****军供站提质改造项目
建设工程施工合同
****省建设厅
监制
****省工商行政管理局
第*部分合同协议书
发包人（全称）:****军供站
承包人（全称）:****东志建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、
公平和诚实信用的原则，双方就****军供站提质改造项目施工及有关事项协商*致，共同达成如
下协议:
*、工程概况
*.工程名称:****军供站提质改造项目。
*.工程地点:****军供站院内（****市南京北路**号）。
*.工程立项批准文号:淮发改投资复〔****】**号。
*.资金来源:资金已落实。
*.工程内容:主要建设内容为****军供站提质改造项目，具体项目和内容详见工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围:工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准和磋商文件中规定的全部内
容。
*、合同工期
计划开工日期:****年**月**日
计划竣工日期:****年**月**日
工期总日历天数:**日历天。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约暂定合同价为:
人民币（大写）******元整(¥******元)；最终以审计为准。
其中:
（*）安全文明施工费:
人民币（大写），(¥元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额:
人民币（大写），(¥元)；
（*）专业工程暂估价金额:
人民币（大写），(¥元)；
（*）暂列金额:
人民币（大写），(¥元)。
*.合同价格形式:单价合同。本工程按实结算，最终价款以审计为准。
*、项目经理
承包人项目经理:袁子帅。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文
件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方
式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包
及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合
同实质性内容相背离的协议。
*.承包人在签订合同之前，应提供负责本项目的专职项目经理、技术负责人、施工员、质量员、
安全员*大员的劳动合同、养老****证明、注册或职业资格证书，并承诺*大员为本工程专职人员。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在****军供站
点签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自发承包双方签字、盖章后生效。
**、合同份数
公司
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*
*份。
发包人：（公章）
承包人****建设工程有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理历东、
法定代表人或其委托代理人
（签字）
（签字）
组织机构代码：
组织机构代码：
******************
地址：
地址：****市经济开发区小康城*区**号
邮政编码：
邮政编码：******
法定代表人：
法定代表人：黄亚东
委托代理人：
委托代理人：张玲
电话：
电话：
***********
传真：
传真
电子信箱：
电子信箱：
*********@**.***
开户银行：
开户银行：中国工商银行****市新区支行
账号：
账号：
*******************
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:（*）招标投标时的澄清、修改和补充文件；（*）响应文件其他
内容；（*）在合同订立及履行过程中，发承包双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、
设计变更、工程变更签证、补充协议等资料；（*）施工组织设计:施工组织设计是用来指导施工项目
全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人:
名称:****宇杭项目管理有限公司；
资质类别和等级:工程监理房屋建筑工程专业乙级、工程监理市政公用工程专业乙级；
联系电话:***********，；
电子信箱:*********@**.***，；
通信地址:****市清江浦区新世纪豪园*号楼****室。
*.*.*.*设计人:
名称:中联合创设计有限公司；
资质类别和等级:建筑甲级，；
联系电话:****-********，；
电子信箱:/，；
通信地址:吉林省长春市*道区吉林大路***。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括:由发包人指定。
*.*.*.*永久占地包括:由发包人指定。
*.*.*.**临时占地包括:由承包人申请，经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地，
需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人可视情况协助办理；相关费用
由承包人在投标踏勘现场时综合考虑并计入磋商报价措施费内，施工期间发生的该类*切费用发包
人不予补偿
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:《****省审计机关政府投资项目跟踪审计实施办法》（苏审发
【****】***号）、《****市政府投资项目审计监督办法》（淮政发【****】**号）、《市财政局
关于市级城建项目建设资金管理的意见》（淮财建〔****〕*号）、《****市财政性资金投资基本
建设项目全过程跟踪审查与监督管理（暂行）办法》（淮财建〔****〕**号）、《****省房屋建筑
和市政基础设施工程质量监督管理办法》（****省人民政府令第**号）及“最高人民法院关于审理
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释”等，但不限于此。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括:《建筑工地扬尘防治标准》（*****/****-****）、《****
市政府投资工程建设项目标后监督实施意见》（淮办发〔****〕**号）、《关于印发市政府投资工
程项目建设单位管理办法（试行）的通知》（淮政办发〔****〕**号）等相关标准，但不限于此，
其他执行通用合同条款。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称:/。
发包人提供国外标准、规范的份数:/；
发包人提供国外标准、规范的名称:/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:按设计人提出的技术要求（书面形式），
承包人提出施工工艺，发包人认可后执行。
*.*合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:（*）合同协议书；（*）中标通知书；（*）
投标函；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸；
（*）工程量清单及招标控制价；（*）供应商须知；（**）已标价工程量清单；（**）其他合同文
件。
组成合同的各项文件互相解释，互为说明。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的澄清、补充和修改，属于同*类内
容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确
