****省****合同
（工程类）
项目名称：****区城东中心学校****配电增容工程（*******箱式变电站）
合同编号：**************************_***
计划编号：***********************
采购人：****区城东中心学校
供应商：****
采购代理机构：****
签订时间：*〇**年月日
采购人（全称）：****区城东中心学校
供应商（全称）：****
按照《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国****法实施条例》、《****竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就****区城东中心学校****配电增容工程（*******箱式变电站）项目服务事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：
*、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
*．竞争性磋商文件
*．响应文件
*．竞争性磋商报价表等
*．竞争性磋商项目清单及技术要求等
*、质疑澄清表及承诺
*、成交通知书
*．履约保证金
*.合同执行期间经监督部门审核同意的双方达成的书面补充协议
*、合同范围和条件
本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容*致。
*、合同价格
合同总价为大写：********元整，小写：￥******.**元。详见工程量清单报价。
*、质量保证及服务承诺：
（*）乙方需确保具有相应的建设施工资质，并提供相应的资质证明材料，在完成本项目施工及安装等过程中必须按照国标、部标或行业标准要求。乙方需自行组织人员、设备、材料完成本工程，不得将本工程分包或转包。
（*）乙方应保证施工过程中所使用材料均为全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。工程使用的主要原材料、设备、构配件必须有质量合格证，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，并经甲方代表认可后方可用于工程。甲方可要求对进场材料进行抽检复试（抽检复试费用由乙方承担），达不到质量要求的产品，乙方无条件更换。
（*）施工及后续维修过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持，乙方应组建由各专业人员的组成的施工及保修队*，**小时全天候服务。
乙方联系电话：；联系人：。乙方联系人员及联系电话发生变更的，乙方应在变更后*小时内通过电话、信函或电子邮件等方式通知甲方，并确保甲方知晓变更后的信息，乙方因迟延通知致使甲方产生的损失由乙方自行承担。
（*）自本项目整体工程正式验收合格之日起，质保期为*年；质保期内乙方应免费修复、清理。本工程在保修期内需要保修时，由甲方填写《建筑质量修理工程通知书》通知乙方，乙方自接到该通知后，乙方应于*小时之内到场进行维修，若乙方维修不及时或未按工程质量保修书约定保修的，甲方有权按照原设计标准自行组织返修，所发生的费用从质保金内扣除全部由乙方承担。
（*）乙方承诺在施工期间，严格规范要求，明确质量、安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准施工，服从监督部门或甲方、监理相关部门的日常管理和检查。保证达到合格工程要求。
（*）乙方保证按期完成并移交全部工程。严格执行《建设工程质量管理条例》中有关工程保修条款。并承担任何质量缺陷保修责任。
（*）乙方承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，做好施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施，保证施工人员和第*方人员人身、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，乙方承诺完全负责，与甲方无关。
（*）乙方承诺不得损坏其他单位的成品，若有损坏须负责赔偿*切损失。保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清除垃圾和不用的临时设施，采取有效措施，确保安全无事故。如因施工不当等问题造成第*方人员、财产安全受到损失的，由乙方按照损失程度全额赔偿。
（*）乙方承诺施工人员自觉遵守甲方管理规定，如发生人为的不安全行为，危及安全、质量的，必须无条件立即整改，并接受甲方及监理职能部门的检查监督，对相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。
（**）承诺甲方拨付资金不及时时，主动垫付资金，保质保量的完成任务。
（**）在本工程竣工之前向甲方提交有关本工程各系统、设备等的操作、维修、紧急程序及修补手册。同时负责对甲方的操作、维修及运行人员进行培训，确保在保修期后甲方能够正常有效运行。
（**）乙方在本次合同中所供的货物、所用材料、所施工的工程，为乙方自主研发，乙方享有完全知识产权或乙方已经取得了权利人的合法授权，不存在侵犯他方知识产权的情形。
（**）乙方承诺施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，保证作业现场有安全操作规章制度。
（**）乙方应做好施工现场周围的环境保护，防止环境污染。施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，乙方应及时采取措施予以防止和消除。由于乙方过失、疏忽或未按甲方指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施的，费用应由乙方承担。
乙方按照****市住房和城乡建设局发布的《关于开展建设领域扬尘防治专项检查的通知》要求实施，市政工程工地扬尘防治措施须达到通知要求的施工工地现场扬尘控制*个***％。所发生费用包含在安全文明施工费中，不再另行结算。
（**）乙方承诺施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。
（**）本条未尽事宜，参见采购文件其他内容及响应文件承诺,乙方亦可在保证质量的基础上作出更优惠的承诺。
*、验收
（*）每批材料进场前，乙方应组织甲方对有关进货材料进行考察确认，经甲方确认后的材料方可组织进场。
（*）每批材料进场时，甲方组织有关单位对乙方到货材料质量进行验收，并签署验收意见，如发现质量不合格等问题，乙方应无条件更换，并承担工期延误责任。甲方可要求对进场材料进行抽检复试（抽检复试费用由乙方承担），达不到质量要求的产品，乙方无条件更换。
