****省****合同
（工程类）
项目名称:****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改
造工程
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****市****风景名胜区管理委员会本级
供应商：****
采购代理机构:****通力招标有限公司-****分公司
签订时间：*〇**年*月*日
目录
*、合同协议书
*、通用条款
*、专用条款
*、房屋建筑工程质量保修书
*、安全生产合同
，*
*、合同协议书
采购人（全称）：****市****风景名胜区管理委员会本级
供应商（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区
域改造工程工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改造工程。
*.工程地点：****景区。
*.工程批准文号：。
*.资金来源：财政性资金。
*.工程内容：****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改造工程。
群体工程应附《供应商承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：施工图纸及工程量清单范围内工程的施工及其保修（详见工程量清单
范围）。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月*日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不
*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）********元(¥*,***,***.**元)；
，*
其中：
暂列金额：
人民币（大写）(¥元)。
工程竣工结算值不包含暂列金额。
*.合同价格形式：固定单价合同。
*、项目经理
供应商项目经理：吴同爱。
*、资金来源
预算内资金*元；财政专户资金：*元；自筹资金：*元。
*、付款方式
本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至合同价款的**%，审计结算完成后付至审计
定案值的**%，余款无质量问题满*年后付清（无息）。
*、合同融资事项
按照《****省财政厅关于启动****省****合同融资与履约保函服务平台有关事项的
通知》【鲁财采（****）**号】、《****省财政厅关于加强****合同付款账户管理的通
知》【鲁财采（****）*号】文件相关要求，本合同可用于“****省****合同融资与履
约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融
资平台将生成“****合同回款账户确认单”，回传“****省****信息公开平台”推
送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金
准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标或成交通知书；
（*）投标函及其附录；
，*
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸（如果有）；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
**、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
**、签订时间
本合同于****年*月*日签订。
**、签订地点
本合同在****景区签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
，*
本合同自生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，采购人执*份，供应商执*份，代理机构*份。
采购人：(公章)，供应商：(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
住所：****省****市肥城市高新区创业服务中心
住所：****市东岳大街***号，
**楼
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：****-*******，电话：****-*******
传真：，传真：
开户银行：中国建设银行股份有限公司肥城新城
开户银行：，
支行
账号：，账号：********************
邮政编码：，邮政编码：
，*
| 采购人：(公章) |
供应商：(公章) |
| 法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） |
（签字） |
| 住所：****市东岳大街***号 |
住所：****省****市肥城市高新区创业服务中心**楼 |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话：****-******* |
电话：****-******* |
| 传真： |
传真： |
| 开户银行： |
开户银行：中国建设银行股份有限公司肥城新城支行 |
| 账号： |
账号：******************** |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
*、通用条款
采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（**—****—****）的
通用条款。
*、专用条款
合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条
款中同*编号的条款*起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，
以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为
中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（**—****
—****）中的《专用条款》。
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：供应商的书面承诺。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，，。
*.*.*.*设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
，*
通信地址：，，。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守****省、济南市的地方法规
和有关部门的规章、规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和
施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、
建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统*标准
以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第*.*条。
*.*图纸和供应商文件
*.*.*图纸的提供
采购人向供应商提供图纸的期限：开工前；
采购人向供应商提供图纸的数量：*套；
采购人向供应商提供图纸的内容：施工图纸。
*.*联络
*.*.*采购人和供应商应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*采购人接收文件的地点：；
采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表。
供应商接收文件的地点：供应商施工现场项目部；
供应商指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：
监理人指定的接收人为：
，*
*.**知识产权
*.**.*关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范
以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人。
关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同
