合同条款及格式
第*部分合同协议书
发包人(全称):
设计人(全称):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程设计及有关事项协商*致,共同达成如下协议:
*.*.*.*.*、工程概况
*.工程名称:。
*.工程批准、核准或备案文号:。
*.工程内容及规模:。
*.工程所在地详细地址:。
*.工程投资估算:。
*.工程进度安排:。
*.工程主要技术标准:。
*、工程设计范围、阶段与服务内容
*.工程设计范围:。
*.工程设计阶段:。
*.工程设计服务内容:。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件*。
*.*.*.*.*、工程设计周期
计划开始设计日期:年月日。
计划完成设计日期:年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
*.*.*.*.*、合同价格形式与签约合同价
*.合同价格形式:固定总价;
*.签约合同价为:
人民币(大写)(¥元)。
*.*.*.*.*、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表:。
设计人项目负责人:。
执业资格号码:。
身份证号码:。
*.*.*.*.*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)成交通知书;
(*)投标函及其附录;
(*)发包人要求;
(*)技术标准;
(*)发包人提供的上*阶段图纸(如果有);
(*)****合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。
*.*.*.*.*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续,按照合同约定提供设计依据,并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*.*.*.*.*、签订地点
本合同在签订。
*.*.*.*.*、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
*.*.*.*.**、合同生效
本合同自生效。
*.*.*.**.**、合同份数
本合同*式份,均具有同等法律效力,发包人执份,设计人执份。
发包人:(盖章)设计人:(盖章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(签字)(签字)
统*社会信用代码:统*社会信用代码:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人:
电话:电话:
传真:传真:
电子信箱:电子信箱:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
时间:年月日时间:年月日
第*部分通用合同条款
本节内容见国家住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本(专业建设工程)》(**-****-****)。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义与解释
*.*.*合同
*.*.*.*****合同文件包括:竞争性发包文件、响应文件。
*.*法律
适用于合同的****规范性文件:/。
*.*技术标准
*.*.*适用于工程的技术标准包括:/。
*.*.*国外技术标准原文版本和中文译本的提供方:/;
提供国外技术标准的名称:/;
提供国外技术标准的份数:/;
提供国外技术标准的时间:/;
提供国外技术标准的费用承担:/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:按通用条款执行。
*.*联络
*.*.*发包人和设计人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点:;
发包人指定的接收人为:;
发包人指定的联系电话及传真号码:;
发包人指定的电子邮箱:。
设计人接收文件的地点:;
设计人指定的接收人为:;
设计人指定的联系电话及传真号码:;
设计人指定的电子邮箱:。
*.*保密
保密期限:按设计使用年限。
*.发包人
*.*发包人*般义务
*.*.*发包人其它义务:/。
*.*发包人代表
发包人代表
姓名:;
身份证号:;
职务:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:。
发包人对发包人代表的授权范围如下:提供相关资料给设计人,并积极提供设计人完成设计所必须的便利。
发包人更换发包人代表的,应当提前*天书面通知设计人。
*.*发包人决定
*.*.*发包人应在*天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
*.设计人
*.*设计人*般义务
*.*.*设计人需(需/不需)配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