（*）每分部分项工程完工后，乙方应及时向甲方报验，合格后方可进行下*项分部工程。
（*）施工过程中，甲方随机提取样品送检，若检测结果达不到国家标准，乙方将承担全部责任。
（*）工程竣工后*日内，甲方组织有关单位对工程进行验收，并签署验收意见。如未达到相应标准，乙方负责返工维修，维修*次以上（含*次）仍不合格的，乙方向甲方赔偿成交总价的*%，直至合格。
（*）工程具备隐蔽条件的，乙方应在隐蔽前**小时以书面形式通知甲方验收，通知包括隐蔽的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，经甲方及监理方验收，工程质量符合标准、规范等要求，工程师在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后进行重新验收直至验收合格。
（*）甲方对乙方所供材料的验收意见，不能免除乙方应当承担的质量保证责任。
*、付款方式：
按形象进度付款，完成总工程量的**%，付到合同价款的**%，工程竣工验收合格并审计后，支付至审定额的**%，并无息退还履约保证金，次年同月付至审定额的**%，下*年度分别付至审定额的**%，及付清余款。
*、工期、地点、工程质量保修期：
工期：签订合同后**日历天内完工
地点：甲方指定地点。
工程质量保修期：本项目工程质量保修期自竣工验收合格之日起*年。
*、违约责任
（*）合同生效后，如乙方违约（包括质量不合格、供应不及时、工程工期延误等），甲方有权终止合同，由乙方赔偿本次和再次采购所发生的所有费用及造成的*切损失。
（*）乙方应自本协议签订之日起按照采购文件及本合同约定的工期全部工程施工完毕，若因乙方原因造成工期延误，每延误*天，乙方需按照*分之*向甲方支付逾期违约金；若乙方延误达**日，甲方有权单方解除本合同，同时由于本协议的解除给甲方造成损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的所有损失，包括但不限于再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费等所有损失。
（*）若因乙方提供的材料、所施工的工程侵犯他人知识产权的，甲方有权单方解除本合同，因此给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方全部损失，包括但不限于侵权赔偿金、再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费等所有损失。
（*）若乙方承包范围内的工程经验收未达到本合同协议书约定的质量标准，乙方按照工程造价的*%向甲方支付违约金，同时乙方应无条件的继续整改并使工程质量达到本合同约定的质量标准，由此所发生的费用及延误的工期由乙方承担。甲方由此产生的损失由乙方承担，包括但不限损害赔偿金、再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费、公证费、鉴定费等所有损失。
（*）若乙方施工的工程在质保期内发生严重质量问题，严重影响甲方正常使用的，甲方有权单方解除本合同，合同约定的质保金不予退还。若工程能够维修的，经甲方许可，由乙方继续维修并承担相关维修施工费用（包括但不限于施工人工费、材料费）等；因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的所有损失，包括但不限于再次招标采购的费用、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、保全费等。
（*）若乙方供材料经验收不合格，甲方有权要求乙方更换所供材料，所产生的费用由乙方自行承担。因乙方所供材料不合格给甲方造成损失的，甲方有权单方解除本合同，合同约定的质保金不予退还。因此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿所有损失，包括但不限于再次招标采购的费用、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、保全费等。
（*）若乙方提供虚假或伪造的资质证明材料，或者违法对本项目工程进行转包或分包的，甲方有权单方解除本合同，合同约定的质保金不予退还。因此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿所有损失，包括但不限于再次招标采购的费用、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、保全费等。
（*）乙方未能按照本合同约定的时间安排专门人员进行应急响应，每逾期*次，乙方应向甲方支付****元的违约金，逾期*次，甲方有权单方解除本合同，合同约定的质保金不予退还，且由于本协议的解除给甲方造成损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的所有损失，包括但不限于再次采购的费用、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、保全费等。
（*）乙方不得借用或挂靠资质，发现有此行为的，甲方有权单方解除本合同，合同约定的质保金不予退还。因此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿所有损失，包括但不限于再次招标采购的费用、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、保全费等。
（**）乙方派往本工程现场的项目经理（建造师）必须常驻工地，不得兼任其他项目的项目经理（建造师），否则甲方有权单方解除本合同。甲方将对现场的项目经理（建造师）进行考核，必须按时参加每周的工程例会及相关会议，每缺席*次，罚款****元，第*次缺席罚款****元，累计缺席*次，视为乙方违约，甲方有权单方解除本合同，不予支付已完工程的工程款，因此给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿所有损失，包括但不限于再次招标采购的费用、违约金、损害赔偿金、律师费、诉讼费、公证费、保全费等。
*、争议解决
本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成，双方均可向****仲裁委员会提起仲裁。
**、合同的生效
（*）本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效。签订合同后，甲乙双方应严格履行各项约定。合同执行期内，双方均不得随意变更或解除合同，如需变更或解除合同，须依法办理相关手续。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