以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第*方。
*.采购人
*.*采购人代表
采购人代表：
姓名：，；
身份证号：，；
职务：，；
联系电话：，；
电子信箱：；
通信地址：，。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。
*.*.*提供施工条件
关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：
(*)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。
(*)施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，
供应商自行解决。
(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
(*)工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁
移，经采购人确认后承担费用。
，*
(*)由采购人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：采购人按部门规定办理。
(*)水准点与坐标控制点交验要求：。
(*)图纸会审和设计交底时间：由采购人通知具体时间。
(*)协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工
作：由供应商提出具体保护措施和价格，经审计和采购人确认后执行，费用由采购人承担。
(*)双方约定采购人应做的其它工作：另行协商
*.供应商
*.*供应商的*般义务
（*）供应商提交的竣工资料的内容：*、完整准确的竣工图纸*、竣工内业资料。
供应商需要提交的竣工资料套数：竣工图*套（要求计算机出图），其中原件*套，电子文
件*套；竣工内业资料*套。
供应商提交的竣工资料的费用承担：发生费用由供应商承担。
供应商提交的竣工资料移交时间：竣工验收前。
供应商提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。
（*）供应商应履行的其他义务：
*、供应商按规定办理环保、安全等手续。
*、按照国家有关规定管理农民用工，供应商应及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动
保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由供应商承担。
*、供应商按照本合同*.*（*）款提交进度计划，并承担由此的责任和义务。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：，；
身份证号：，；
建造师执业资格等级：，；
建造师注册证书号：，；
，*
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：\。
关于工程奖项的约定：\。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
*.*.*关于治安保卫的特别约定：______________________
关于编制施工场地治安管理计划的约定：\。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：\。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：收到成交通知书后*天内。
采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在供应商
提供施工组织设计后*天内审定完毕；若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进
行修正，供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计，采购人应在*日内对供应商修正
的施工组织设计进行最后审定。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：\。
*.*开工
，**
*.*.*开工准备
关于供应商提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。
关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。
*.*.*开工通知
执行通用条款。
*.*工期延误
*.*.*因采购人原因导致工期延误
（*）因采购人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。
*.*.*因供应商原因导致工期延误
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。
因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的*%。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：无。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*采购人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*供应商提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需
要调整的，供应商必须在该项目内容实施前经采购人同意签证盖章，并在该项目完成*天内，
将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）*式*份报采购人，采购人
，**
在*天内审核确认，返还给供应商。供应商未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同
价款变更。采购人未按时间签证的，视为变更工程报告已被确认。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:执行通用条款。
**.*供应商的合理化建议
监理人审查供应商合理化建议的期限：
采购人审批供应商合理化建议的期限：
供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
无。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价*览表》。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按供应商实际完成的工作内容结算，剩
余部分仍归采购人所有。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
本工程为固定综合单价合同。但是，工程竣工结算价不得超出本次采购预算。
付款方式：
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
，**
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条
款。
**.*工程试车
执行通用条款。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
执行通用条款。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
执行通用条款。
**.*竣工结算审核
采购人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。
采购人完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起*年。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行国家规定。
，**
**.违约
**.*采购人违约
执行通用条款。
**.*供应商违约
**.*.*供应商违约的情形
执行通用条款及有关条款规定。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
，**
*、工程质量保修书
采购人（全称）：****市****风景名胜区管理委员会本级
供应商（全称）：****
