财库〔****〕***号），需提供《残疾人福利性单位声明函》，格式自拟。
**.*监狱和戒毒企业价格扣除
（*）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予**%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（*）监狱企业参加****活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（*）监狱企业标准请参照《关于****支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[****]**号）。
**.*残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
**.*★符合本采购文件优先采购“环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。
环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品****清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品****清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。
**.*供应商按照上述文件规定提供声明函等内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国****法》等国家有关规定追究相应责任。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[****]***号）规定的划分标准，本次采购标的属于其他未列明行业。
**.谈判报价错误的修正：
**.*如果谈判报价小写金额和大写金额不*致时，以大写金额为准。
**.*按上述修正错误的原则及方法调整或修正后的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则供应商虽然参加所有谈判过程，但采购人将拒绝与其所有的谈判结果。
**.谈判纪律
谈判期间采购人的谈判小组成员不得擅自与供应商接触，供应商进入或暂时离开谈判现场应服从工作人员的安排，在指定地点就座或休息，不得相互串通或高声喧哗。如相关单位和人员存在违规行为,将报有权部门进行处理，并拒绝以后在采购人单位参加投标。
*、成交通知和签订合同
**.成交通知
成交供应商确定后，在中国****网上公示*个工作日，供应商或者其他利害关系人对成交结果有异议的，应当在法定时间内提出。
**.签订合同
**.*采购人和成交人将于成交通知书发出之日起**日内，按照国家有关规定和****文件及成交人的****响应文件订立书面项目实施合同。供应商无正当理由拒签项目实施合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成损失的,成交人还应当予以赔偿。
**.*发出成交通知书，采购人无正当理由拒签合同的且给成交人造成的损失的，采购人还应当赔偿损失。
**.补充
*、付款前提供符合甲方要求的正规发票，最终审计核减率超过*%（含*%）的，审计费用由乙方承担，费用从项目审定价款中扣除。乙方开具审定价全额发票，审计公司开具费用发票，结算时乙方扣除审计费进行支付。
第*部分图纸（如果有）
另附
第*部分预算价（已标价工程量清单）
电子档另附。
第*部分工程施工合同
（**—****—****）
建设工程施工合同
制定
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计**条，具体条款分别为：*般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、****等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县消防救援大队
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就（项目名称）施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县消防救援大队战保分队物资存储项目。
*.工程地点：****县消防救援大队院内。
*.工程立项批准文号：。
*.资金来源：已落实。
*.工程内容：主要包括****县消防救援大队战保分队物资存储项目施工，详见图纸和清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：施工。
*、合同工期
计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：日历天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）(¥元)；
其中：
（*）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；
（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；
（*）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
*.合同价格形式：综合单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于年月日签订。
*、签订地点
本合同在****县消防救援大队签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
第*部分通用合同条款
同建设工程施工合同（示范文本）（**—****—****）内的通用合同条款
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：*、本合同协议书；*、成交通知书；*、****响应文件及其附件；*、本合同专用条款；*、本合同通用条款；*、现行标准、规范及有关技术文件；*、图纸；*、工程量清单；*、工程报价单或预算书；**、工程进行中的有关洽商、变更等书面协议或文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：；资质类别和等级：；
联系电话：；电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*.*设计人：
名称：；资质类别和等级：；
联系电话：；电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包人项目部、监理等服务单位办公场所。
*.*.*.*永久占地包括：工程本身占地。
*.*.*.**临时占地包括：施工临时设施。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、以及其他国家和地方法律、法规、规章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订施工合同后*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，未经发包人同意不得复制；
发包人向承包人提供图纸的内容：全部经审查后的全套施工图纸。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、安全施工组织措施、工程进度计划及工程量报表；
承包人提供的文件的期限为：开工前；
承包人提供的文件的数量为：根据发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子版本；
发包人审批承包人文件的期限：*天内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人须在施工现场单独保存*套完整的图纸（包括其他必须的招标投标等资料），供发包人、监理人员以及其他管理监督部门有关人员检查时使用。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：：现场业主办公室；
发包人指定的接收人为：业主委派工程师。
