********年扶持壮大村级集体
经济项目-幸福苑民宿改造项目
建设工程施工合同
住房和城乡建设部制定
国家工商行政管理总局
**扫描全能王
合同协议书
发包人(全称):****区洪关苗族乡人民政府(以下简称甲方)
王令职务:乡长
法定代表人:职务:乡长
承包人(全称):河南耐沃建设工程有限公司****分公司(以下简称乙方)
张帝友职务:区域经理
负责人:职务:区域经理
根据依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设安装工程承包
合同条例》、《建设工程质量管理条例》及相关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用
的原则,经甲、乙双方友好协商,就********年扶持壮大村级集体经济项目-
幸福苑民宿改造项目施工及有关事项达成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:********年扶持壮大村级集体经济项目-幸福苑民宿改造
项目。
*.工程地点:****区****
*.工程立项批准文号或中标编号:播乡振领复【****】*号
*.资金来源:播财农【****】*号
*.工程内容:墙面拆除、更换门窗、室内外装饰及水电照明改造安装、庭院美化工程等。
*.建设内容及规模:
(*)承包方式:合同约定的甲方指定的施工区域和预算清单内项目工程内容,按包工
包料承包修建。
(*)施工范围包含:施工图纸及工程量清单所显示的内容、现场实际施工所需增加的工
作内容及项目的所有工程量及工作内容。
(*)其它要求:发包人下达的其他工作指令。
(*)实施标准及细则:执行投标报价或如下约定细则
*.详见《工程量清单》。
*.招标或设计工程量作为暂定工程量,现场施工要满足相关行业规范要求。
*、工作要求
*.施工单位根据施工图纸及工程量清单严格控制修建、安装面积和标准,科学合理的
选用适宜的实施方式。
前*单位据用方要求及叶组织欲**不得拖延台*用方现场管理人员严格检查
**扫描全能王
*、合同工期
*.开工日期:****年**月**日;
*.凌工日期:*****年**月**日。
*.工期总日历天数:***日历天。工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天
数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
*.工程质量:工程质量必须达到国家*******-****《建筑工程施工质量验收统*标准》
和现行颁发的验收规范合格标准。
*.质量等级:本工程质量等级为合格。
*.质量验收:由甲方现场代表、监理现场代表和施工单位负责人共同踏看签字确认视为
合格验收。
*、项目经理
本工程项目经理:贾*文_建筑工程(专业)*级(注册建造师)豫****************(注
册证号),技术负责人:王志立_电话***********施工单位不得随意更换项目经理和项目管
理主要负责人。
*、工程价款
*.工程造价:本工程暂定价为人民币为¥:***.***.**元(人民币大写:*****任
**元*角*分元整),项目工程暂定价不作为最终结算价。最终审计结果大于合同金额按照
合同金额结算,审计结果小于合同金额按照审计结果结算。
*、承诺
*.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金,并按照合同约定的期限
和方式支付合同价款。
*
*.乙方承诺按照法律规定及合同约定完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及
违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.甲方和乙方通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合
同实质性内容相背离的协议。
*、工程项目款计价方式
*.已有适用和类似综合单价的计价:清单内的工作内容执行清单内的综合单价。即:施
工内容工程量据实收方,计价严格按照《********年扶持壮大村级集体经济项
目-幸福苑民宿改造项目清单计价表》中标清单内的综合单价据实决算。
查*.清单中没有的项目计价:超出清单外的工作内容(拦标价和中标价中没有的项目)执
**扫描全能王
行《****省建筑与装饰工程计价定额(****)》、《****省市政工程计价定额(****)》、《贵
州省园林绿化工程计价定额(****)》、《****省仿古建筑工程计价定额(****)》、《****
省通用安装工程计价定额(****)》及相关政策性最新调整文件执行,并根据实际完成的工程
量及规格材料按实计价取费并入决算(合同第*条第*款内容)。
*.清单中没有的项目的主材价格:主材按照施工单位施工时间期段的《****省建设工程
造价信息》****市同期信息价执行,如出现下列材料情况的执行以下条款:
(*)若部分材料在造价信息找不到相同的规格、材质,参照造价信息相近的贵阳市的同