为保证****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改造工程（工程名称）在合理
使用期限内正常使用，采购人和供应商协商*致签订工程质量保修证书。供应商在质量保修
期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。
（*）工程质量保修范围和内容
供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，
以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：
（*）质量保修责任期
质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为*年；
*、装修工程为*年；
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*、供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
（*）质量保修责任
*.属于修复范围和内容的项目，供应商应在收到修复通知之日后*天内派人修复。供应
，**
商不在约定期限内派人修复，采购人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。
*.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商
施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。
*.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因
供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担赔偿责任。
*.质量保修完成后，由采购人或其指定的第*方专业公司（如监理等）组织验收。
（*）其他
双方约定的其他工程质量修复事项：无。
本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同采购人供应商双方共同签署。其有
效期限至保修期满。
，**
*、安全生产合同
为在****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改造工程施工合同的实施过程
中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人****市****
风景名胜区管理委员会本级(以下简称“甲方”)与供应商****(全称)(以
下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
*、甲方职责
*．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全
生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时
施工，同时验收，投入使用。
*．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*．乙方是安全施工第*责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全
生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*．坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教
育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备
专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、
生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同
时计划、布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的
民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任
制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应
，**
按施工人员的*％—*％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的
发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
力或妨碍治安的行为。
*．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安
全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车
船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格
证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理
责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其
经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预
案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它
有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
，**
本合同*式*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工
程竣工验收后失效。
甲方：****市****风景名胜区管理委员乙方：****
会本级
单位名称(公章)：，单位名称(公章)：
住所：****市东岳大街***号，住所：****省****市肥城市高新区创业服务中心
**楼
法定代表人或授权代理人：，法定代表人或授权代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
电话：****-*******，电话：****-*******
签订日期：****年*月*日，签订日期：****年*月*日
，**
合同编号:*************************
****市****景区政府
采购合同
项目名称:****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改造工程
项目编号:*************************
采购方式:竞争性磋商
代理机构：****
甲方：****市****风景名胜区管理委员会
乙方:****
合同签订日期：****年*月*日
第*部分合同协议书
发包人（采购人）：****市****风景名胜区管理委员会
承包人（成交供应商）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改造工程及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改造工程。
*.工程地点：****风景名胜区内。
*.工程立项批准文号：。
*.资金来源：财政性资金。
*.工程内容：****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改造工程，主要内容为栽植绿化苗木及*侧安装路灯，具体详见工程量清单。
*.工程承包范围：施工范围内所有内容（详见工程量清单范围）。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月*日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
符合《城市园林绿化工程质量验收规范》标准，达到合格标准。养护期*年，苗木成活率***%。
*.签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）********元整(¥*******元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）*********元*角*分(¥*****.**元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）/(¥/元)。
*.合同价格形式：固定单价合同。