定优先解释顺序。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:开工前*日内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量:*套，不足的由承包人向设计人购买；
发包人向承包人提供图纸的内容:全套施工图。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括:施工计划、乙购材料清单、材料进场计划、施工用机械设备进
场计划、劳动力计划、工程量报表（含工程变更及鉴证预算）、用款计划及存在问题等应当由其编制
的与工程施工有关的文件报表；
承包人提供的文件的期限为:在工程开工前*日内按发包人和监理人要求提供上述文件报表；进
场施工后每月（和周）底前承包人提供详细的本月（和周）上述文件报表事项完成情况，同时提供
详细的次月（和周）上述文件报表事项计划安排；
发包人和监理人将对确认的上述文件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包
人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行；因非发包人原因
导致的不符，承包人不得就改进措施提出追加合同价款。
承包人提供的文件的数量为:具体视发包人要求；
承包人提供的文件的形式为:书面形式（含电子版）；
发包人审批承包人文件的期限:收到文件后*日内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:执行通用条款，承包人履行图纸保密义务，不得将图纸及相关文档内
容泄露给予本项目无关的第*方或将图纸及相关文档用于非发包人同意的本工程以外的其它工程。
本条款长期有效。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点:；
发包人指定的接收人为:发包人代表。
承包人接收文件的地点:，；
承包人指定的接收人为:，；
监理人接收文件的地点:，；
监理人指定的接收人为:，；
承包人指定的接收人必须是承包人专门的信息管理人员，负责接收发包人、监理人、设计人、
顾问等单位向承包人发出的各种书面文件，签收、传阅、登记存档。监理人向承包人发出的文件，
承包人信息管理人员须到监理办公室领取，不应拒绝，每拒绝签字接收*次，监理人有权建议发包
人对承包人的每次拒绝，索赔人民币****元/次的违约金，发包人凭收到的监理人向发包人报送的
关于承包人文件拒收问题的函件，从结算工程款中扣除。更换信息人员须事先书面通知监理人和发
包人，得到监理人和发包人同意。未事先书面通知监理人和发包人，且致使信息无法及时传递，无
论任何原因，都按拒收处理。承包人应在第*次工地会议上介绍信息管理人员并书面确认报相关各
方。
*.*.*承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且必须提前*天以书面形式发文
给监理人和发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目
经理签署发文，监理人审核经发包人代表批准签署后生效。承包人向监理人和发包人发出的
各种书面文件，必须由承包人项目经理或承包人专门的信息管理人员直接当面送达发包人代表或监
理工程师并有签字回执，信函、电报、传真、其他人代收等形式送达的，发包人和监理人可以不认
可。
*.*.*发包人的通知应以书面形式发出并加盖公章，任何口述通知不应立即生效，承包人应在
接获通知后*天内向发包人书面请求确认，如发包人在收到承包人请求确认书*天内未有书面提出
反对，则该通知在*天期限届满时生效；其它发生时双方另行协商。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:承包人应根据施工需要，负责协助发包人取得出入施工现场所需的
批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，承包人承担
相关建设费用。承包人应在投标前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所
需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期
由承包人承担。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:按现状提供。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:所有需要使用
的道路和交通设施由承包人全部负责，承包人应充分考虑到此点，且所有发生的费用已经包含在投
标总价中，后期不予调整。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以
及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给
第*人。工程竣工验收合格后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:已包含
在签约合同价中。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格:调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:按相关规定执行。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表:，联系人：
姓名:陈金娥；姓名:*蓉；
身份证号:******************；身份证号:******************；
职务:财务科负责人；职务:会计；
联系电话:***********；联系电话:***********；
电子信箱:**********@**.***；电子信箱:*********@**.***；
通信地址:****市融创广场**号楼*单元。通信地址:****市南京北路**号。
发包人对发包人代表的授权范围如下:主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理，包括
组织开展施工现场发包人的工作。（*）负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格
的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算（包括索赔违约事件及费用等）、工程安
全、质量、进度（包括工期顺延等）、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认；（*）
对监理单位和承包人的工作进行监督、协调及外部组织协调；（*）对不称职的监理、施工人员的更
换权；（*）委派工程师代表或工程顾问进行工程管理，但其所行使的权力应得到发包人代表的确认，
承包人凭发包人代表书面授权范围接受工程师代表或工程顾问的管理。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:执行通用合同条款。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:
（*）发包人不提供施工用水、电力、通讯线路等施工条件，由承包人自行解决；承包人对所使
用的供水管路及设施、供电线路及设施、通讯线路及设施等负全责，且必须符合****市有关设计、
安装、使用、维修、安全和管理的规定并确保安全可靠；相关费用由承包人在磋商报价中自行考虑，
施工期间发生的该类*切费用发包人不予补偿。
（*）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件，发包人按现场现状提供，由承包人在计算工
期*天前将施工现场各种障碍物清除，发包人可配合承包人工作，相关费用由承包人在磋商报价中
自行考虑，费用发包人不予补偿。
| 发包人代表: |
联系人： |
