****
施工合同文件
发包人：****市同老乡人民政府
承包人：****
日期：****年*月*日
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市同老乡人民政府
承包人（全称）：****
*
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就同老乡紫楼村石排屯排水排污及配套设施
*
建设项目施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*
、工程概况
*.工程名称：****
*.工程地点：同老乡紫楼村石排屯
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：
*.工程内容：****（具体以施工图纸
及工程量清单为准）
*.工程承包范围：设计图纸及工程量清单包含的所有工程量。
、合同工期
**
计划开工日期：
*
计划竣工日期：****年_*月*日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工
期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合达到国家施工验收规范合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）***********元*角*分（￥：******.**元)
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）********元*角整（￥：*****.**元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
元)；
人民币（大写）
￥
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）元);
（￥
（*）暂列金额：
元）；
人民币（大写）￥
*.合同价格形式：工程采用单价合同形式进行。
*、项目经理
承包人项目经理：李淑英
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书（如果有）；
（*）响应函（如果有）；
（*）通用合同条款；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）图纸；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类
内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不
进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行
签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、工程造价结算以政府审核结算报告为依据，按《****市人民政府关于印发****市
政府投资建设项目设计变更及现场签证管理暂行规定的通知》（平政规[****]*号）执行。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于日签订***
*、签订地点
本合同在****市同老乡人民政府_签订。
*
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，政府
采购管理办公室执*份，招标代理机构执*份。
***
发包人（盖章****市同卷人民政府承包人（盖章）：****
法定代表需求法定代表人或
其委托代理人其委托代理人
（签字或盖章（签字或盖章）
***
组织机构代码：*****************组织机构代码：*******************
地址：****市同老乡同老街地址：****市马头镇新兴社区雷鲁
***号屯前（*块）**号
邮政编码：******邮政编码：******
电话：电话：****-******************
传真：传真：
/
电子信箱：*********@***.***电子信箱：**********@**.***
开户名称****市同老乡人民政府开户名称
****
开户银行********农村合作银行开户银行********农村合作银行城北
同老支行分理处
帐号：号：
****************号：******************
*
| 法定代表需求 |
法定代表人或 |
| 其委托代理人 |
其委托代理人 |
| （签字或盖章*** |
（签字或盖章） |
| 组织机构代码：***************** |
组织机构代码：******************* |
| 地址：****市同老乡同老街***号 |
地址：****市马头镇新兴社区雷鲁屯前（*块）**号 |
| 邮政编码：****** |
邮政编码：****** |
| 电话：****-******* |
电话：*********** |
| 传真： |
传真：/ |
| 电子信箱：*********@***.*** |
电子信箱：**********@**.*** |
| 开户名称****市同老乡人民政府开户名称 |
**** |
| 开户银行********农村合作银行同老支行 |
开户银行********农村合作银行城北分理处 |
| 帐号：**************** |
号：****************** |
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分，专用合同条款
*．*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：投标文件及其附件，招标文件（含补充通知和答疑）
履约保证金缴纳证明，农民工工资保证金缴纳证明；履行合同过程中双方法定代表人（或
双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的己要、签证、设计变更等资
料。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：详见监理合同
资质类别和等级：详见监理合同；
联系电话：详见监理合同
电子信箱：详见监理合同
通信地址：详见监理合同
*.*.*.*设计人：
名称：详见设计合同；
资质类别和等级：详见设计合同；
联系电话：详见设计合同；
电子信箱：详见设计合同；
通信地址：详见设计合同
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的
施工场地。
*.*.*.*永久占地包括：依据设计图纸确定。
*.*.*.*临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
*.*法律
*
适用于合同的其他规范性文件：工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：国家现行的施工规范、验收规范、验收标准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无特殊要求。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书
（*）成交通知书
*
（*）响应函
*
（*）通用合同条款
（*）专用合同条款及其附件
（*）技术标准和要求
(*）已标价工程量清单或预算书
（*）图纸
（*）其他合同文件
（**）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则及《关
于建筑业实施营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建
标（****）**号）、《建设工程工程量清单计算规范（******~*****-****）》及其****
实施细则（修订本）。
（*）说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、
已标价工程量清单或预算书、其他合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同
方式由双方约定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后*天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸*套承包人需要增加图纸套数的，发
*
包人应代为复制，复制费用由承包人承担