*.本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至合同价款的**%，审计结算完成后付至审计定案值的**%，余款无质量问题满*年后付清（无息）。
*、项目经理
承包人项目经理：吴同爱。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书；
（*）报价函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式确定合作关系并签订合同，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、合同融资事项
按照《****省财政厅关于启动****省****合同融资与履约保函服务平台有关事
项的通知》(鲁财采〔****〕**号)、《****省财政厅关于加强****合同付款账户管理的通知》(鲁财采〔****〕*号)文件相关要求，本合同可用于“****省****合同融资与履约保函服务平台”(简称融资平台)进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“****合同回款账户确认单"，回传“****省****信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月*日签订。
**、签订地点
本合同在****市签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，采购代理机构*份，****景区财政局*份。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：
（签字或盖章）（签字或盖章）
地址：地址：****省****市肥城市高新区创业服务
中心**楼
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：****-*******
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司肥城
新城支行
账号：账号：********************
第*部分通用条款
直接引用****版《****省建设工程施工合同》（***-****-****）通用
条款部分。
（不再附录）
第*部分专用条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：施工组织设计、采购文件和报价文件、补充协议、
补充条款、联合体协议、施工现场统*管理协议、和解调解协议、有关工程接洽、
变更等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*.*设计人：
名称：****博宇建筑设计有限责任公司；
资质类别和等级：市政行业专业乙级；
联系电话：****-*******；
电子信箱：********@***.***；
通信地址：东岳大街**号。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程施工现场在建筑红线内，不涉及其他边界外场所。
*.*.*.*永久占地包括：本工程规划红线范围内的土地。
*.*.*.**临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用场地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统*标准》（*******-****）《建设工程质量管理条例》《工程量清单计价规范》《城市园林绿化
工程质量验收规范》等。以技术规范中各有关部分所列标准、规范为准。技术规范若有
未指明的标准、规范，则采用国家通用标准、规范，费用由承包人承担。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决；
发包人提供国外标准、规范的份数：如需要，协商解决；
发包人提供国外标准、规范的名称：如需要，协商解决。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：（*）签订合同后*日内，向承包人免费提供*份施工设计图纸(其中*套用作竣工图)。承包人可自费复制更多的份数。
（*）由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不得以任何形式用于或转给第*方。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
（*）向承包人提供的或由承包人提交的上述图纸副本，应由承包人保留在现场，并且这些图纸在所有合理的时间内皆可供发包人或由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。
（*）发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
详见合同协议书部分，同*层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制定的为准，报价文件相关内容与招标文件不符的，以招标文件为准。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后*日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供*份施工设计图纸(其中*套用作竣工图)；
发包人向承包人提供图纸的内容：（具体数量以本工程施工设计图纸目录为准）
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划，材料和设备采购计划等；
承包人提供的文件的期限为：进场后*天内；
承包人提供的文件的数量为：*份；
承包人提供的文件的形式为：书面、电子；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后*天内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：可依据给定图纸自行复印。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：项目所在地；
承包人指定的接收人为：吴同爱。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责整修进场道路、桥梁、场内施工道路，满足施工及材料、设备运输的需要，相应费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施发生的费用，由承包人承担。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建设项目永久地为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
(*)施工所需水、通讯等，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担，具体位置由承包人自行勘察报发包人同意后方可实施。施工用电接口位于项目场区箱变处，电缆的走向、架设或埋地敷设均需满足相关安全、使用等相关规定要求，费用由承包人承担；施工总用电量根据承包人用电比例进行分摊。
场区内临时水电线路敷设及使用不得影响工程施工。
(*)承包人负责修建发包人指定的进场道路、场内施工用道、围墙等设施，满足施工及材料、设备运输以及现场围护的需要，并满足文明施工的要求，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；并修复因施工期间运输损坏的运输道路。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人；承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经同意不能用于合同外或第*方。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不得复制或提供给第*方。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单与实际完成内容不符时，是否调整合同价格：综合单价不做调整，工程量据实结算。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：不因工程量偏差调整成交单价。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：*、与监理单位配合，做好隐蔽工程的验收；*、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；*、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜。