（*）本合同*式*份，甲方*份，乙方*份，代理机构*份。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人法定代表人
或其授权人：或其授权人：
地址：地址：
电话：电话：
签订日期：签订日期：
综合说明
本采购文件的“合同协议书”、“合同通用条款”及“合同专用条款”，采用国家建设部和工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同》（**-****-****）版本。
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****区城东中心学校
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****区城东中心学校****配电增容工程（*******箱式变电站）工程及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****区城东中心学校****配电增容工程（*******箱式变电站）。
*.工程地点：发包人指定地点。
*.工程内容：主要包括**/*.***线路走径、变配电系统及箱变基础、线杆树立、线缆敷设等内容。
*.工程承包范围：工程量清单中全部内容。
*、合同工期
工期总日历天数：**天。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价
签约合同价为：人民币（大写）********元整(¥******.**元)。
*、项目经理
承包人项目经理梁福强；职务：项目经理；专业：机电工程；级别：*级；注册编号：鲁*****************。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书；
（*）磋商函；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件；
（*）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、签订时间
本合同于年月日签订。
*、签订地点
本合同在****区城东中心学校签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字、盖章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，甲、乙方双方各执*份，采购代理机构*份。
发包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
第*部分通用合同条款
参照（**—****—****）建设工程施工合同（示范文本）
（略）
第*部分专用合同条款
（注：未列专用合同条款由甲乙双方协商确定）
*.*般约定
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行通用条款。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：据实结算。
*.承包人
*.*分包
*.*.*分包的*般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求：甲方对施工中涉及材料进场实行监管，材料须有甲方认可后方可采购。
关于工程奖项的约定：无。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行通用条款第*.*条内容及省市有关规定，承包人应当加强安全管理，严禁发生重大安全事故。如果发生安全事故，全部由承包人负责。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照省市有关规定，确保达到安全文明施工。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人按照省发布费率的标准足额支付安全文明施工费。发包人按照本合同约定的费用预付、支付计划分期足额拨付安全文明施工费用给承包人，承包人必须确保安全文明施工费专款专用。
*.工期和进度
*.*工期延误
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误*天，按工程总造价额的*分之*向发包人承担违约金。
因承包人原因不按期开工或造成工期延误超过**天，发包人有权解除合同。
*.材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：本项目涉及的所有材料和设备均由承包人承担。
*.*.*承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定：
*）合同中已有适用于变更项目综合单价的，按合同已有的综合单价变更合同价款。
*）合同中只有类似于变更项目综合单价的，参照合同中类似项目综合单价组价原则变更合同价款；
*)合同中没有适用或类似于变更项目综合单价的：
执行《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（*******-****）、《通用安装工程工程量计算规范》(*******-****)、《****省房屋修缮工程消耗量定额》（****）、《****省建筑工程消耗量定额》（****）、《****省安装工程消耗量定额》（****）、****省房屋修缮工程消耗量定额《****市价目表》（****）、****省建筑工程消耗量定额《****市价目表》（****）、****省安装工程消耗量定额《****市价目表》（****）和配套的费用项目组成及计算规则，省市建设行政主管部门颁发的相关的计价依据、规定；人工工资单价、材料设备价格执行承包人投标文件中的相应价格，承包人投标文件中缺项的材料设备价格，执行施工同期市场价格。
执行上述标准后结算值按承包人报价浮动率进行下浮，承包人报价浮动率*=（*—中标价/招标控制价）×***%。（发包人供材、根据承包人投标文件中有关价格计算的人工费及材料设备费、共同认定的材料设备价格不参与下浮）。
**.*暂估价
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
第*种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（*）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前**天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后*天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（*）承包人应当根据施工进度计划，提前**天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后*天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