| 姓名:陈金娥； |
姓名:*蓉； |
| 身份证号:******************； |
身份证号:******************； |
| 职务:财务科负责人； |
职务:会计； |
| 联系电话:***********； |
联系电话:***********； |
| 电子信箱:**********@**.***； |
电子信箱:*********@**.***； |
| 通信地址:****市融创广场**号楼*单元。 |
通信地址:****市南京北路号** |
（*）承包人按相关规定做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工
作，发包人应给予协调处理，若因承包人责任造成损害的，相关责任和费用由承包人承担。
（*）开工前*日内承包人通知发包人代表到现场进行具体交底。如承包人施工中发现有未列入
相关资料的地下管线应及时向发包人及监理人汇报，不得擅自处理或首先自行施工，否则由承包人
承担因此而造成的全部损失；若发生管线在道路结构层等特殊情况，需要对管线进行加强保护产生
的额外费用，由承包人申请，发包人与评审部门商量*致后，可予以补偿。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:以立项批复为准。
发包人是否提供支付担保:/。
发包人提供支付担保的形式:/。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容:竣工资料包括工程施工技术管理资料、工程质量控制资
料、工程检验评定资料、竣工图，工程所在地行政法规、技术标准已有规定的其他应交资料、施工
合同约定的其他应交资料、发包人和监理人要求的其他应交资料等；竣工资料须在工程竣工验收前
通过质监、消防等有权监督部门的专项验收，经监理人等各验收方签字确认并加盖公章报发包人确
认，并且承包人提供的竣工资料内容必须真实、准确、与工程实际符合且必须满足工程备案要求，
同时应符合《建设工程文件归档规范》（**/******-****）、《房屋建筑和市政基础设施工程资料管理
规程》（*****/*****—****）、《建设工程质量监督档案（****版）》（苏建函质〔****〕**号）、工
程所在地城建档案管理部门及接管部门有关施工资料要求。
承包人需要提交的竣工资料套数:至少*套并提供电子文档，具体要求及套数按发包人和监理
人要求执行。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格之日起**日内由承包人负责整理和移交经
发包人认可的完整竣工资料，竣工结算评审结束后**日内协助发包人完成所有资料向工程所在地城
建档案管理部门及接管部门的移交工作；若因承包人提供的竣工资料延误或所报材料不符合要求影
响正常工程竣工验收，导致发包人的工程不能按期交付或投入使用，无论哪项拖延，均视为承包人
违约，承包人按每拖延*天***元向发包人支付违约金，并且发包人保留进*步向承包人索赔补偿
不足部分的权利，尚未支付的工程款暂停支付。
承包人提交的竣工资料形式要求:符合发包人要求的书面形式及光盘。
（**）承包人应履行的其他义务:
①承包人应按国家、****省及****市政府有关文件要求建立健全劳动保障制度，按规定要交
关于其他****的约定:承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害****并支付****费，包
括其员工及为履行合同聘请的第*方的人员。
承包人是否应为其施工设备等办理财产****:承包人应为其施工设备等办理财产****。
**.*****凭证
承包人必须在工程开工前**天内向发包人代表、监理工程师提供合同所要求的各种****的生效
证明（****单等）。发包人代表及时将施工单位****情况向工程现场分管领导汇报。
**.*通知义务
关于变更****合同时的通知义务的约定:执行通用合同条款。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:同意。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:由工程所在地建设行政主管部门、评审机构及监理人等人员构
成。
选定争议评审员的期限:争议发生后**天内。
争议评审小组成员的报酬承担方式:由争议败诉*方承担。
其他事项的约定:/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:执行通用合同条款。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决:
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地人民法院起诉。（发包人因维护自身权益或者实现合同目的产生的
诉讼费、律师费、保全费等相关费用由承包人承担。）
附件
协议书附件:
附件*:承包人承揽工程项目*览表
专用合同条款附件:
附件*:发包人供应材料设备*览表
附件*:工程质量保修书
附件*:主要建设工程文件目录
附件*:承包人用于本工程施工的机械设备表
附件*:承包人主要施工管理人员表
附件*:分包人主要施工管理人员表
附件*:履约担保格式
附件*:预付款担保格式
附件**:支付担保格式
附件**:暂估价*览表
附件**:建设工程廉政责任书
附件**:建设工程承发包安全管理协议
附件**:安全施工与文明现场协议书
附件**:建筑工程*方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案
注:除附件*、附件**、附件**、附件**本专用合同条款提供外，附件**按《建筑工程*方责任
主体项目负责人质量终身责任信息档案》（苏建质安〔****〕***号附件*）执行，其他附件采用《建
设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）第*部分“专用合同条款”附件。
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）:****军供站
承包人（全称）:****东志建设工程有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市道路管理条
例》，经协商*致就****军供站提质改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，
双方约定如下:按施工合同、施工图纸、工程变更签证、承包人施工的所有工程内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．其他项目保修期限约定如下:工程竣工验收交付使用后，在设计文件规定的该工程合理使用
年限内如因使用不合格材料设备、构配件、成品、半成品或因施工原因导致出现质量问题的由承包
人原因造成的缺陷，在质量保修期内，承包人应负责维修并承担鉴定、维修费用及由此给发包人和
相关受害者造成的*切损失，同时负责做好发包人和相关受害者的协调、赔偿工作。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为*年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部
工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不
在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建
设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计
人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*.发包人组织的竣工验收并由相关部门共同签署的《竣工验收核定证书》只作为承包人将项目
交付给养护部门纳入正常养护和酸工结算审核依据，并不解除承包人质量缺陷责任。
