（**-****—****）
建设工程施工合同
****县乡镇公共建筑清洁取暖改造项目（*标段）
甲方：****县住房和城乡建设局
乙方：****亘兴建设有限公司
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事
人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和
国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，
住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示
范文本）》（**-****-****）进行了修订，制定了《建设工程施工
合同（示范文本）》（**-****-****）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
*、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*
部分组成。
（*）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合
同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同
文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当
事人基本的合同权利义务。
（*）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就****的实施
及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计**条，具体条款分别为：*般约定、发包人、
承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量
与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不
可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律
法规对****的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需
要。
（*）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补
充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的
特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进
行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
*.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号*致；
*.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设
工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
*.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应
的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细
化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
*、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋
建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设
工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据
《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应
的法律责任及合同权利义务。
目录
第*部分合同协议书…………………………......................…...*
*、工程概况.........................................................................….*
*、合同工期
*、质量标准....................................................错误！未定义书签。
*、签约合同价与合同价格形式....................错误！未定义书签。
*、项目经理....................................................错误！未定义书签。
*、合同文件构成
*、承诺
*、词语含义
*、签订时间
*、签订地点
**、补充协议
**、合同生效
**、合同份数
第*部分通用合同条款……………………......…...............…
*.*般约定
*.*词语定义与解释
*.*语言文字
*.*法律
*.*标准和规范
*.*合同文件的优先顺序
*.*图纸和承包人文件
*.*联络
*.*严禁贿赂
*.*化石、文物
*.**交通运输
*.**知识产权
*.**保密
*.**工程量清单错误的修正
*.发包人
*.*许可或批准
*.*发包人代表
*.*发包人人员
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*资金来源证明及支付担保
*.*支付合同价款
*.*组织竣工验收
*.*现场统*管理协议
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*项目经理
*.*承包人人员
*.*承包人现场查勘
*.*分包
*.*工程照管与成品、半成品保护
*.*履约担保
*.*联合体
*.监理人
*.*监理人的*般规定
*.*监理人员
*.*监理人的指示
*.*商定或确定
*.工程质量
*.*质量要求
*.*质量保证措施
*.*隐蔽工程检查
*.*不合格工程的处理
*.*质量争议检测
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*职业健康
*.*环境保护
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*施工进度计划
*.*开工
*.*测量放线
*.*工期延误
*.*不利物质条件
*.*异常恶劣的气候条件
*.*暂停施工
*.*提前竣工
*.材料与设备
*.*发包人供应材料与工程设备
*.*承包人采购材料与工程设备
*.*材料与工程设备的接收与拒收
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*禁止使用不合格的材料和工程设备
*.*样品
*.*材料与工程设备的替代
*.*施工设备和临时设施
*.*材料与设备专用要求
*.试验与检验
*.*试验设备与试验人员
*.*取样
*.*材料、工程设备和工程的试验和检验
*.*现场工艺试验
**.变更
**.*变更的范围
**.*变更权
**.*变更程序
**.*变更估价
**.*承包人的合理化建议
**.*变更引起的工期调整
**.*暂估价
**.*暂列金额
**.*计日工
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