（*）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前*天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后*天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后*天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第*种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前**天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后*天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。
第*种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（*）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前**天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后*天内报送发包人，发包人应当在收到申请后**天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（*）发包人认为承包人确定的投标人、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的投标人、分包人;
（*）承包人应当在签订暂估价合同后*天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第*种方式：承包人按照第**.*.*项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第*种方式确定暂估价项目。
第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目：无。
**.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：超过约定的范围可调。
第*种方式：采用造价信息进行价格调整。
（*）关于基准价格的约定：基准价格是指招标控制价中的材料价格。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。
**.合同价格、计量与支付
**.*合同价格形式
*、合同价格形式：综合单价合同。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：/。
付款方式：
按形象进度付款，完成总工程量的**%，付到合同价款的**%，工程竣工验收合格并审计后，支付至审定额的**%，并无息退还履约保证金，次年同月付至审定额的**%，下*年度分别付至审定额的**%，及付清余款。
严格执行《****市工程建设领域农民工工资支付监督管理实施办法》（淄人社发〔****〕**号），发包人在项目开工后**日内，按合同造价**%拨付该项目工资性工程进度款金额为（*****.**元）至总包单位农民工工资专户。发包人应于每月**日前，根据总包单位上月工资发放总额据实向专户进行补足（补足至不少于合同造价的*%数额），以此类推至工程施工结束。发包人连续*次未按时足额支付工资性工程进度款的，总包单位有权停工，直至工资性工程进度款拨付到位，停工期间所产生损失由发包人承担。（该项目农民工工资专用账户设立及管理详见发承包双方按规定签订的《建设工程农民工工资专用账户资金托管协议》）。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。
（*）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
**.*.*支付分解表的编制
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格后**个月。（不得超过**个月）
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。（新取得国有土地使用权的新建商品住宅和城镇保障性安居工程，保证金总预留比例不高于工程价款结算总额的*%，最长不超过*年。）
**.*.*承包人提供质量保证金的方式（根据承包人信用评价等级，质量保证金总预留比例不高于《****市建筑业企业信用评价管理办法》（淄建发〔****〕***）的规定，****市行政区域内的房屋建筑和市政工程全面推行银行保函、保险保单等替代现金方式的担保，任何部门、单位和个人不得以任何理由排斥、限制或拒绝。）
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第(*)种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息。
补充条款
*、结算办法：工程结算价款=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费（计日工+材料暂估价的调整+总承包服务费+索赔费用+现场签证费用+工程实际发生的费用）+规费+税金。
结算其他要求：
*）本项目竣工后，由发包人、承包人、监理单位等相关单位共同进行验收。
*）发包人供材及承包人自购材料的检验试验费、采购及保管费由承包人承担，承包人报价中已包含，本工程结算时不再另行计取和调整。
*）本工程产生的垃圾（包括建筑垃圾和生活垃圾）由承包人清理并运出施工现场，垃圾运输须办理相关手续，委托有相关资质的专业运输队*清运。
*、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责已完工程保护工作。如发包人提前使用或提出特殊保护要求，费用由发包人负担。
*、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行本合同通用条款。施工期间发生的因文明施工、噪音等引起的罚款由承包人承担。
*、承包人的要求、通知的处理形式：承包人的要求、通知均以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人项目部公章后递交给总监及发包人，但对本合同的任何修订、工程决算款的审定等重要文件，需有承包人法定代表人或授权人的签字并加盖公司公章。
*、承包人项目班子