*.*.*设计人****义务:按通用条款执行。
*.*项目负责人
*.*.*项目负责人
姓名:;
执业资格及等级:;
注册证书号:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:;
设计人对项目负责人的授权范围如下:。
*.*.*设计人更换项目负责人的,应提前天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任:未经发包人书面批准擅自更换项目负责人的,在结算时扣罚****元/人。
*.*.*设计人应在收到书面更换通知后*天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:按****元/天向发包人支付违约金,违约金由发包人在结算时扣除,发包人并有权终止或解除合同。
*.*设计人员
*.*.*设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限:*天内。
*.*.*设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任:按****元/天向发包人支付违约金,违约金由发包人在结算时扣除,发包人并有权终止或解除合同。
*.*.*设计人擅自更换设计人员的违约责任:未经发包人书面批准擅自更换设计人员的,在结算时扣罚****元/人。
*.*设计分包:按通用条款执行。
*.工程设计要求
*.*工程设计*般要求
*.*.*.*工程设计的特殊标准或要求:按通用条款执行。
*.*.*.*工程设计适用的技术标准:按通用条款执行。
*.*工程设计文件的要求
*.*.*工程设计文件深度规定:按通用条款执行。
*.*.*工程的合理使用寿命年限:按通用条款执行。
*.工程设计进度与周期
*.*工程设计进度计划
*.*.*工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间:设计人根据委托人要求的设计进度提交进度计划。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容:开始时间、关键节点、完成时间。
*.*.*工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限:按通用条款执行。
*.*工程设计进度延误
*.*.*因发包人原因导致工程设计进度延误
(*)因发包人原因导致工程设计进度延误的****情形:/。
设计人应在发生进度延误的情形后*天内向发包人发出要求延期的书面通知,在发生该情形后*天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后,应在*天内进行审查并书面答复。
*.*提前交付工程设计文件
*.*.*提前交付工程设计文件的奖励:/。
*.工程设计文件交付
*.*工程设计文件交付的内容
*.*.*发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为:电子光盘(其中文本主要为****、***文档、图纸为***图及***图)。
*.*.*.**.*.工程设计文件审查
*.*发包人对设计人的设计文件审查期限不超过**天。
*.*发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在**天内,向政府有关部门报送工程设计文件。
*.*工程设计审查形式及时间安排:根据项目要求,由发包人负责组织工程设计文件审查会议,设计人必须按时参加相关会议,并由承包人承担会议等****相关费用。
*.施工现场配合服务
*.*发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括:由此引起的相关费用由设计人自行承担。
*.*设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后接到发包人通知规定的时间内提供施工现场配合服务。
**.合同价款与支付
**.*进度款支付(双方委托银行代付代收有关费用。)
付费次序 |
占总设计费 |
付费额(*元) |
付费时间(由交付设计文件所决定) |
第*次付费 |
设计费的**% |
|
方案设计通过评审并完成可行研究报告编制后**日内 |
第*次付费 |
设计费的**% |
|
初步设计完成批复后,并提交全部成果**日内 |
注:最终设计费结算以合同价款为准,*次性包干,不做调整,若中标人有设计遗漏,须完成设计方案遗漏部分,且不再另行计算设计费用。 |