**.*法律变化引起的调整
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
**.*预付款
**.*计量
**.*工程进度款支付
**.*支付账户
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*竣工验收
**.*工程试车
**.*提前交付单位工程的验收
**.*施工期运行
**.*竣工退场
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
**.*竣工结算审核
**.*甩项竣工协议
**.*最终结清
**.缺陷责任与保修
**.*工程保修的原则
**.*缺陷责任期
**.*质量保证金
**.*保修
**.违约
**.*发包人违约
**.*承包人违约
**.*第*人造成的违约
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*不可抗力的通知
**.*不可抗力后果的承担
**.*因不可抗力解除合同
**.保险
**.*工程保险
**.*工伤保险
**.*其他保险
**.*持续保险
**.*保险凭证
**.*未按约定投保的补救
**.*通知义务
**.索赔
**.*承包人的索赔
**.*对承包人索赔的处理
**.*发包人的索赔
**.*对发包人索赔的处理
**.*提出索赔的期限
**.争议解决
**.*和解
**.*调解
**.*争议评审
**.*仲裁或诉讼
**.*争议解决条款效力
单项工程投标报价汇总表
工程名称：****县乡镇公共建筑清洁取暖改造项目*标段
| 序号 |
单位工程名称 |
金额（元） |
其中：（元） |
其中：（元） |
其中：（元） |
| 序号 |
单位工程名称 |
金额（元） |
暂估价 |
安全文明施工费 |
规费 |
| * |
红羊乡人民政府采暖工程（*******台*个村） |
******.** |
|
***.* |
|
| * |
红羊乡人民政府电气工程（*******台*个村） |
*****.* |
|
***.** |
|
| * |
红羊乡人民政府****（*******台*个村） |
*****.** |
|
****.** |
|
|
红羊乡公共建筑采暖工程（*******台*个村） |
******.** |
|
***.** |
|
| * |
红羊乡公共建筑电气工程（*******台*个村） |
*****.** |
|
***,** |
|
|
红羊乡公共建筑****（*******台*个村） |
*****.** |
|
-***.** |
|
| * |
红羊乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
****** |
|
****.** |
|
| * |
红羊乡公共建筑电气工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| * |
红羊乡公共建筑****（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| * |
红羊乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.* |
|
| * |
红羊乡公共建筑电气工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
红羊乡公共建筑****（******台*个村） |
*****.* |
|
***.** |
|
| ** |
红羊乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
******.* |
|
***.** |
|
| ** |
红羊乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
红羊乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
红羊乡公共建筑采暖工程（**.*****台，*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇卫生院采暖工程（*******台*个村） |
******.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇卫生院电气工程（*******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇卫生院****（*******台*个村） |
*****.* |
|
****.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（*******台*个村） |
******.** |
|
***.** |
|
|
西安镇公共建筑电气工程（*******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| 序号 |
单位工程名称 |
金额（元） |
其中：（元） |
其中：（元） |
其中：（元） |
| 序号 |
单位工程名称 |
金额（元） |
暂估价 |
|
规费 |
| ** |
西安镇公共建筑****（*******台*个村 |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（******台*个村 |
******.** |
|
***，** |
|
| ** |
西安镇公共建筑电气工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.* |
|
| ** |
西安镇公共建筑****（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（******台*个村） |
******.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑电气工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑****（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（******台*个村） |
******.* |
|
****.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑电气工程（****×*台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑****（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑电气工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑****（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
西安镇公共建筑采暖工程（**.*****台，*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| * |
对台*年*贯制学校采暖工程（*******台，*******台，*个村） |
*******.** |
|
****.** |
|
| ** |
对台*年*贯制学校电气工程（*******台，*******台，*个村） |