*、工程质量缺陷责任期满后，承包人向质监科（站）申报解除质量缺陷责任，由质监科（站）
牵头责任接管、设计、检测等单位相关人员现场查勘，确认无质量缺陷的，签发《解
除质量缺陷责任证书》。质监科工程科各留*份存档，质量缺陷责任解除后方可支付工程质
量保证金。
*、保修费用
*、保修费用：本工程约定的工程质量保证金为结算总价款的*%。
*、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：属于保修范围、内容的项目，发包人可视情况要求承包
人在接到保修通知后（以电话通知为主）保证在***小时内派人到场保修，小问题当天修完，大
问题*天内修完，承包人不在***小时内派人保修的，发包人可以直接委托他人修绩，修给费用
按修售费用按《****省安装工程计价定额》（****年版）及相关勘误或相关现行****省计价表的*
倍计算从承包人的工程质量保证金中支出。质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负
责维修，并承担鉴定及维修费用。在缺陷责任期结束前，须由总监、承包人项目经理和发包人代表
进行*次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理或更换，监理人负责监督检查并达到施工合同
质量等级。在修复之后，承包人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报
告监理人和发包人。
工程质量保修书中工程发工验收前共同管限公司
为施工合同附件，其有效期
限至保修期满。有
程
发包人（公章）：
承包人（公章）东志建设工程有限公司
****
地址：地址：****市经济并*区**号
小康城
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：*
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：*
电话：
电话：***********
传真传真
*********@**.***
开户银行：开户银行：中国工商银行****市新区支行
账号：
账号：*******************
邮政编码：
邮政编码：******
附件**:
建设工程廉政责任书
发包人（全称）:****军供站
承包人（全称）:****东志建设工程有限公司
在****军供站提质改造项目（工程名称）建设过程中，为加强建设工程廉政建设，规范建
设工程各项活动中发包人和承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护
国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立
本廉政责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不
得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向
其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下
规定:
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费
等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安
排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关
的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设
的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定:
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回
扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以
及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、
娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；
涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯
罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署
后立即生效。
公司***
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时
有
*、责任书份数
本责任书*式*份，发包人和承包人各执*份，具有同等联
发包人（公章）：承包人（公章）
法定代表人（签字）：法定代表人（签字
****年*月*日****年*月*日
附件**:
建设工程承发包安全管理协议
发包人:****军供站（以下简称甲方）
承包人:****东志建设工程有限公司（以下简称乙方）
甲方将本工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第*、预防为主”的方针，根据《****省工
程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建
筑安装工程合同的同时，签订本协议。
*、承包施工项目
工程项目名称:****军供站提质改造项目
工程地址:****市南京北路**号
*、工程项目施工期限
按照甲乙双方合同协议书
*、协议内容
*、乙方必须认真贯彻国家、****省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、
消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
*、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各
工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制
度，安全教育制度等。
*、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工
现场，发生安全事故。
*、工程项目由乙方按要求自行编制实施性施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、
严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的
人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。
*、甲方双方的有关领导必须认真对我方职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制
观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和
法规。
*、施工前由监理对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、
规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会
议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真
执行。
*、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料
*式*份，由甲乙双方和监理各执*份。
*、施工期间，乙方指派嵇友勇同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派
同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处