**.工程设计变更与索赔
**.*设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后*天内向发包人提供设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的*天内,予以书面答复。
**.专业责任与保险
**.*设计人需(需/不需)有发包人认可的工程设计责任保险。
**.知识产权
**.*关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或****类似性质的文件的著作权的归属:按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。
**.*关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属:按通用条款执行。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求:按通用条款执行。
**.*设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式:按通用条款执行。
*.*.*.**.**.违约责任
**.*发包人违约责任
**.*.*发包人支付设计人违约金:若因发包人要求终止或解除合同的,发包人根据乙方已提交的正式成果文件(须经签字盖章)支付相应的设计费用。****费用不予补偿。
*.*设计人违约责任
**.*.*设计人支付发包人的违约金:合同生效后,设计人因自身原因要求终止或解除合同,设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人。
**.*.*设计人逾期交付工程设计文件的违约金:每延误*天向发包人支付违约金****元,此部分逾期违约金在下阶段设计费支付中直接扣除,设计费不足扣除部分,由设计人另行支付。
**.*.*设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限:/。
**.*.*设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任:设计团队需按方案投标的设计团队。设计人不得擅自转包设计业务。为保证设计质量,设计人指定的人员必须亲自承担本项目的设计任务,不得随意变更。如有挂名、挂靠等行为,经发包人查实,发包人有权终止合同,并要求设计人返还已支付的设计费并赔偿由此造成的*切损失。
**.*.*设计人未收到发包人通知擅自对工程各阶段进行设计的违约责任:设计人未接到发包人通知擅自对工程各阶段进行设计的,属设计人自主行为,发包人将不支付该阶段已完成设计工作量的设计费用,造成的*切损失由设计人承担。
*.*.*.**.**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的****情形:按通用条款执行。
**.合同解除
**.*有下列情形之*的,可以解除合同:
(*)暂停设计期限已连续超过***天。
**.*发包人向设计人支付已完成工作设计费的期限为**天内。
*.*.*.**.**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(*)种方式解决:
*.向/仲裁委员会申请仲裁;
国家计委、建设部关于发布《工程勘察
设计收费管理规定》的通知
计价格[*******号
国务院各有关部门,各省、自治区、直辖市计委、物价局,建设厅:
为贯彻落实《国务院办公厅转发建设部等部门关于工程****单位体制改革
若干意见的通知》(国办发[****]***号),调整工程****收费标准,规范工程勘
察设计收费行为,国家计委、建设部制定了《工程****收费管理规定》(以下简
称《规定》),现予发布,自*〇〇*年*月*日起施行。原国家物价局、建设部颁
发的《关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知》([****]价费字***号)及相关
附件同时废止。
本《规定》施行前,已完成建设项目工程勘察或者工程设计合同工作量**%以
上的,****收费仍按原合同执行;已完成工程勘察或者工程设计合同工作量不
足**%的,未完成部分的****收费由发包人与勘察人,设计人参照本《规定》
协商确定。
附件:工程****收费管理规定
****年*月*日
主题词:勘察收费规定通知
(*)向 ****县 人民法院起诉。
*.*.*.**.**.****:
**.*设计人在完成各阶段的设计后,须按合同约定时间提交全部的成果(须签字盖章),若设计人未按规定提交成果的,发包人将扣除全额除履约保证金及相应设计成果的设计费。
**.*设计人在相关审查时,应按国家相关规范要求向发包人提供方案设计文本不少于**套,含***文件)。****资料由设计人视需要自行确定提供与否。
注:*.设计资料及文件的制作及运送给发包人的费用已包含在本合同价款中,如因发包人原因在本表的基础上仍需增加设计资料及文件份数的,由设计人负责在发包人要求的时间内及时提供,增加部分的设计资料及文件工本费用由设计人负责。
*.以上设计资料包括文本资料(包括但不限于设计方案文本)与电子资料的交付由设计人负责发送至发包人(该部分费用已包含在本合同总价中)。
**.*本工程的设计阶段所有相关审查会议的组织和时间安排:由发包人负责组织设计阶段审查会议,并由设计人承担会议等****相关费用。
发包人要求
*、项目概述
****县****年污水*直排区建设项目设计,主要内容包括但不限于各乡镇街道的雨污水管网排查、整改、提升、修复、部分新建管网。
*、发包范围