发包人向承包人提供图纸的内容：地质勘察报告、施工图以及相应的设计变更文件。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
（*）总进度计划（*）施工组织设计
承包人提供的文件的期限为：图纸会审后*个有效工作日内提供
承包人提供的文件的数量为：*份
承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件后**天，逾期未进行批复的
视为已同意。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行本合同通用条款。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：项目部所在地发包人项目部或发包人办公室；
发包人指定的接收人为：发包人代表或办公室工作人员：
承包人接收文件的地点：现场办公室
承包人指定的接收人为：承包人项目经理；
监理人接收文件的地点：现场办公室
监理人指定的接收人为：总监理工程师
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批
准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关
手续费用和建设费用由发包人承担。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工图纸用地红线为界，地红线以外为场
外，以内为场内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
*
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发包人
承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的
技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包
人所有，承包人不得向其他人转借、出售或泄露与本项目有关的上述文件资料情况。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅使用于本项目的建设。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方
式：*
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：据实调整。
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差
范围及其调整办法：实际完成工程量超过±**%时允许调整，按*******-****《建设工
程工程量清单计价规范》****壮族自治区实施细则进行调整。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：
身份证号：
职务
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程
管理。负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发
*
包人对工程量造价的核算和工程结算、工程安全、质量、进度、变更、认价、工程量的
增减等所有相关文件的签字确认。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前完成“*通*平”（水通、电通、网络
通、道路通及场地平整），包括工地周围区间道路的畅通，满足承包人施工所需的施工、
材料加工、仓库及施工人员现场居住临时搭建的场地。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款*.*.*条、*.*.*
条、*.*.*条（*）开工前*天将施工用水、电、通讯等管线接送至施工现场。（*）发包
人负责协调办理临时用地和占道许可，开工前确保通往施工现场的公共道路畅通。（*）
开工前，负责与市政及有关部门摸清地下管线，书面交底给承包人。并对资料的真实性、
准确性负责。（*）开工前协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树
名木的保护工作，并承担相关费用；（*）发包人负责协调处理好现场周边的相邻单位及
居住户的关系，如有纠纷与承包人无关，但承包人有积极配合发包人的义务。由此导致工
程无法施工的，工期顺延，造成承包的损失的由发包人承担。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：否。
发包人提供支付担保的形式：无
*．承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图；完整的施工技术资料；工程结算报告。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，如果发包人要求提供超出合同约
定的资料及数量的费用由发包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前的**个有效工日。
承包人提交的竣工资料形式要求：现场交验给发包人代表人，代表人书面签收。
（*）承包人应履行的其他义务：无。
*.*项目经理
*
*.*.*项目经理
姓名：李淑英
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：*级；
建造师注册证书号：桂************；
建造师执业印章号：
安全生产考核合格证书号：桂建安*（****）*******；
联系电话：***********；
电子信箱：**********@**.***:
通信地址：****市马头镇新兴社区雷鲁屯前（*块）**号；
承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理仅限于工程的现场施工管理，未经承包
人盖章同意不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订
分包合同等从事*切为承包人设立义务或责任的行为
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：**天以上，如投标文件承诺时间超过**
天的，按投标文件执行。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：取消成
交资格。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前*天。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：向发包人支付违约
金*.***元/人·次。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经发包人同意。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目主要施工管理人员必须与
投标文件承诺*致，否则视为违约。更换施工管理人员必须经发包人书面同意，向发包人
支付违约金*.***元/人·次。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：向发包人支付违约金*.*
*元/人·次。
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：
主体结构、关键性工作的范围：卜
*
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违
约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚
款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不
再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后*次计量支付时扣除相应
金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本
工程施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包
人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