(*)项目经理职责：全权代表承包人履行合同，并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项工作。
*、代表承包人对项目部进行全面管理，是项目经营、施工和管理的第*责任人，对项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、文明施工等负有直接责任。
*、严格执行磋商及响应文件和承发包合同，确保工程各项指标顺利实现。
*、按照项目部机构设置和人员配备情况，负责制定和落实部门和岗位职责，建立健全项目规章制度，确保项目部的正常运转。项目经理须为承包人本单位正式职工，不得借用或挂靠资质，发现有此行为的。将取消其成交资格，并没收磋商保证金。由此给发包人带来的*切后果由承包人承担。
项目经理不得更换，如遇特殊情况确需要更换时，须征得发包人同意，同时向发包人支付******元违约金。
*、负责领导项目有关人员编制项目质量计划、施工组织设计、工程创优策划、工程总结等项目文件，并按照权限划分进行审批。
*、搞好与发包人、监理、设计、其他施工单位，以及政府和社会各部门的协调，确保工程的顺利进行。对于政府有关部门，如安检、质检及发包人、监理提出的关于工程质量、进度、安全、投资等方面的问题，组织进行整改落实，并负责回复。另，进度施工计划、安全文明等需服从发包人统*安排。
(*)项目部总体要求：所有管理人员应按承包人响应文件中的承诺履行，派往本工程的全部管理人员从开工到竣工均须专职在岗。如承包人需对人员、机械设备等进行变更，必须提前*个工作日以书面形式说明原因，经发包人同意后方可执行。发包人如发现承包人项目班子管理人员与响应文件承诺的不*致时，发包人有权要求更换承包人的管理人员并作相应的处罚。
除项目经理外，项目管理机构其他人员不得随意更换，未经发包方同意随意更换项目管理机构主要管理人员的，承包方需向发包方支付每人次****元以下的违约金。
(*)承包人应按照工程整体要求，按照发包人要求时间进场并协助配合发包人进行工程前期清场等开工预备工作。
(*)承包人应严格执行政府主管部门各项安全文明施工管理规定，工地发生安全责任事故按国家规定、上级主管部门规定及双方签订的安全协议书执行。承包人自行办理施工场地交付、环保、环卫、公安等有关手续，发包人给予配合，费用由承包人承担。施工期间发生的因文明施工、噪音等引起的罚款由承包人承担。
(*)如发包人资金暂时不能到位，承包人承诺保证不中断正常施工、保证项目正常工期和质量，不影响工期并不提出任何索赔和拖延工期。
（*）承包人必须按时足额支付农民工工资，否则，发包人有权从工程款中直接拨付，并从下次支付给承包人的工程款中足额支付。
*、工程款支付的其他条件：
*）符合发包人的项目实施计划和经批准的承包人编制的施工组织设计、施工进度计划是工程款支付的前提条件；
*）承包人应认真履行合同，遵守国家关于质量管理方面的法律、法规及有关部门规章，严格按照质量控制与质量管理方面的技术法规性文件和工程师的质量管理要求进行施工，积极配合工程师为保证工程质量进行的巡视、旁站、量测、实验及其他现场监督、检查措施；
*）承包人必须遵守国家、****省、****市及其他有关部门关于安全施工的规定，保证安全施工所需资金，不以任何借口减少或取消应当设置的安全措施，确保施工安全。
*、承包人所报综合单价须充分考虑工期延误、天气变化等各种因素，成交后不因工期延误、天气变化等因素而做调整。
*、工程地质和地下管线资料的获取：由承包人自行协调各地质单位及管线单位提供本工程的地质资料及地下管线资料，并现场交底，承包人应现场核实，并在施工中做好保护工作，同时注意发现不明管线的核对和保护工作。无论相关单位是否提供有关资料，承包人都有责任做好对地下管线的保护。
*、承包人义务：承包人须到工地踏勘以充分了解项目位置、交通状况等市政基础设施情况，保证能够自主协调现场施工需求，确保工程顺利进行；
**、施工安全责任：
（*）承包人必须遵守国家、建设部、****省、****市及其他有关部门关于安全施工的规定，保证安全施工所需资金，不以任何借口减少或取消应当设置的安全措施，确保施工安全。
（*）在施工之前，要认真研究图纸，分析情况，采取有效措施，保障施工安全，杜绝各种安全隐患。否则，由此带来的*切后果，承包人负全责。
（*）发包人对承包人的雇员、设备等任何人员伤亡和财产损失不承担任何责任。承包人因管理不善所造成的人员伤亡、财产损失赔偿以及与此有关的*切索赔、诉讼、指控费用及其他开支，均由承包人承担。
**、建设过程中的经济签证，必须符合发包人的签证程序，方可进入结算。
**、双方对工程质量有争议时，以合法鉴定资质的单位鉴定结果为准，发生的费用由责任方承担。
**、在工程建设过程中，双方严格履行基本建设程序，保证工程质量和施工安全严格遵守《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》，若合同履行过程中未按照本合同承包范围履约，有任何违法分包、违法转包及挂靠等违法行为，承包人承担全部责任。
**、签订施工合同后，承包人响应文件中所承诺的机械设备和人员不能全部到位的，或发现有挂靠或借用资质情况的，发包人有权解除施工合同，其履约保证金不予退还。
**、承包人按照****市住房和城乡建设局发布的《关于开展建设领域扬尘防治专项检查的通知》要求实施，市政工程工地扬尘防治措施须达到通知要求的施工工地现场扬尘控制*个***％。所发生费用包含在安全文明施工费中，不再另行结算。
**、因承包人自身原因造成（包含签订合同前未按照规定缴纳履约保证金的）自成交公示期满后**日历天内不能签订施工合同的，将取消其成交资格且其磋商保证金不予退还。
**、工程未按时交付给发包人造成经济损失的，承包人同时需赔偿发包人相应损失。由发包人原因造成的工程延期，经发包人、监理单位、承包人*方签字认可后工期顺延。
**、供应商应认真勘查现场，详细了解工程所在地的土质、地质、地下水、地下管线、国防光缆等情况，全面考虑土质、地质、地下水、施工便道、取、弃土场、原有地下管线拆除、加固、建筑物拆除、建筑垃圾、生活垃圾外运等因素影响，综合报价，结算时不再因上述原因增加工程费用。
**、供应商应认真勘查现场并详细了解工程所在地的周围道路交通情况，所有涉及因本工程施工造成的道路、绿化及周边建筑物损坏，必须予以修复，修复费用由成交供应商自行考虑，包含在报价中。
**、本工程现场水、电由发包人负责提供（费用由成交供应商承担）。
**、施工现场技能工人配备参照****省住房和城乡建设厅《****省房屋建筑与市政公用工程建设项目施工现场技能工人配备指南（试行）》执行。
**、履约过程中发生的签证单（签证单必须在项目实施阶段签署，在承包人报送结算文件后的审计阶段补充签证视为弄虚作假，不作为工程结算的依据；隐蔽性签证必须附图片或摄像资料），必须按照程序办理：经监理人签认后报发包人签署属实、同意意见后方可作为价款结算的依据。仅有监理人签章而没有发包人签署属实、同意意见的，不作为价款结算的依据。
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：****区城东中心学校