******.** |
|
****.** |
|
| ** |
对台*年*贯制学校****（******台，******台，*个村） |
******.** |
|
*****.** |
|
| ** |
树台乡卫生院采暖工程（*******台*个村） |
****** |
|
***.** |
|
| ** |
树台乡卫生院电气工程（*******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| 序号 |
单位工程名称 |
金额（元） |
其中：（元） |
其中：（元） |
其中：（元） |
| 序号 |
单位工程名称 |
金额（元） |
暂估价 |
安全文明*工费 |
规费 |
| 心 |
树台乡卫生院****（*******台*个村） |
******.** |
|
****.** |
|
| ** |
树台乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
******.** |
|
***.** |
|
| 心 |
树台乡公共建筑电气工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.* |
|
| ** |
树台乡公共建筑****（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
树台乡公共建筑采暖工程（******台*个村 |
******.* |
|
****.** |
|
| ** |
树台乡公共建筑电气工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
树台乡公共建筑****（******台*个村） |
*****.** |
|
*** |
|
| ** |
树台乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
******.** |
|
****.** |
|
| ** |
树台乡公共建筑电气工程（******台*个村） |
******* |
|
****.** |
|
| ** |
树台乡公共建筑****（******台*个村） |
******.** |
|
**** |
|
| ** |
树台乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
******.** |
|
****.* |
|
| ** |
树台乡公共建筑电气工程******台*个村） |
*****.** |
|
***** |
|
| ** |
树台乡公共建筑****（******台*个村） |
******.** |
|
****.** |
|
| ** |
树台乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
树台乡公共建筑采暖工程（**.*****台，*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
树台乡公共建筑采暖工程（*.*****台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
关庄乡政府采暖工程（*******台*个村） |
******** |
|
***** |
|
| ** |
关庄乡政府电气工程（*******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
关庄乡政府****（*******台*个村） |
*****.* |
|
****.** |
|
| ** |
关庄乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
关庄乡公共建筑电气工程（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
关庄乡公共建筑****（******台*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| ** |
关庄乡公共建筑采暖工程（******台*个村） |
*****.* |
|
***** |
|
| ** |
关庄乡公共建筑采暖工程（**.*****台，*个村） |
*****.** |
|
***.** |
|
| 序号 |
单位工程名称 |
金额（元） |
其中：（元） |
其中：（元） |
其中：（元） |
| 序号 |
单位工程名称 |
金额（元） |
暂估价 |
安全文明施工费 |
规费 |
| 合计 |
合计 |
*******.** |
|
*****.** |
|
*
新点网上招投标系列新点网上招投标
新点网
新点网上招投标
苏
招
点网上招投标
新点网上
附件*：企业信用承诺书
企业信用承诺书
为加强信用体系建设，规范市场行为，维护行业秩序，树立良好形象，
提高企业竞争力，本企业自愿向社会公开做出以下承诺：
*、依法经营。严格遵守法律法规、规范要求，履行主体责任，规
范经营行为，自觉接受监督。
*、公平竞争。坚持公平正义，抵制不良行为，遵守市场秩序，维
护行业声誉。
*、诚实守信。坚持诚信经营，恪守社会公德、职业道德，履行社
会责任，践行社会主义核心价值观。
*、保证质量。树立质量第*理念，健全质量管理机制，落实质量责
任，确保工程质量。
*、安全生产。落实安全生产主体责任，树立安全发展理念，强化
安全防范措施，确保安全生产。
*、绿色发展。坚持生态文明，自觉节约资源，优化结构布局，崇尚
绿色发展。
*、勇于创新。积极研究、推广、应用新技术、新工艺、新材料、
新设备，不断推动行业科技进步。
*、强化管理。健全管理制度，强化内部约束，重视企业文化，夯
实立业之本。
*、教育宣传。积极开展诚信宣传教育活动，规范从业人员行为，
严守职业道德准则。
****恒兴建设有限公司
承诺单位（盖章）：
法定代表人（签字）：
****年*月**日
***
附件*:
项目经理承诺书
****县住房和城乡建设局：
****亘兴建设有限公司承包****县乡镇公共建筑清洁取暖改造项目
*标段，我作为该工程的项目经理，为保证按协议施工，保证建设工
程现场文明施工水平，现作出如下承诺：
*、我对建筑法律法规的规定及建设工程现场文明施工的要求已清楚、
全面了解，承诺履行你单位告知的义务，接受你单位的监督和管理，依法
规范自身建筑市场行为。
*、按照施工协议组建项目经理部。施工管理人员齐全、到位，并全
部挂牌上岗；施工机械设备、施工质量检测仪器全部到位；项目部全面布
置，必须悬挂工程概况、项目部组成人员、项目经理及其他人员责任制度、
施工安全责任制度；保证项目部安全用电、用火等；严格按照合同期组织
施工，保证按期完工。
*、施工现场布设施工标牌，标明工程项目建设、设计、实施、监
理及承包人；施工现场路口设置明显标志；施工现场危险地段设置安全
警示标志；施工现场场地整洁，道路平整畅通；施工机械设专用场地停
放，专人看管；建筑材料分类堆放，堆放整齐稳固；
*、控制粉尘、噪音等施工扰民及周围环境的污染和危害；不乱踩乱
挖，造成水土流失；工程完工后，施工现场理整洁
承包人（盖章）：****互兴建设有限公司
项目经理（签名）：*
****年*月**日
***
附件*：
安全文明施工协议书
甲方：****县住房和城乡建设局
乙方：****亘兴建设有限公司
为了加强工程施工安全管理，深入贯彻“安全第*，预防为主、综合
治理”安全生产方针，保证人身、设备、施工安全，根据国家有关法律规
定，经甲乙双方平等协商、意见*致，现就****县乡镇公共建筑清洁