增加：以下工作由发包人代表在监理人的配合下完成，但最终须经发包人书面同意：*、工程设计变更及工程量确认；*、变更工程价款的洽商；*、处理索赔事项；*、工程进度款的确认及拨付；*、工程结算价款的确认。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：应最迟于开工日期*天前移交。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：具备开工条件的资料、施工过程中的资料、竣工图及按质监部门、档案管理部门、物业管理和发包人要求的其他资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：*份。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后*天内,不按时报送按延误工期处理（按迟延的天数承担违约金）。
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人向发包人提交*套完整竣工资料（含*套竣工图）、按照施工图的格式和比例绘制与实际施工现场相吻合的竣工图*套，电子版*套，每出现*处不吻合处按****元/处从工程未支付款项中扣除，经监理人复核签证后加盖竣工图章交发包人；并给规划部门提供该部门认可的电子版竣工图。其测图、绘图、竣工资料收集整理达到****市城建档案馆归档要求。
承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向发包人完整移交如下竣工档案：
①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各*式*份，电子版档案*份；
②承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后*天内将竣工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后*天内签认。经监理工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后*天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。
③电子版竣工图的编制，以发包人提供的施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应*并移交发包人提供的施工图。
④电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。
⑤因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到行政处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。
关于竣工资料的特别约定：承包人的竣工资料应依据现场实际施工情况整理编制，并对其真实性终生负责。竣工资料经监理人及发包人签字确认后，丝毫不能免除承包人承担因竣工资料不完整、不准确导致的*切问题的责任。
（**）承包人应履行的其他义务：
(*)施工现场总水表后的管线之后线路、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担；具体位置由承包人自行勘察，临电接入点由发包人指定，临电接入由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人承担。
(*)承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；修复因施工期间运输损坏的发包人提供的场内运输道路。
(*)发包人代表要求由承包人负责设计的内容是：无；
(*)承包人应向发包人代表提交*份工程进度计划及相应进度统计报表的月报；
(*)其他各类文件的提交内容以技术规范为准。提交时问：至少有*个工作日的时间供发包人代表审核认可。份数：视发包人代表的需要而定；
(*)所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可；
(*)承包人负责在工程施工竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便；
(*)对施工场地交通、环卫和噪音等管理的要求及费用由承包人负责；
(*)承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担；
(**)承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物、各种市政设施和地下管线、文物及花木、周围环境卫生的保护，自行协调施工现场周边社会关系，费用由承包人承担；
(**)承包人负责施工场地清洁，交工前应将所有临时设施(临时道路、房屋、管线等)拆除并清理出场，现场应达到技术规范与合同的要求；
(**)专门用于本项目施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料*经运至现场，即应被视为是专门供本项目施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之问转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场；
(**)除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任；
(**)在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：①公众的便利。②对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；
（**）承包人所派施工现场的现场管理人员及所有管理人员必须与投标书*致，否则*经查处，发包人有权禁止其进场并限期撤换，直至终止合同，同时将报建设行政主管部门备案，并计入建筑市场不良行为；
（**）如发生施工爆破作业，则所需的批件由承包人自行解决，费用由承包人负担；
（**）提供有关人员上岗证，施工机械设备合格证、年审证明等有关证件。
（**）施工工地的管理：（*）严格落实《****城区扬尘治理相关标准》中市政工程部分各项有关扬尘污染控制的规定，扬尘污染防治费纳入工程预算中，积极进行绿色施工，加强施工扬尘环境的控制。（*）施工现场的垃圾、渣土、砂石等及时清运，保持施工现场和周围的清洁。（*）对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。（*）工程施工中禁止抛洒各种散装物料和建筑垃圾，各种垃圾自行处理。否则将按承包人违约进行处罚。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：吴同爱；
身份证号：******************；
建造师执业资格等级：*级；
建造师注册证书号：鲁****************；
建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：鲁建安*(****)*******；
联系电话：***********；
电子信箱：**********@***.***；
通信地址：****省****市肥城市高新区创业服务中心**楼；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本项目施工中的各项责任。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于**天，否则每缺勤*天，项目经理按****元/天进行处罚。到场不足**天的，发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任。发包人在施工现场设专人负责，对承包人项目经理及所有现场管理人员进行考勤。
承包人未提交劳动合同的违约责任：执行通用合同条款，并扣罚本合同价款*%-*%的违约金。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：*天以内（含*天），罚款****元；*天以上（含*天）的，罚款****元。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目经理或解除合同。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款*.*‰违约金。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款*.*‰违约金。