（*）除上列违约行为外，承包人如存在本合同通用条款、专用条款或其他补充约定
的违约行为的，应承担全部费用并承担相关法律责任及本合同约定的违约责任。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：（*）承包人有违反以下情况之*的，发包人
有权解除合同，并没收其全部履约保证金。
①承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商
定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的
②承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权
利转让给其他人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的；
③未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、
临时工程或材料撒离工地的：
④由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措
施赶上进度，造成工期延误的；
承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因
导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工
程师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人
或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人和承包人协商确定。
（*）本项目不得违法转包，否则发包人可以不支付任何费用。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：*级以上的地
**
震：**级以上的持续*天的台风：**年以上未发生过、持续**天高温天气；自然原因发
生的火灾：其他不可抗力原因。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按国家相关规定执行。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：按国家相关规定执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按国家相关规定执行。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按国家相关规定执行。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否，双方约定，在履行合同
进程中产生争议时，请工程所在地建设行政主管部门进行调解，调解不成时，向工程所在
地人民法院起诉。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：无
选定争议评审员的期限：无。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无
其他事项的约定：无。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：无
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）提请/仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方
均有约束力。
**
（*）向工程所在地人民法院起诉。
**.其他约定
**.*根据《国家发改委关于进*步坚守“贩”的初心充分发挥以工代账政策功能的
意见（发改振兴[****]****号）》的相关规定，本工程劳务报酬发放的对象是参加工程
建设的农民工，力争做到应纳尽纳。鉴此，承包人确保项目工程施工中须吸纳当地农村群
众务工**人以上，累计发放劳务报酬**.***元以上，确保该劳务报酬应分别达到该项
目中的中央衔接资金、自治区衔接资金的**%（含）以上，符合上级有关文件精神。劳务报
酬原则上应通过银行卡发放至本人，并建好发放台账，坚决杜绝劳务报酬发放过程中拖欠
克扣、弄虚作假等行为。
附件
专用合同条款附件：
附件
附件*：工程质量保修书
附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件*：承包人主要施工管理人员表
附件*：****市政府投资建设项目承诺书
**
附件*：
工程质量保修书（市政公用工程）
发包人（全称）：****市同老乡人民政府
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协
商*致就****（工程全称）签订工程质量
保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质
量保修范围包括****，以及双方约定的其
他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按设计图纸施工的全部工程
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.桥梁工程为年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
*.道路工程为*_年（建议路基、路面、桥面为*年）；
*．排水（雨水）工程为_*_年（建议道路工程中的排水工程为*年）；
*．绿化工程为单位工程竣工验收合格后*年；
*．地下防水工程为_*年（建议为*年）；
*．其他附属工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格
之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格
之日起算。
缺陷责任期满之日起天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内
**
扣除。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立
即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有
相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：****市同老乡人民政府承包人（公章）：****
地址：****市同老乡同老街***号地址：****市马头镇新兴社区雷鲁屯前（*块）
**号
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：
电话：****-*******电话：***********
传真传真：**
开户银行：********农村合作银行同老支行开户银行：********农村合作银行城北分理处
账号：****************账号：******************
邮政编码：******邮政编码：******
**
附件*:
承包人用于本工程施工的机械设备表
| 序号 |
机械或设备名称 |
型号规格 |
数量 |
国别产地 |
制造年份 |
额定功率（**） |
生产能力 |
拟进场日期 |
主要用途 |
| * |
履带式液压单斗挖掘机 |
斗容量*.**² |
* |
柳工 |
**** |
**** |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| * |
履带式液压单斗挖掘机 |
斗容量**² |
* |
山东 |
**** |
* |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| * |
履带式液压单斗挖掘机 |
斗容量*.*** |
* |
山东 |
**** |
***** |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| * |
双锥反转出料混凝土搅拌机 |
出料容量**** |
* |
柳州 |
**** |
/ |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| * |
混凝土振，器 |
平板式 |
* |
柳工 |
**** |
**** |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| * |
混凝土振揭器 |