取暖改造项目*标段自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包
合同的必要补充条件：
第*条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、
法规。
第*条：甲方承担的安全责任、权利；
（*）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、
安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预
案；
（*）进场施工作业前对乙方项目负责人进行安全事项交底。
（*）在易燃易爆、带电运行、机械运作的危险区域内作业，事先要
求和协助乙方制订安全措施并监督实施。
（*）监督检查乙方的安全施工作业情况，对违法乱纪现象按甲方单
位安全检查考核细则规定进行违规执罚。因乙方严重违规施工作业而影响
甲方正常生产时，有权停止其施工作业至整改验收合格为止。
（*）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处
罚；
（*）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令
退场。
第*条：乙方的责任、权利；
（*）乙方必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；
（*）乙方的特种作业人员要依照《特种作业人员持证上岗管理制度》
做好安全工作。
（*）乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并
根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险。
（*）施工中，乙方因操作不当人为造成的事故，由乙方负全责。甲
方有权制止乙方的违章指）和违章作业。乙方如不依照甲方提出的各项安
全管理制度具体操作，甲方有权终止合同。
（*）乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作
业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；
（*）乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满
足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。
第*条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管
理，在施工现场必须做到：
（*）高空悬空作业必须系好安全带；
（*）班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；
（*）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮
鞋和带钉易滑鞋；
（*）未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护
设施及安全装置和安全标牌；
（*）不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱
的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；
（*）不得在工程现场烧火；
（*）不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑
限重的**%；
（*）不得在高处临边*米范围内堆放活动材料；
（*）不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；
（*）使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护
用品；
（**）施工过程中必须严格遵守安全操作规程。
第*条：安全责任
（*）本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，
并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；
（*）本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损
失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔
偿款进行抵扣。
甲方：（签章乙方：（签章）
**
委托代理人（签章）委托代理人（签章）*
****年*月**日
***
附件*：履约保证金（保函）
宇夏金诺信融资担保有限公司
************************************.,***
履约保函
保函编号：*****-***********
致：****县住房和城乡建设局（下称“招标人”）
鉴于招标人与****亘兴建设有限公司（下称“承包人”）就****县乡镇公共建筑清洁
取暖改造项目*标段（下称“本项目”）签订的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），
招标人在合同中要求承包人向招标人递交以下金额的建设工程履约保函，作为承包人履行本
合同责任的保证，我方愿意不可撤销地就承包人履行与招标人订立的合同，向招标人提供担
保。约定如下：
*.提供最高担保金额为人民币（大写）***********元*角*分
（￥******.**元）。
*.本保函有效期自保函开立之日起至****年**月**日，届时本保函自动终
止。
*.本保函最高担保金额将随我方已支付索赔的担保金额相应减少。
*.承包人在履行本项目合同过程中不承担本项目合同约定的相关责任与义务，且承包人
已不能履行其应负债务时，我司保证在收到招标人的书面索赔通知及有权法院出具的关于承
包人无可供执行财产的生效裁判文书后，**个工作日内在本保函的最高担保金额内向招标
人承担*般保证责任。
*.招标人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保函有效期限内由招标人的法定代
表人或授权委托代理人当面递交至我方的单位地址。
*.本保函有效期届满，招标人未向我方提出索赔请求或未提交符合本保函要求的单据，
或本保函的最高限额已减额至*，本保函终止
*.本保函不得转让，不得擅自修改变更
*.因本保函发生纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖
地法院为保函开立人所在地的人民法院。
保函开立人（盖章）：****金诺信融资担保有限公司
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：****贺兰工业园区上源大厦*层***
邮政编码：******电话：***********
日期：****年**月**日履约保函查询
保函查询地址：****金诺信融资担保有限公司官方网站
“***.*****.***”→对应保函查询栏→输入保函编号“_”后数
字查询。（手机端进入网页后左上角点击“=”→找到对应保函
查询栏查询）
该网址查询及显示结果仅供参考，查询及显示结果与本保函
原件有任何不*致的，以本保函原件为准。
（本保函失效后，请将原件退回我方）
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
