水利工程建设监理合同
****区老城防洪堤修复工程
（合同编号：****-**-******-**）
中华人民共和国水利部
国家工商行政管理总局
水利工程施工监理合同书
委托人：****市****区水利工程建设管理中心
监理人：****中山分公司
合同编号：****-**-******-**
合同名称：****区老城防洪堤修复工程
依据国家有关法律、法规，****市****区水利工程建设管理中心（以
下简称委托人），委托****中山分公司提供源
城区老城防洪堤修复工程****，经双方协商*致，订立本合同。
、工程概况
*、工程名称：****区老城防洪堤修复工程
*、建设地点：****区
*、工程等别（级）：*级
*、工程总投资（人民币，下同）：******.**元
*、工期：**天
、监理范围
*、监理项目名称：****区老城防洪堤修复工程
*、监理项目内容及主要特性参数：****区老城防洪堤修复工程，县
体详见设计图纸内容。
*、监理项目投资：******.**元。
*、监理阶段：施工期、保修期。
*、****内容、期限
*、****内容：按专用合同条款约定。
*、****期限：自施工之日起至工程完工验收止。
*、****酬金
监理正常服务酬金为人民币（大写）*******元*角
（￥****.**元），由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支
付。
*、监理合同的组成文件及解释顺序
*、监理合同书（含补充协议）；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、监理大纲；
*、双方确认需进入合同的其他文件。
*、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公
章后生效。
*、本合同书正本*式*份，具有同等法律效力，由双方各执*份；
（以下无正文）
（盖章）（盖章）
委托人：监理人：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
或授权代表人：或授权代表人：
单位地址：单位地址：中山市东区桥头上街**号*楼
邮政编码：邮政编码：******
电话：电话：****-********
电子信箱：电子信箱：**********@***.***
传真传真：
开户银行：开户银行：中山农村商业银行股份有限公
司总行营业部
帐号：帐号号：*****************
签订时间：***年*月日
签订地点：
*
第*部分通用合同条款
词语涵义及适用语言
第*条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵
义：
“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业
务的法人或其合法继承人。
“监理人”指受委托人委托，提供****的法人或其合法继承
人。
*、“承包人”指与委托人(发包人)签订了施工合同，承担工程施工的
法人或其合法继承人。
*、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，
由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
*、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项
目。
*、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括
正常服务和附加服务。
*、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所
提供的服务。
*、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
*、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”
应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。
*、“天”指日历天。
**、“现场”指监理项目实施的场所。
第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。
*
监理依据
第*条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；
工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及
其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款
中约定。
通知和联系
第*条委托人应指定*名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人
时，应提前通知监理人。
第*条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在
不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通
知，并在**小时内补做书面通知。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过
监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第*条委托人享有如下权利：
、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员
的建议或要求；
*、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
*、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；
*、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理
工作总结报告；
*、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合
同。
监理人的权利
*
第*条委托人赋予监理人如下权利：
*、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；
*、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案
等各类文件；
*、核查并签发施工图纸；
*、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；
签发进场通知、复工通知；
*、审核和签发工程计量、付款凭证；
*、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人
撤换不称职的现场工作人员；
*、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承
包人增加或更换施工设备；
*、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合
同；
*、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务
第*条工程建设外部环境的协调工作。
第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提
供开展****的有关本工程建设的资料。
第**条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求
作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监
理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为
委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。
第**条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在
工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。
第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合
*
同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人
补偿。
第**条按本合同约定及时、足额支付****酬金。
第**条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试
验相关费用。
第**条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理
业务，不擅自作出有于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；
未经监理机构签字确认，不得支付工程款。
第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监
理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理
的*部分。
第**条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程****的任何
文件直接或间接用于其他工程建设之中。
监理人的义务
第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款
约定的****内容为委托人提供优质服务。
第***条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现
场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机
构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间
有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员
应征得委托人同意。
第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人
报告。
第***条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确
认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐
*
患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。
第***条监督、检查工程施工进度。
第***条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险
合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
第***条协调施工合同各方之间的关系。
第***条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检