承包人接收文件的地点：现场办公室；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：现场监理办公室；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用条款执行。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无论供应商参加谈判时是否勘察过现场，视为已勘察并认可现状，并以实际现状条件为准，如场内道路和交通设施不能满足工程施工需要，由承包人自行实施，其费用包含在签约合同价中，后期不作任何调整。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：施工期间和结算审核时间，未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露图纸的有关内容。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：施工期间和结算审核时间，未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露为实施工程所编制文件的有关内容。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按实调整。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：；身份证号：；
职务：；联系电话：；
电子信箱：；通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责整体工程协调管理、核实并上报所有签证及变更方案实施。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后*天内。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括无论供应商参加谈判时是否勘察过现场，视为已勘察并认可实际现状，谈判报价时已作充分考虑，并以施工场地与公共道路实际现状条件为准，如施工场地和交通设施不能满足工程施工需要的，进场施工道路和场内施工道路由承包人自行负责并承担临时道路费用,其费用包含在签约合同价中。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按发包人要求提交全套施工资料及竣工图。
承包人需要提交的竣工资料套数：根据验收规范要求。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责。
承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工验收合格后*日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子档资料。
（**）承包人应履行的其他义务：/。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：；身份证号：；
建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；
建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；
联系电话：；电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全面负责本合同履约中全部事宜。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理必须常驻现场实施施工管理，项目经理每月在岗时间不少于当月施工时间**%。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开施工现场未经发包人书面同意，发包人可中止合同。如遇特殊情况必须向发包人代表和监理人请假得到同意后方可离场。发包人对项目负责人(项目经理)的在岗情况进行不定期的巡查，发现项目负责人(项目经理)擅自离岗的应向发包人支付****元违约金/每次。从履约保证金或工程款中扣除。若擅自离岗连续达*天（含）以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人书面同意，发包人可中止合同，且承包人需承担发包人因此产生的实际损失。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人按法律法规规定要求更换项目经理，承包人无正当理由拒绝更换项目经理，发包人有权终止合同，已完的工程量不计工程款，且因此给发包人造成损失的，承包人需承担发包人因此产生的实际损失。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场*日内。
*.*.*施工现场主要管理人员：技术负责人人；质量员人；施工员人；安全员人。（按按苏建建管[****]***号文要求配备到位。）
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：终止合同，并由承包人承担发包人因此产生的实际损失。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部主要管理人员需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人书面同意而擅自离岗的，承包人需承担每人每天***元的违约赔偿，从履约保证金或工程款中扣除。若擅自离岗连续达*天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，承包人需承担发包人产生的实际损失。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人书面同意，发包人可中止合同。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人书面同意，发包人可中止合同并有权终止合同，已完成的工程量不计工程款，且因此给发包人造成损失的，承包人需承担发包人产生的实际损失。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场直至施工完成交付使用，费用由承包人承担。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订合同后，成交供应商应向采购人财务缴纳合同总金额*%的履约保证金，成交供应商可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等金融保函等非现金形式提交，于项目验收合格后*次性退回（无息），履约保证金（函）用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：监理人受委托人的委托，依法按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
关于监理人的监理权限：根据《建设工程监理合同》约定。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，相关费用包含在签约合同价中，结算时不作调整。
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：；职务：；
监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；
电子信箱：；通信地址：；
关于监理人的其他约定：。
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（*）；（*）；（*）。
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：/。
关于工程奖项的约定：/。
*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定按监理交底执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：确保不发生安全事故,如发生安全事故*切责任和费用全部由承包人承担。
