开平市大沙河水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****市大沙河水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告

采购项目名称：
****市大沙河水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告
采购项目编码：
*************************
项目业主：
****市大沙河水库
服务机构：
****珠荣工程设计有限公司
合同名称：
****市大沙河水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告
合同编号：
*************************
合同总金额：
￥***,***.**元
合同签订时间：
****年**月**日
履约人员：
合同服务期限：
****年**月**日至****年**月**日
服务内容：
依据《水利水电建设工程验收规程》（*****-****）、《水利水电建设工程验收技术鉴定导则》（*****-****）、水利部《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》、水利部《水利工程建设项目验收管理规定》等的要求，与水库蓄水安全有关的工程设计、施工、设备制造与安装的质量进行检查，对影响工程安全的因素进行评价，提出蓄水安全鉴定意见，明确是否具备水库蓄水验收的条件。编制完成《****市大沙河水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告》。
合同附件
蓄水安全鉴定报告.***

****市大沙河水库
****-**-**

蓄水安全鉴定工作合同

工程名称：****市大沙河水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告

工程地点：****市大沙河水库

合同编号：

设计证书等级：水利行业水库枢纽甲级

发包人：****市大沙河水库

承包人：****珠荣工程设计有限公司

****年*月

签订日期：

#*** *****#

发包人（甲方）：****市大沙河水库

承包人（乙方）：****珠荣工程设计有限公司

发包人委托承包人：****市大沙河水库除险加固工程蓄水安全鉴定*

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的

具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程鉴定质量，经发包人、承包

人协商*致，签订本合同，共同遵守。

第*条：工程概况

*.*工程名称：****市大沙河水库除险加固工程蓄水安全鉴定

*.*工程建设地点：****市大沙河水库

*.*工程规模、特征：****市大沙河水库始建于****年**月，****年**

月竣工。水库集雨面积***平方公里，总库容*.***立方米，是*座以灌溉为主，

结合防洪、供水、发电等综合利用的大（*）型水库。水库纽包括主坝*座，副坝

**座，泄洪闸*座，涵管*条以及水电站*座，总装机*****瓦。设计灌溉农田

面积**.***亩，保护着下游*埠城区、以及龙胜、马冈、苍城、沙塘、长沙、塘

口等镇几**人生命财产以及高恩高速、沈海高速和****国道等重要交通要道安

全，也是****市***人的重要供水水源

****年*月****省水利厅审定****市大沙河水库大坝为*类坝；****年*月，

水利部大坝安全管理中心核查认定****市大沙河水库为*类坝，并将****市大沙河

水库除险加固工程列入了《全国防汛抗旱水利提升工程建设方案》，急需开展除险

加固工作。****年**月****市发改局以《关于****市大沙河水库除险加固工程初

步设计的批复》（江发改社农（****）***号）批复项目初步设计，批复概算投资

*****.******，批复施工工期*年。

批复的主要建设内容有：对除主坝之外的其他**座土坝进行加宽培厚，对除

鬼仔塘小坝和黄茅逐副坝之外的其他**座土坝坝体进行充填灌浆和劈裂灌浆；主

坝正常世洪闸和长堤泄洪闸控制段、进口渐变段和泄槽段拆除重建或加固；新建主

坝输水隧洞，重建鬼仔塘副坝涵管和龙胜副坝涵管进水口；新建和加固防汛公路