方案设计、初步设计(含概算编制)等相关配合服务等工作,包括但不限于:方案设计、初步设计(含概算编制)、可行性研究报告编制,主体设计、相关专业协调服务工作、周边衔接管线排查及施工期服务工作,以及与****单位的配合和协调工作等相关内容。
*、设计及招标投标依据(包括但不限于)
*、《中华人民共和国招标投标法》;
*、《中华人民共和国城乡规划法》;
*、《市政公用工程设计文件编制深度规定》
*、《****省建设工程****招标投标管理实施办法(试行)》
*、《中华人民共和国土地管理法》及相关配套法律法规
*、中华人民共和国《****标准强制性条文》
*、国务院《建设工程****管理条例》
*、建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》
*、《****省建设工程****管理条例》
**、《****省建设工程招标投标管理条例》
**、《****省城乡规划条例》
**、《城市规划编制方法》
**、《城镇给水排水技术规范》
**、《室外排水设计规范》
**、《给水排水工程构筑物结构设计规范》
**、现状地形图纸(电子版);
**、现行国家及地方主要有关城市建设管理法规、规划与设计、消防、环保、卫生防疫等的设计规范、规程及有关文件。
**、国家、省、市、县有关技术标准和规范,如有最新规范、标准,则需按最新规范、标准。
*、设计整体目标
*、设计单位应认真分析研究****县县情和周边现状、交通状况、用地规划,按该区域控制性详细规划,结合现有道路状况,依照国家、省、市、县有关标准、规范,确定排水设计方案。
*、设计方案要求理念先进、布局合理,工艺、材料适当超前,为今后发展留有空间,充分考虑与周边景观和其它主体建筑的协调。
*、结合周边建筑及规划用地性质情况,设计雨污排水系统、综合管线等配套设施。
*、项目设计深度和成果提交
(*)规划设计要求:符合国家相关设计标准并满足施工图设计深度及业主要求。
(*)方案编制和深度参照建设部《设计文件编制深度规定》
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
* |
方案设计 |
按实际需要提供 |
|
|
* |
展示图 |
按实际需要提供 |
|
|
* |
提供设计概算书 |
按实际需要提供 |
|
|
*、设计资料及文件的制作及运送给发包人的费用已包含在本合同总价中,如因发包人原因在本表的基础上仍需增加设计资料及文件份数的,由设计人负责在发包人要求的时间内及时提供,增加部分的设计资料及文件工本费用由发包人负责。*、以上设计资料包括文本资料(包括但不限于设计方案文本、计算书、主要材料设备清单)与电子资料(***格式)的交付由设计人负责发送至发包人(该部分费用已包含在本合同总价中)。 |
*、项目团队人员要求
(*)中标后中标人拟派的项目团队人员不得更换,自行更换人员的将扣罚**%的服务费用;确因不可抗力原因更换的应征得招标人同意,且更换后的项目团队人员不得低于原投标时具有的资格和业绩条件,每更换后扣罚****元/人/次(其中更换项目负责人扣罚****元/人/次)。
(*)在服务期内,项目团队应保证服务工作的正常进行,招标人定期或不定期对项目团队人员的服务进行抽查,如发现人员不到位、专业水平低、责任心不强或违反廉洁自律等规定的,招标人提出要求必须无条件更换,提出更换要求后*日内未更换的,则处以罚金****元/人,如招标人提出更换并处以罚金后仍未更换或更换后还未达到要求的,招标人予以解除合同并没收履约保证金且不再支付已完成工作所产生的费用。
(*)设计相关人员应在接到招标人通知规定的时间内到达施工现场,逾期**小时内未到的扣罚设计费****元/次;设计人员应按甲方通知的规定时间内出具设计变更联系单或书面答复函,逾期扣罚****元/天。
(*)设计团队需按投标的设计团队。设计人不得擅自转包设计业务。为保证设计质量,设计人指定的人员必须亲自承担本项目的设计任务,不得随意变更。如有挂名、挂靠等行为,经发包人查实,发包人有权终止合同,并要求设计人返还已支付的设计费并赔偿由此造成的*切损失。
*、安全生产
成交人应遵守有关安全管理规定,落实安全管理措施。成交人在履行合同过程中造成人员或第*方人员伤亡、财产损失的,均由成交人自行承担责任并负责赔偿和解决,与发包人无任何关系。
*、****要求
(*)成交人在相关审查时,应按国家相关规范要求向发包人提供方案设计文本不少于**套,方案设计满足相关技术规范;**图版*套,电子文件*份(含***文件)。
(*)本工程的设计阶段(方案设计和初步设计阶段)审查会议的组织和时间安排:由承包人负责组织设计阶段审查会议,并承担会议等****相关费用。
(*)知识产权
(*)投标人拥有设计方案的著作权(版权)。
(*)投标人投标时须做出书面承诺,同意发包人在支付补偿费后,即买断该设计方案的使用权。可将其交付的设计方案交由后续设计单位用于本工程设计的参考。
(*)发包人与成交人签署设计合同后,发包人在该建设项目中拥有成交方案的使用权。成交人应保护发包人*旦使用其设计方案不能受到来自第*方的侵权诉讼或索赔,否则成交人应承担由此而产生的*切责任。
(*)发包人如需将投标人交付的设计方案向第*方转让或用于本发包范围以外的****建设项目时,需征得投标人书面同意。