*.*.*关于治安保卫的特别约定：服从治安保卫部门和管理。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人在施工现场根据发包人和监理的要求编制提供。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按文明施工要求。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工措施费实行专款专用，安全文明施工措施费按考核核定的费率结算，未经考核不予支付。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据现场实际情况，按照发包人和监理单位的要求调整。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：*天。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：*天。
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前*天提交开工报告。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期前*日内，配合承包人将施工所需的水、电接至施工场地（发生的费用由承包人自行承担）；工程地质和地下管线布置以现状为准，承包人自行勘察；办理的施工所需证件、批件；交验水准点与坐标控制点交验；施工水电费已包含在合同价中，由承包人定期缴纳。场内铺设电路、水路、临时道路等费用由承包人自行承担，结算时不作调整。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前必须向发包人和总承包单位提供施工进度计划、材料清单、材料进场、劳动力计划。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前现场交验。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：（*）承包人应按照****响应文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工。如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，按每拖延*天向发包人支付合同价款*分之*的违约金；非发包人原因，承包人延误工期超过**天，则视为承包人违约，发包人有权解除合同，同时承包人需向发包人承担合同价款**%的违约赔偿；以上违约赔偿发包人有权在履约保证金或到期的工程款中直接扣除，且因承包人原因延误工期给发包人造成损失的，承包人需承担发包人产生实际损失。发包人不要求提前，则提前交付不奖。如因不可抗力或发包人原因造成工期延误的，工期相应顺延，但承包人必须有发包人的书面签证作为依据，否则视为承包人延误工期处理。
（*）成交后，承包人应重新编制详细的工程施工进度计划和报发包人批准。承包人严格按照经发包人批准的施工计划组织工程施工。接受发包人对进度的检查、监督，工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按发包人的要求提出书面改进措施方案，并经发包人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
（*）承包人应当按照开工令的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前*天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的**小时内以书面形式答复承包人，发包人在接到延期开工申请后的**小时内不答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
（*）承包人施工时必须服从发包人和监理工程师对施工场地和施工时间的统*管理。与相关施工单位密切配合不扯皮，如有问题以发包人意见为准，如不服从根据实际情况每次向发包人承担****元违约赔偿，如造成工期延误的，视为承包人违约，并按照合同约定承担逾期违约责任。承包人自行办理施工期间的城管、交警、环保、环卫等相关手续及自行承担费用，发包人积极配合。承包人应充分考虑施工环境、施工部位和施工季节的特殊性，在应遵守地方政府规定的前提下确保工期和质量，自行处理各方关系，费用自行承担。
（*）因承包人原因，工程在中间交验过程中，不能达到招标和合同要求（工期、质量），累计延期超过*周的，承包人应及时制定出追赶工期计划并报发包人认可。如承包人连续*周未完成的，除承包人应承担违约责任外，发包人有权拒付（缓付）工程款，并酌情调整更换施工队*直至清除出场，承包人承诺无条件服从并承担由此给发包人造成的*切费用和损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按通用条款执行。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（*）；（*）；（*）。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：/。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：全部材料均由承包人自行组织采购。凡由承包人采购的材料，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料，并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料运出施工场地，重新采购符合要求的材料。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延，费用由承包人承担。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。
施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:（*）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价(按成交下浮率下浮后)认定；
（*）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价(按成交下浮率下浮后)认定；
（*）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过**%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按以下现行有关规定编制工程决算，报审计部门进行审计，在审计价的基础上按成交下浮率折算后作为最终结算价：工程决算价编制按照《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《市政工程工程量计算规范》（*******-****）、****省建筑与装饰工程、安装工程、市政工程计价定额（****版）、《****省建设工程费用定额》（****年）、苏建价[****]***号文件《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后****省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价[****]***号文件《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、苏建价公告[****]第**号、苏建函价[****]***号文件《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、《****工程造价信息》等相关计价文件的规定，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等确定工程预算价。有关标准如下：夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护、临时设施费取费用定额中的费率中间数，其他措施项目不计算。现场安全文明施工措施费（需要考评的以核定数为准，未经考评不计取）、社会保障费、公积金、环境保护税、税金按规定计取。人工单价执行合同施工期间省建设厅人工工资指导价，材料按合同施工期间《****工程造价信息》指导价（****县有的执行****县,没有的执行市指导价,都没有的双方商定，经发包人认定的材料单价，在审计时不下浮）。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：*天内。