插入式 |
* |
山东 |
**** |
/ |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| * |
*滚轴整平机 |
/ |
* |
成都 |
**** |
**** |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| * |
灰浆搅拌机 |
拌筒容量**** |
* |
河北 |
**** |
**** |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| * |
履带式推土机 |
|
* |
山东 |
**** |
**** |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| ** |
载货汽车 |
** |
* |
河北 |
**** |
**** |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| ** |
载货汽车 |
** |
* |
北京 |
**** |
**** |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| ** |
自卸汽车 |
*** |
* |
福州 |
**** |
***** |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| ** |
机动翻斗车 |
** |
* |
柳州 |
**** |
/ |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| ** |
门式起重机 |
*** |
* |
上海 |
**** |
*.*** |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| ** |
汽车式起重机 |
** |
* |
南宁 |
**** |
**.*** |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| ** |
汽车式起重机 |
** |
* |
南宁 |
**** |
***** |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| ** |
夯实机电动 |
夯击能力***~***** |
* |
合肥 |
**** |
**** |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| ** |
手扶振动压实机 |
** |
* |
合肥 |
**** |
*.*** |
良好 |
按实际开工日期 |
道路施工 |
| ** |
钢筋调直机 |
直径**** |
* |
韶关 |
**** |
**** |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| ** |
钢筋切断机 |
直径**** |
* |
广东 |
**** |
**** |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| ** |
钢筋弯曲机 |
直径**** |
* |
南宁 |
**** |
* |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| **. |
内燃空气压缩机 |
排气量**²/*** |
* |
柳州 |
**** |
/ |
良好 |
按实际开工日期 |
管道施工 |
| ** |
其它 |
按实际需要 |
按实际需要 |
按实际需要 |
按实际需要 |
按实际需要 |
按实际需要 |
按实际需要 |
按实际需要 |
**
附件*:
承包人主要施工管理人员表
| 名称 |
姓名 |
职务 |
职称 |
计划进场时间 |
|
|
|
*、总部人员 |
*、总部人员 |
| 项目主管 |
李淑英 |
项目经理 |
助理工程师 |
按实际开工时间 |
| 其他人员 |
|
/ |
/ |
/ |
| 其他人员 |
* |
* |
/ |
/ |
| 其他人员 |
|
/ |
/ |
|
| *、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
*、现场人员 |
| 项目经理 |
李淑英 |
项目经理 |
助理工程师 |
按实际开工时间 |
| 项目副经理 |
* |
/ |
* |
* |
| 技术负责人 |
甘哲 |
技术负责人 |
工程师 |
按实际开工时间 |
| 造价管理 |
邱孔萍 |
造价管理 |
助理工程师 |
按实际开工时间 |
| 质量管理 |
谭洁锋 |
质量管理 |
助理工程师 |
按实际开工时间 |
| 质量管理 |
/ |
* |
/ |
/ |
| 质量管理 |
|
/ |
！ |
* |
| 材料管理 |
李 |
材料管理 |
工程师 |
按实际开工时间 |
| 计划管理 |
/ |
/ |
/ |
/ |
| 安全管理 |
黄福健 |
安全管理 |
助理工程师 |
按实际开工时间 |
| 安全管理 |
/ |
/ |
/ |
/ |
| 安全管理 |
/ |
/ |
/ |
/ |
| 其他人员 |
黄华吉 |
施工员 |
助理工程师 |
按实际开工时间 |
| 其他人员 |
/ |
/ |
/ |
/ |
| 其他人员 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/
**
附件*:
****市政府投资建设项目承诺书
我公司承建的****。已认真阅读了告知
事项的全部内容，自愿、郑重、诚实地做出如下承诺：
*、我方保证在施工过程中，严格执行《****壮族自治区建筑工程安全防护、文明施
工措施费及使用管理细则》桂建质[****]**号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、
文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质[****]**号文附件*规
定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
*、按照国家施工验收规范要求，认真组织施工，严把材料质量关、施工质量关，精
心施工，确保工程质量符合&**;建筑工程施工质量验收统*标准》，否则愿承担相应的责任。
*、根据该工程的具体情况，编制详细的施工组织设计和进度计划，采用先进的施工
方法和工艺。做到人员上够，工作面开足，确保项目建设如期完工。
*、按照&**;建筑施工安全检查标准》中的安全、文明施工检查评分表逐项检查，减少施
工噪音和环境污染，确保不发生重大安全事故。
*、及时向有关部门报告项目建设进展情况和存在的问题，并按有关部门做出的决定
予以落实。
*、工程建设过程中，我公司将派专人定期到项目所在乡镇、村进行回访。预防和及
时解决相关矛盾和问题，确保稳定。
*、完全履行项目合约责任和义务。
*、我方造价结算以政府审核结算报告为依据，按《****市人民政府关于印发****市
政府投资建设项目设计变更及现场签证管理暂行规定的通知》（平政规[******号）执行。
如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设
单位及有关主管部门的处罚。我公司愿承担*切法律责任。
承包人：****
****年*月*日
**
****
****
【项目编号：********-**-******-****】
成交通知书
*
****：
你公司参加了****的
竞标，项目编号：********-**-******-****，经评标委员会决定，确
定贵公司为本项目成交人，成交金额为：人民币***********
元*角*分（￥******.**），工期：**日历天。
现将有关事项通知如下：
*、请贵公司接到此通知书，于**日内与采购人签订合同，延期自
负。
*、合同编号：********-**-******-****
*、签订合同详细地址：****市同老乡人民政府
*、联系人及电话：罗晓毅****-*******
*、届时请带齐下列证件：
（*）成交通知书
（*）招标文件上规定的文件材料（含法定代表授权委托书）
（*）单位公章或合同专用章
（*）本单位的开户银行、账号及开户名称
特此通知！
采购人巢市同老人民政府
采购代理机构：****戊盛工程项目
管理有限公司
*******年*月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