增加：（*）如经发包人同意或要求承包人更换后的新任项目经理无法胜任岗位职责，并因此导致费用增加或工期延误的，应由承包人承担；
（*）项目经理或主要施工管理人员出现以下情形时，视为项目经理或主要施工管理人员不称职，发包人可要求承包人更换并罚款**元：①经常行为不轨或不认真，品行不端；②履行职责时不能胜任或玩忽职守；③不遵守合同的规定；④经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为；⑤考勤天数不足**天⑥打、骂、威胁发包人及监理人派驻现场人员⑦工作期间饮酒⑧法律法规规定的其他不称职行为或违法行为；
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用合同条款。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款*.*‰违约金。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须提前*天报发包人批准。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：给工程造成质量、进度影响的需承担相应责任。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任/
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得将施工合同范围内任何工程进行分包。
主体结构、关键性工作的范围：/。
*.*.*分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定：/。
*.*.*分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
*.*工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发接受证书之日止。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容：工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、安全文明施工、工期、投资等相关事项、实行全方位、全过程监理。
关于监理人的监理权限：
（*）就工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、使用要求等，对发包人的建议权；
（*）对工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，向设计单位提出建议，并向发包人提出书面报告；
（*）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则向承包人提出建议，并书面向发包人提出书面报告；
（*）组织协调与工程建设有关的协作单位的关系，重要协调事项应事先向发包人报告；
（*）具有对工程使用的材料、设备和施工质量的检验权；
（*）对工程施工进度和安全文明施工情况的检查、监督权；
（*）在工程施工合同约定的工程单价价格范围内，具有工程款支付的审核和签认权；
（*）监理过程中如发现承包人工作不力，可提出要求承包人调换有关人员的建议；
（*）对承包人违反合同、质量、进度、安全文明施工相关约定（规定）的行为进行处罚的权利。
（*）具体权限详见《建设工程委托监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人在施工现场免费向监理人提供*间办公室。
*.*监理人员
总监理工程师：
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。
*.*商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：/；
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
工程质量符合：要求达到合格标准。如达不到要求，并视实际情况给予承包人合同额*%-*%的违约金处罚。
*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。
监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：*死亡、*事故。如因承包人原因发生安全事故时，除承担全部责任外，无条件接受发包人******元/次的处罚。
*.*.*关于治安保卫的特别约定：由承包人承担现场保安责任，由承包人负责保安管理，费用已包含在合同价款中。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划的编制，保安制度、责任制度、报告制度的编制均由承包人负责，在进场后*日内，报送发包人审核、备案，发生制安保卫事件和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则发包人有权处以每次****元至*****元罚款。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在支付工程款中。在施工过程中自觉接受有关主管部门的检查，对有关主管部门发现的问题及时整改。若因安全问题造成停工或返工，工期不予顺延，由此造成的经济损失由承包方承担。每发生整改或停工*次罚款****元。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用电方案④达到规定规模的危险性较大的作业等。
*.*.*施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不超过约定开工日期前*天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后*天内。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：提交进度计划后*天或同时提交。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期之前完成。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟为约定开工日期前*天。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误*天罚款****元，总工期延误超过**个日历天时，发包人可单方解除合同并重新更换施工单位，承包人在未完善结算手续的情况下必须立即无条件撤出工地，同时，承包人应承担给发包人造成的所有损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏在地下的未引爆的炸弹、地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等；发包人、承包人、监理人*方共同认定为不利物质条件的其他情形。
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：根据****市历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人、监理人共同认定为异常恶劣的气候条件。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励：/。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：本工程使用的材料、设备，发包方有采购权或参与采购。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程施工中所需的材料及设备需先提供样品及生产厂家的资格证明文件、检验报告，并由发包人、监理单位共同认可后方可采购使用。若提供的样品不能满足设计需求，发包人将不予批复，超过*次不予批复后，发包人有权自行采购，但由此造成的相关费用，由承包人承担。对不符合要求的材料、设备，发包人有权责令不予使用并清除现场。承包人承担所供材料、设备的采购、运输、装卸、保管费用及质检部门的检验检测等相关费用。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中；如需临时占地，由承包人自行办理申请手续并承担相关费用。。