发包人审批承包人合理化建议的期限：监理单位报送后的*天内。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：
第*种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。
第*种方式：其他价格调整方式：。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：不包括政策风险。
风险费用的计算方法：政策性调整的按政策规定。
风险范围以外合同价格的调整方法：竣工结算时若承包人完成了发包人所要求的且为合同以外的*星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经发包人签证确定,按估价原则计算价款。
*、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
*、其他价格方式：/。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准为依据。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款执行。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
本工程无预付款，工程竣工验合格后*月内付合同价的**%，工程竣工验收合格满*年时付至审定总额的**%；余款为质量保证金,质量保证金按保修合同执行。（以上付款均无利息）本工程最终合同结算总价以审计报告为准。
注：①以上付款均不计利息。
②承包人在发包人支付合同款项前*个工作日，应按各期付款数额向发包人开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，承包人开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具增值税专用发票或开具不合格的，发包人有权延迟支付应付款项直至承包人开具合格票据之日且不承担任何违约责任。以上付款*律通过银行非现金方式支付。
③付款前提供符合甲方要求的正规发票，最终审计核减率超过*%（含*%）的，审计费用由乙方承担，费用从项目审定价款中扣除。乙方开具审定价全额发票，审计公司开具费用发票，结算时乙方扣除审计费进行支付。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。
（*）发包人支付进度款的期限：按通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延期*天向发包人支付违约金****元。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：/。
（*）单机无负荷试车费用由/承担；
（*）无负荷联动试车费用由/承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：按通用条款执行。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人在工程竣工验收合格并取得《建设工程竣工验收备案证明书》后**天内，向发包人递交竣工结算书及完整有效的结算资料并满足审计要求。
竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单*同提交发包人。
完整有效的结算资料包括：结算竣工图（发包人、监理需在*天内审核完成）、设计变更通知单、现场签证（需经发包人现场经办人员及其部门领导审核签字确认、并且符合本合同对签证的时间要求）、会议纪要、施工组织设计、工程业务联系单、材料定价单、工程结算书、工程量计算稿（书面稿和电子版及*****格式的电子版）等。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同约定付款时点支付。
发包人完成竣工付款的期限：按合同约定付款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（*）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（*）种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（*）种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用由发包人从工程结算款中扣除，同时按维修费用总额的*%计算违约金。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：按国家相关规定。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*天。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
*.因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，其他损失不予承担。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。
（*）其他：。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：按规定。
选定争议评审员的期限：*天内。
争议评审小组成员的报酬承担方式：另行约定。
其他事项的约定：。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向****县人民法院起诉。
**、补充条款
*、施工用水、用电及通讯由承包人负责并承担费用。
*、承包人需做好施工场地及周围地上、地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，所发生的费用均由承包人负责。承包人在谈判前已进行现场勘察咨询，充分了解现场需保护物品的现状，施工现场及周围需保护或迁移的管线、构筑物等均由承包人负责并承担所发生的费用，保护和清理工作主体责任和费用承担为承包人。
承包人需主动与相关部门进行对接，服从相关部门的管理和要求，因保护不力所造成的*切损失和责任均由承包方负责。
*、工程施工，不得噪音扰民，不得破坏周边(包括居民)构筑物、建筑物。如对周边(包括居民)构筑物建筑物产生破坏的责任由承包人全部承担。
*、施工结束验收前，清理的杂物、渣土、余土应运出施工场地并符合当在及相关部门规定，不得乱抛乱弃，清理运输费用由承包方承担。如违反规定造成的*切损失包括罚款都由承包人承担。
*、承包人必须做到安全生产、文明施工，做好施工区域的围栏和提示等工作，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，保证过往行人和车辆的安全。在施工期间发生的*切安全事故均由承包方承担责任。
*、施工(停工)期间所有安全、市容保洁、文明施工均由承包人负责，费用由承包人自理；非发包人原因发生的*切问题和责任与发包人无关，费用由承包人自理。若发生安全生产事故，按有关规定予以处罚。
*、承包人应切实维护农民工利益，不得拖欠农民工工资。按规定足额向有关部门交纳农民工工资保证金，承包人拖欠、克扣农民工工资，动用保证金用于支付拖欠、克扣的农民工工资。
承包人应依法规范农民工劳动用工管理，建立职工名册。工程款应当优先用于支付农民工工资，不得以被拖欠工程款为由拖欠农民工工资。承包人未向建设行政主管部门交纳本项目农民工工资保证金的，每次工程款支付时必须附由农民工签字的已发放的工资清单，对于拖欠农民工工资时间较长和金额过大的，发包人可以从工程价款中单独列支农民工工资，按照承包人提供的应发未发工资清单，代为发放农民工工资。如按规定开设了农民工工资支付专用账户，双方共管，专款专用，具体按盐建建筑[****]**号文件执行。
*、工程施工过程中的地方关系协调,由承包人自行处理,发生的费用承包人负担。如承包人不能及时协调处理,由于地方干扰造成的工期延误或其它损失均由承包人自负,工期不予延长。
*、所有工程往来款必须通过双方单位账户进行。