期信息价的规格和单价执行。
(*)造价信息缺项部分主材单价,经各参建单位(业主、监理、审计和第*方)组成造
价询价小组进行比对、询价(确定*家或*家以上报价单位提供相关资料后报价的综合单价)
确定主材单价。
(*)若争议较大的材料部分,由甲方提供主材后追加**%(*分之*)作为乙方施工管
理费并按实计价决(结)算,具体以投标报价格为准。如上级有新要求,可按上级有关要求进
行调差。
*
*、工程项目款结算方式
山*.单价合同:发包人和承包人应在合同协议书中约定的*种合同价格形式,即单价合同+
增加工作内容定额计价,单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价
格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应
在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法,并约定风险范围以外
的合同价格的调整方法,其中因市场价格波动引起的调整按第*条第*+*款(市场价格波动引
起的调整)约定执行。
*.清单内的工作内容:中标价已有适用和类似综合单价的执行中标清单内的固定综合单
价计价结算。
*.超出清单增加工程内容:执行****省建设工程****版*部计价定额和最新文件执行,
超出中标清单的主材结算依据工程施工合同履行期内****省造价信息为结算依据。
*、工程款支付
*.项目工程预付款:合同签订后,甲方支付乙方合同暂定金额***.***.**元的**%即
***,***.**元。
*.进度支付:工程量完成**%以上后,甲方向乙方支付合同暂定金额的**%即***,***.*
元。
*.凌工支付:工程完工后,甲方及时完成乡级验收,乙方完成工程审计后,甲方向乙方
**扫描全能王
支付合同暂定金额的**%即***,***.**元。
*.审核结算支付:区级验收后支付余下的价款。付清前乙方需向甲方预缴(代扣)*%保修金
**,***.**元作为质保金,*年后如双方无异议,甲方退还全部质保金。
*、工程验收及变更
*.工程变更:工程施工过程中,因变更产生的工程量增减由乙方提出书面申请,经甲方
现场代表、监理单位现场代表及施工单位*方签证认可后按合同第*条约定方式进行计价。
*.工程验收:工程验收必须经甲方、监理单位、施工单位现场代表收方确认后,并经参
建各方签字后确认,最终进入工程验收决算。
**、权利与义务
*.甲方权利与义务
(*)负责群工矛盾和纠纷处理,以及项目周边的协调工作,按时交付施工场地。
(*)负责监督工程进度和组织验收工作。
(*)按照合同规定,根据工程结算价款按时支付乙方,并承担合同规定的甲方的全部义
务和责任。
*.乙方权利与义务
(*)乙方应具备建筑施工*级及以上装饰、装修、劳务承包等方面经营内容或资质。
(*)在施工中必须严格按照设计图纸及甲方与监理提出的要求,确保工程质量进行施工,
必须服从甲方现场管理人员的指挥和安排。
(*)对不合格的工程必须返工重建,使其达到合格标准。
(*)施工过程中所需水、电由乙方自行负责解决,费用由乙方负责。
(*)乙方不得将工程转包给第*方。
(*)安全施工:乙方必须给所有作业人员购买好有关保险,确保安全施工,严格执行相
关安全操作规程,配齐配全有关安全防护措施。施工中出现的*切安全事故均由乙方负责,甲
方不承担任何责任。
(*)乙方应按甲方指定的税务部门开据相关票据,其工程款税费由乙方承担。
**、违约责任
*.施工过程中,如遇非乙方原因的各种纠纷(如阻工等),甲方无有效措施解决纠纷而影
响乙方正常施工或导致暂停施工的,工期可顺延,甲方不得按工程延期扣除乙方工程款;
*.若非不可抗力等原因乙方延迟工期的,每延迟*天处责任金****元,并在乙方缴纳的
民工工资保证金中扣除,以甲方审计部门审计决算结算金额为准。
*.有关甲、乙双方的其他违约责任在工程施工合同中具体约定。
*.若乙方未按时足额缴纳民工工资保证金,本协议自然解除。
**扫描全能王
**、其他
*.本合同及附件甲方执参份,乙方执*份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起
生效。
*.双方载于本合同的电话及地址,为履行本合同及诉讼、仲裁程序中送达文书的联系方
式。按此电话发送的短信,*经发出即视为送达。按此地址邮寄的文书,不论是否本人签收、
被拒收或被退回,*经寄发之日起第*日即视为送达。若有变更需在变更之日起*日内通知对
方。否则,以此电话发送的短信、以此地址发出的通知仍视为送达。本合同附件与本合同具有
同样法律效力。
*.本合同未载明的内容按建设工程施工合同(**-****-****)中通用条款及相关法律法规
执行。
*.若本合同执行工程中出现纠纷,双方通过友好协调解决。若协商解决不成,可向合同
签约地****仲裁委员会提起仲裁解决。
发包人:(公章)承包人:(公章)
**专
**********
*
*
法定代表人或委托代理人心
法定代表人或委托代理人:
**********:
签订日期:****、**
签订日期:**
**扫描全能王