测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约
定。
第***条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归
档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第***条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题
报告、监理工作报告和监理工作总结报告。
第**条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托
监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。
第***条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收
及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期
限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他
需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条
款中约定。
第***条除不可抗力外，有下列情形之*且由此引起监理工作量增
加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附
加服务酬金：
、由于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人
原因致使正常的****受到阻碍或延误；
*
*、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范
围和内容以外的服务；
*、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执
行监理业务的工作。
监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监
理补充协议计取和支付。
第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，
应按有关规定调整****酬金。
第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议
时，应当在收到监理人支付申请书后*天内向监理人发出异议通知，由双
方协商解决。*天内未发出异议通知，则按通用合同条款第***条、第*
**条、第***条的约定支付。
合同变更与终止
第***条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条
件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大
变化时，双方对****酬金计取、****期限等有关合同条款应当充
分协商，签订监理补充协议。
第***条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除
合同的*方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后**天内未收
到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合
同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。
第***条在****期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调
整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的
遗留问题。
第***条本合同在监理期限届满并结清****酬金后即终止。
违约责任
*
第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第*
*条、第**条、第**条、第**条、第**条约定的义务和责任，除
按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义
务和责任。
第***条委托人未按合同条款第***条、第***条、第***
条约定支付****酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款
违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。
第***条监理人未履行合同条款第***条、第***条、第**
*条、第***条、第***条、第***条、第***条、第**条、
第***条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约
金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
争议的解决
第***条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项
目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方
同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在
专用合同条款中约定。
第***条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履
行本合同约定的责任和义务。
其他
第***条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。
奖励办法在专用合同条款中约定。
*
第*部分专用合同条款
监理依据
第*条本合同的监理依据为：《****省建设工程监理条例》；
(*)水利部《水利工程建设监理规定》；
（*)水利部《水利工程建设监理单位管理办法》；
（*）
水利部《水利工程建设监理人员管理办法》；
(*)
本工程监理合同；
（*)
工程初步设计报告及其批复文件；
（*)
工程设计文件（包括图纸和设计说明)；
(*)
工程地质钻探资料；
（*）工程施工承包合同；
(*)
经发包人批准的监理规划；
(**）
监理各项工作实施细则；
(**)****省水利厅《监理导则》；
(**)其他适用于本合同的法律、法规和规章、有关文件。
监理人的权利
第*条
*、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：
*、在工程正常施工期间，委托人未按合同规定向监理人支付****
酬金。
*、委托人赋予监理人的其他权利：
*、选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。
*、协助发包人签订工程建设合同。
**
*、当变更引起的合同价格增加不大于*****元，设计变更现场的处置
权。
*、对全部工程的所有部位及其任何*项工艺、材料、构件和工程设备
的检查、检验权。但上述的*切检查、检验不免除承包人按有关合同规定
应负的责任。
*、对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认
权；安全生产和文明施工的监督权。
*、工程施工进度的检查、监督权以及工程建设合同工期的签认权。
*、工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经
监理机构签字确认，发包人不支付任何工程款项。
*、组织协调工程建设有关各方关系的主持权。
*、按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计
单位提出建议意见，并向发包人提出书面报告。
**、工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理机构审核确认
并加盖公章的施工图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。
委托人的义务
第*条委托人向监理机构免费提供的资料为：
| 序号 |
资料名称 |
份数 |
提供时间 |
收回时间 |
保存和保密要求 |
| * |
主管部门批准的项目建设文件及附件 |
* |
合同生效后 |
合同终止时 |
保密 |
| * |
设计文件及图纸 |
* |
合同生效后 |
合同终止时 |
不得流入非相关单位及个人 |
| * |
有关技术资料 |
* |
合同生效后 |
合同终止时 |
不得流入非相关单位及个人 |
| * |
与有关承包人签订的合同 |
* |
合同生效后 |
合同终止时 |
保密 |
| * |
其他有关资料 |
* |
合同生效后 |
合同终止时 |
不得流入非相关单位及个人 |
第**条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书
面决定并送达的时限：
*般文件*天；紧急事项*天；变更文件*天。
第**条委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：
发包人不向监理机构提供任何生活和办公用房、通讯设施、交通工具、
办公设施和设备，也不向监理机构专门支付生活和办公用房、通讯设施、
交通工具、办公设施和设备的使用、维护与运行等费用，监理人应将有关
费用包含在合同****费总金额中，并应在投标文件中列明拟投入的房
屋、设施、设备、工具等的情况和房屋、设施、设备、工具等的使用、维
修与运行等费用。合同实施期间的供水、供电由监理人自行解决。
第**条委托人不为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险，
由监理人自己投保，监理人应将投保的费用包含在合同****费总金额
中。
监理人的义务
第**条****内容：参照第*章合同附件，由双方协商确定。
第***条监理人应当在本合同生效后**天内组建监理机构，并进
驻现场。
第***条
*、需旁站监理的工程重要部位是：
按现行有关规范。
**
*、需旁站监理的关键工序是：
按现行有关规范。
第**条委托人委托监理人主持的分部工程验收：无
第***条在本合同终止后***天内，未征得委托人同意，不得泄
露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金支付方法：
、支付时间为：监理报酬的支付期限为发包人审批支付日起算**天
内。
*、支付方式为：待工程完工验收后由委托人向监理人*次性支付。
第***条监理附加服务酬金的计取与支付方法：
、计取方法为：由双方协商确定。
、支付方式为：由双方协商确定。
*、支付时间为：由双方协商确定。
违约责任
第**条委托人违约，应支付给监理人违约金。
违约金计算：由双方协商确定。
第***条若委托人不能按期支付****酬金，违约金计算：由双
方协商解决。
第***条监理人违约，应支付给委托人违约金。
违约金计算：直接经济损失额×监理费率*.*%。
争议的解决
第***条争议调解、仲裁机构：
**
争议调解机构为：****区水务局。
、仲裁机构为：****仲裁委员会
其他
第***条本项目委托人对监理人提出并落实的合理化建议无奖励。
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