理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
*、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接收监理和甲方的督
促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，
乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。
**、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿
戴好防护用品。
**、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐
患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。*经施工，就表示乙方确认施工场所、作业
环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良
*.*本书任。
后立即生使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用
办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借
安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方*经接收，
借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设
成伤亡事故，由借入使用方负责。
现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、
必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠
北外除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。
**、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作
业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按
规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“*不吊”规定，严禁违章、无证
操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
**、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准
挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“*不烧”规定，严禁使用电炉。
冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并
指派专人值班。
**、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全
规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路
造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人**小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱
接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。
**、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细
交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。
**、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等*切事
故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事
故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及****省有关事故报告规定，在事故发生
后的***小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损
失和善后处理费用，由责任方承担。
**、本协议作为施工合同的附件，经施工合同甲乙双方签字
**、本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡
事故，由违约方承担*切责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）
定代人想好
法定代表人（签章）：
代表（签字）代表（签字）
****年*月*日****年*月
日
附件**:
安全施工与文明现场协议书
发包人（全称）:****军供站（以下简称甲方）
承包人（全称）:****东志建设工程有限公司（以下简称乙方）
根据有关法律法规及省市有关文件精神，结合本工程的施工特点及本工程安全施工与文
明现场的要求，双方签订本安全施工与文明现场协议。本协议作为甲乙双方承发包合同的附
件。
*、工程概况:见甲乙双方承发包合同。
*、安全生产目标:安全生产无事故。
*、甲方职责:
*、甲方委托监理单位按国家有关规定检查、指导乙方的安全施工及文明现场管理工作。
*、协调各施工单位之间的交叉关系、施工场地布置等。
*、乙方职责:
*、工程项目经理为安全文明生产责任人，并建立安全文明生产管理小组。
*、结合本工程实际情况及相关规定，具体制定并在施工中认真执行安全文明生产条例
及实施细则。内容须包括以下方面；
*.*施工现场安全防护工作要按有关规定落实到位；
*.*对职工进行安全文明教育；
*.*严格遵守安全生产纪律及各项规定；
*.*做好场容场貌工作包括工地围挡、道路场地、材料堆放、*牌*图等；
*.*保持工地卫生状况（职工宿舍、食堂、办公室、厕所、楼地面等）良好；做好防疫
工作；
*.*做好爱民便民及其他工作；
*.*做好与相关部门及相关施工单位的协调与配合；
*.*有关法律、法规、文件要求的其他工作。
*、指定专人配合监理单位做好安全施工日志。
*、如乙方违反相关安全生产规范及本协议的规定进行违章作业，甲方将视该行为为乙
方的部分违约。甲方有权要求乙方立即进行整改（必要时甲方有权要求乙方停工进行整改）
同时要求乙方承担*定数额的违约金（从工程进度款中直接扣除），具体如下:
*、*般性违章作业每发生*次其违约金不少于***元人民币。
*、重大违章作业并造成*定后果，其违约金不少于****元人民币。
*、因本工程在具体实施过程中存在大量的协调和配合工作。为确保工程高效、顺利地
进行，乙方承诺：
*、乙方及其下属人员在与其他部门、单位、个人或在乙方内部之间发生矛盾时，都必
须采取友好协商的形式予以决定
*、乙方确保在本工程范围内乙方的任何人员不以任何理由出现任何暴力行为。
*、如乙方有违反上述约定的行为，甲方将视该行为为乙方的部分违约金。甲方有权要
求乙方将当事人清退出施工现场，同时要求乙方承担每发生*次不少于****元人民币（当
事人**人以下）或****元人民币（当事人**人以上）的违约金，该违约金将直接从工程
进度款中扣除。
*、在乙方工程范围内出现任何安全事故均由乙方负责处理，同时本协议不免除乙方造
成不良后果所应承担的法律责任及其他责任。
*、本协议经签字盖章
*、本协议书作为旅工合同附件由施工合同甲方乙方共同签署
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人：法定代表人：
（或委托代表人）
（或委托代表人）
***
经办人：经办人：
****年*月*日****年*月
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