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*.*试验设备
施工现场需要配置的试验场所：房屋、场地。
施工现场需要配备的试验设备：由承包人负责。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人负责。
*.*现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：/
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更。
所发生的工程设计变更，应由发包人驻工地代表与设计单位签字认可后执行，发生的工程量变更由发包人驻工地代表、审计部门、承包方共同签字认可。
合同履行中承包人不得要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更。发包人根据工程实际情况，可以对工程中个别工程内容进行增减。
由于承包人的原因，中标工程量清单存在计算错误未能更正的，按以下原则处理：经复核计算引起合同价款增加的，在合同价款不变的原则下，调整清单单价、达到发包人满意为止，引起合同价款减少的、直接调减合同价款。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:在工程施工过程中，项目变更前必须报建设单位，确定变更项目单价；对属于措施项目的费用评审单价时不再考虑；否则，变更项目不予计算，*切责任由中标单位自负。
变更价款约定的其他方法：施工中发生的设计变更，追加项目或减少项目（增加或减少工程量），工程量按相关规定计算；工程变更单价按下列原则计取：
（*）合同中有综合单价的，按合同已有的综合单价执行；
（*）合同中有近似综合单价的，执行近似综合单价；
（*）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按****年《****省园林绿化工程消耗量定额》，****年《****省市政工程消耗量定额》，****年《****省安装工程消耗量定额》,****年《****省建筑工程消耗量定额》；人工单价执行泰建发〔****〕**号文，结合相应主管部门出具的最新计量计价标准取费程序及相应费率计算工程价款的**.*%为最高结算价，并经审计部门确认后执行或由施工单位提报单价，经发包人、监理人、跟踪审计单位及审计部门确认后执行
项目变更时按照****市政府投资项目管理的相关办法等规定执行，确定单价和数量，否则，变更项目不予结算，*切责任由中标单位自负。
工程计量原则：执行《建设工程工程量清单计价规范(****)》，工程量据实结算（隐蔽工程工程量需由发包人、监理人、承包人、跟踪审计单位*方共同认可，并留存影像资料），其中措施项目费（包含措施项目*、*）只调减不调增，且因工程变更增加的措施项目费不调增。
施工中发生的设计变更部分，工程量按实计算；单价按投标单位投标时的综合单价执行。施工过程中发生的设计变更与签证，其价款*并在竣工结算后支付。
*.承包人在投标书中对工程量的遗漏和错误，均不应导致合同的作废，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。工程施工（隐蔽）记录单签证，只是对工程量和施工做法的实际记录，结算原则同上。
本工程及材料需要进行验收、检测检验的，验收、检测费用（包括达到工程竣工验收标准的*切监测检查费、泰人社函【****】***号文中的工伤保险费、城市档案管理费等）已包含在合同价款内，由承包人承担。
施工单位将材料报送****市质量监督部门进行检测的，须向发包人、监理单位提供相应检测批次批号及检测结果，且检测费用已包含在合同价款中。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/
**.*暂估价
**.*.*依法必须招标的暂估价项目：无。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目：无。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：承包人投标时所填报价格在合同实施期间不因市场变化（或政策变化）因素变动。
项目工程实施期间材料不调价。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、单价合同。
综合单价包含的风险范围：在合同实施期间不因材料、人工、政策、成本、市场波动等任何因素而进行调整。
风险费用的计算方法：承包人在签订本合同时已充分考虑风险系数和固定价格包括的范围。
风险范围以外合同价格的调整方法：执行专用合同条款**.*条规定。
*、总价合同。
总价包含的风险范围：/。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。
*、其他价格方式：/。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：中华人民共和国国家标准*******-****《建设工程工程量清单计价规范》、*******-****《园林绿化工程工程量计算规范》、《****省园林绿化工程消耗量定额》****年版、《****省市政工程消耗量定额》****年版、《****省建筑工程消耗量定额》****年版、《****省安装工程消耗量定额》****年版。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：执行通用合同条款。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：/。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
**.*工程进度款支付
本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至合同价款的**%，审计结算完成后付至审计定案值的**%，余款无质量问题满*年后付清（无息）。
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：执行通用合同条款。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款。
（*）发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：****元/天。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：执行通用合同条款。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：接到发包人退场通知后**日内。
**.竣工结算
**.*竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。
竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款。
发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款。
（*）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣（交）工验收之日起计**个月。
注：树木补植后的成活率***％，养护期**个月，自补植之日起计算。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第(*)种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）*%的结算价款；
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第(*)种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：无。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第***号)：
在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
其他项目的保修期限为自工程竣工验收合格之日起*年。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。