**、如遇特殊情况，由发包人原因引起的工程不能按时完成，工期予以顺延，但由此造成的损失，承包人在报价中已充分考虑，结算时其他不予调整。
**、发包人有权根据现场实际情况增减工程量，承包人不得以因发包人变更工程量减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用。
附件
协议书附件：
附件*：工程质量保修书
余略
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****县消防救援大队
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就（项目名称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和****，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：全部项目。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．****为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下：*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用由发包人从工程结算款中扣除，同时按维修费用总额的*%计算违约金。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：上述质量保修期约定的未尽事宜，按中华人民共和国国务院令第***号《建设工程质量管理条例》执行。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：地址：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
第*部分****响应文件
封面
（正、副）本
****县消防救援大队
战保分队物资存储项目
****响应文件
采购编号：***-****-****-***
供应商：（盖单位公章）
日期：年月日
*、谈判承诺函
致****县消防救援大队：
（供应商全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）****有关活动，并对该项目进行谈判报价，提供供应商须知规定的全部响应文件，希望以优惠的价格和优质的产品。我方提交响应文件正本*份及副本共*份，我方承诺如下：
*．我方已详细审查并完全理解谈判文件及全部附件的内容。
*．我方保证遵守谈判文件中的有关规定。
*．谈判后如果成交，我方同意按贵方要求提供与成交相关的*切数据和资料，若贵方发现谈判提供虚假资料，同意贵方取消谈判及成交资格。
*．我方保证忠实地执行成交结果，并承担规定的责任和义务。
*．我方理解并同意贵方有权对未成交供应商不做任何解释。
*．与本谈判有关的*切正式往来通讯请寄：。
谈判供应商名称：(盖章)
法定代表人或授权代表：(签字或盖章)
地址：
电话：
日期：年月日
*、法定代表人身份证明
致****县消防救援大队：
同志，性别，年龄，职务，联系电话，系的法定代表人。
特此证明。
单位名称：（盖章）
年月日
*、授权委托书（如有）
致****县消防救援大队：
本授权书声明:我（姓名）系（供应商全称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加（项目名称）活动。被授权委托人以我单位的名义签署****响应文件和参加整个项目中签署的*切文件和处理与之有关的*切事宜，我均予以承认。
被授权委托人：（签名或盖章）
供应商：（盖公章）
法定代表人：（签名或盖章）
日期：年月日
*、第*轮谈判报价表
| 项 目 |
内 容 |
| 项目名称 |
****县消防救援大队战保分队物资存储项目 |
| 工期 |
日历天 |
| 质量标准 |
合格 |
| 第*轮谈判报价报价 |
（大写） 元 （小写） ￥ 元 |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 |
供应商：(盖章)
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）
时间：年月日
*、第*轮报价清单
（已标价工程量清单）
*、资格证明文件
（*）书面声明
致（采购人）：
我单位具备《中华人民共和国****法》第***条第(*)至(*)项条件。
特此声明，如有虚假，贵方可取消我方谈判或成交资格。
谈判供应商：（盖公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：年月日
*.营业执照复印件加盖公章
（加盖供应商公章，否则资格审查不予通过。）
*.信用截图加盖单位公章
*、事前信用承诺书
为营造公开、公平、公正、诚实守信的****交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（*）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（*）本单位无涉及****活动的违法、违规不良记录，本单位及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（*）严格依照国家和省、市、县关于****的法律、法规、规章、规范性文件参加****投标活动，积极履行社会责任，促进廉政建设；
（*）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护采购交易的良好秩序，与参与本次采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（*）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（*）本单位自愿接受采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受采购监管机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（*）本人已认真阅读上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
法定代表人（签字或盖章）：
供应商名称（盖章）：
日期：年月日
*、中小企业声明函(工程、服务)
本公司(联合体)郑重声明，根据《****促进中小企业发展管理办法》(财库﹝****﹞**号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：
*.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员人，营业收入为*元，资产总额为*元*，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
*.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员人，营业收入为*元，资产总额为*元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同*人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称(盖章)：
日期：
*.从业人员、营业收入、资产总额填报上*年度数据，无上*年度数据的新成立企业可不填报。
注：①响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
②响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。
*、****文件要求及供应商认为有必要提供其它资料
*、现场谈判报价书
****县消防救援大队战保分队物资存储项目
第轮谈判报价书
| 项 目 |
内 容 |
| 项目名称 |
|
| 总价 |
（大写） 元 （小写）￥ 元 |
| 注：如放弃应在总价相应栏目打“×”或不填写。 |
供应商：(盖单位公章)
法定代表人或其授权委托代理人：(签字或盖章)
年月日
注：本报价表请打印或复印不少*张，并预先加盖好单位章，带到****现场填写。本报价书未盖公章、无法定代表人或其授权委托代理人签字(或盖章)的按无效标书处理。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