承包人（全称）：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商*致对****区城东中心学校****配电增容工程（*******箱式变电站）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括**/*.***线路走径、变配电系统及箱变基础、线杆树立、线缆敷设等内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的所有工程内容。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年；
*.其他项目保修期限约定如下：如有另行协商。
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：本项目工程质量保修期自竣工验收合格之日起****。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用。
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期间，承包人应在接到发包人书面通知**小时内（特殊情况不超过**小时）派人修理，否则发包人可委托他人修理，其费用在保修金内扣除，不足部分由承包人另行支付。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
地址：地址：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
附件*：
廉政合同格式
根据《关于在工程建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人****区城东中心学校（以下简称“发包人”）与施工单位****（以下简称“承包人”）特为立如下合同。
*、甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
（*）严格执行****区城东中心学校****配电增容工程（*******箱式变电站）工程的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*、发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、参与婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料、设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（*）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动、安排个人施工队*。
*、承包人义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。
*、违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人*至****内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
*、双方约定
本合同由双方或双方上级单位的监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关邀请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后截止。
*、本合同作为****区城东中心学校****配电增容工程（*******箱式变电站）工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
*、本合同*式*份，甲方*份，乙方*份，代理机构*份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
日期：日期：
附件*：
安全生产合同
为在****区城东中心学校****配电增容工程（*******箱式变电站）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主****区城东中心学校（以下简称“甲方”）与承包人****（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。
*.甲方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*、按照“安全第*，预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*、重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投放使用。
*、定期召开安全生产调度会。
*.乙方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有关安全要求。
*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%—*%配备安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
*、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
*、乙方必须具有省级或以上建设行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
*、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
*、操作人员上岗，必须按规定穿戴，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
*、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*.违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、其他
本合同*式*份，甲方*份，乙方*份，代理机构*份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。全部工程竣工验收合格后失效。
甲方：（单位全称）（盖章）乙方：（单位全称）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
地址：地址：
电话：电话：
日期：日期：
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