承包人负责工程交付启用后运行维护管理*个月的磨合期。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内，最长不能超过**小时内到达场进行维修，如不能按规定到达现场维修，甲方将另行组织维修，所发生费用从乙方工程款中扣支。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：发包人、监理人认定的其他违约行为。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用合同条款。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商解决。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：该专用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。
承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程*切险和第*者责任险。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持*致。工程*切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第*者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。
当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告，并抄送监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第*次报告后，每*天报告*次，直到损害结束。
工程*切险和第*者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(*)、(*)*项由承包人负责投保：
(*)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；
(*)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。
在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。
办理本款保险的*切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。
承包人若不投保，施工期间所发生的*切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：无
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）将争议提交****仲裁；
（*）依法向项目所在地人民法院提起诉讼。
附件:
附件*：工程质量保修书
附件*：安全施工合同
附件*：关于保障农民工工资支付协议书
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****风景名胜区管理委员会
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改造工程签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
具体保修的内容，双方约定如下：执行《建设工程质量管理条例》及有关规定。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
（*）本项目苗木成活率***％，养护期*年；
（*）其他项目的保修期限按国家及当地规定执行。
注：树木补植后的成活率***％，养护期*年自补植之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用由承包人承担。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：/。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：地址：****省****市肥城市高新区创业
服务中心**楼
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
(签字或盖章)：(签字或盖章)：
电话：电话：****-*******
附件*：
安全施工合同
为在****游客分流基础设施改造项目-桃花源路入口区域改造工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主****市****风景名胜区管理委员会(以下简称“甲方”)与承包人****(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
*、甲方职责
*．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*．按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
*．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*．坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*％—*％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**.乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
**.乙方保证保证不发生任何形式安全事故，现场文明施工严格按照****市有关要求执行。如因乙方原因发生安全事故时，乙方除承担全部责任外，无条件接受甲方******元/次的处罚。
*、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。
由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。
甲方：（盖单位章）乙方：（盖单位章）
法定代表人或委托授权代理人法定代表人或委托授权代理人
（签字或盖章）：（签字或盖章）：
地址：地址：****省****市肥城市
高新区创业服务中心**楼
电话：电话：****-*******
日期：****年*月*日日期：****年*月*日
附件*：
关于保障农民工工资支付协议书
发包人（全称）：****市****风景名胜区管理委员会
承包人（全称）：****
依据国务院令第***号《保障农民工工资支付条例》，发承包双方在自由平等基础上，*致达成本协议。
*、发承包双方严格按照****市解决企业拖欠农民工工资问题领导小组办公室下发的《关于进*步加强农民工工资支付工作规范化建设的通知》办理农民工工资支付工作，承包人开设农民工工资专用账户（简称“工资专户”）。承包人应在农民工进场施工之日起**日内为农民工办理实名制工资卡，并将工资卡发放到农民工本人手中。承包人每月*日前出具上月的农民工工资支付清单，支付清单须经承包人项目经理签字并加盖承包人公章并经监理人、发包人驻工地代表确认。发包人依据工资清单每月足额支付工资款到工资专户。
*、发包人依据承包人提供的农民工工资清单代支付农民工工资，工资清单的真实性及准确性由承包人负责，出现任何农民工工资问题或纠纷均与发包人无关，由承包人自行承担。
*、发承包双方依据既有合同约定拨付工程款时，发包人扣除之前每月代支的农民工工资款后，将剩余工程款（扣除相应违约金及其他应扣除款项后）支付承包人。
甲方：（盖单位章）乙方：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
(签字或盖章)：(签字或盖章)：
地址：地址：****省****市肥城市高新区创业服务中心**楼
电话：电话：****-*******
日期：****年*月*日日期：****年*月*日
*页**
书签*查找关于
投标报价表
包号：**-**-********-**-**
| 序号*总 |
名称投标总价计：********元整 |
投标报价（单位：元）*******.** |
|
有关承诺和说明
说明：
*.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后*位。
投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字：无*位
投标人名称（答章）：佳王
印液
时间：****年*月**日
*搜索
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