新建管理房等。

*.*工程鉴定任务委托日期：*****年*月**日

*.*工程鉴定任务（内容）与技术要求：依据《水利水电建设工程蓄

水安全鉴定和竣工验收技术鉴定导则》等有关文件，并根据已批准的设计

文件、合同规定的质量标准及国家或行业现行技术规范，对设计、施工及

与工程安全有关的质量问题进行安全鉴定；对突破规范的设计、施工标准

以及涉及工程安全的质量问题进行分析，评价对工程安全的影响程度，提

出工程安全鉴定意见，为工程投入运行提供依据。

*.*承接方式：****省网上中介服务超市选取

*.*工作范围：安全鉴定范围，以大坝为重点，包括拦河坝、输水（导

流）隧洞、金属结构、安全监测及与工程安全有关的边坡、下游消能防护

等工程。

第*条：为满足工程蓄水安全鉴定工作的需要，项目法人应组织建设

各方准备好安全鉴定所需各种工程资料，安全鉴定专家组主要依据资料和

现场调查对工程安全做出评价，发包人应及时向承包人提供下列文件资

料，并对其准确性、可靠性负责。

*.*基本资料（业主单位准备）

（*）初步设计阶段设计文件、图纸。

（*）施工详图阶段设计文件、图纸及设计变更。

（*）初步设计报告以及工程建设期间的设计修改或变更审查意见和

批复（含历次审查意见及有关专家咨询材料及咨询意见）。

（*）施工期各类工程原材料、大坝填筑料、混凝土、灌浆等的试验

资料。

（*）有关施工期和运行以来的观测资料整理和分析报告。

（*）质量检查及验收报告。

*.*工程自检报告

为使建设各方编写的各类自检报告满足蓄水安全鉴定工作需要，提出

各自检报告编写的基本内容如下。

*.*工程地质自检报告（勘察单位准备）

（*）工程地质勘察工作简况

（*）区域地质概况与地震基本烈度。

（*）水库工程地质条件

水库区地质条件简述；对水库矿产及文物等沧没、浸没、库岸稳定、

水库诱发地震等问题评价；重点是水库渗透、库区滑坡分布情况、水库蓄

水后库岸稳定分析及对水库蓄水的影响。

（*）枢纽区工程地质条件

工程区地质概况（地形、地层岩性、构造、岩石（体）物理力学特性，

水文地质条件（地下水位、岩体透水性、水质分析结果）；岩体物理力学

参数（重点是泥化夹层的力学指标、岩体变形指标等）；绕坝渗漏问题；

边坡稳定问题；对初设阶段以后所完成的地质勘察资料进行总结。

（*）主要建筑物工程地质条件

大坝工程开挖边坡及坝基地质条件，施工开挖后的工程地质条件及地

质缺陷经采取工程处理措施后的安全评价。

（*）结论与建议

主要说明工程地质结论，是否还有影响工程安全运行的地质隐患等。

*.*土建工程设计自检报告（设计单位准备）

（*）工程及工程设计简况（工程建设地点、规划设计经过、开发任

务及规模、枢纽总布置、工程量及概算）。

（*）洪水资料及设计洪水复核。

（*）枢纽总布置、主要建筑物型式选择及尺寸确定。

（*）建筑物设计标准。

（*）拦河坝结构型式、安全超高、筑坝材料分区、材料特性、填筑

标准、设计采用参数及计算成果的合理性分析，坝体稳定复核计算分析，

对坝体抗震性能及稳定安全性能进行安全评价。

（*）大坝基础处理有关雌幕设计及其他不良地质现象处理，并进行

安全评价。

（*）非溢流坝工程布置，泄水及消能水力计算（过水能力、水流状

态、消能方式等）和结构设计，过流面防空蚀、抗冲磨措施，结合运行观

测进行安全评价。

（*）输水导流建筑物布置，体型设计，泄水及消能水力计算（过水

能力、水流状态、压坡线及消能方式等）和结构设计（工况、荷载、参数、

计算成果），过流面防空蚀、抗冲磨措施，结合运行观测进行安全评价。

（*）坝肩、泄水建筑物、输水建筑物边坡处理及稳定分析。

（**）重大设计修改和变更。

（**）安全监测设计、观测资料分析及安全评价。

（**）工程缺陷处理及效果评价。

（**）施工组织设计。

（**）蓄水计划，蓄水调度、运用及后续工程施工进度安排，蓄水后

工程安全度汛方案。

（**）工程存在的问题及建议。

（**）工程特性表。

（**）附图。

*.*土建工程施工质量自检报告（施工单位准备）

（*）承包工程的工作范围、分包情况、己完工程量和工程形象面貌，

未完工程的进度安排。

（*）施工质量管理情况，包括质量控制程序、试验检测、鉴定验收

签证等的实施情况和效果。

（*）各种原材料的质量控制、试验、检测情况和结果。

（*）地基处理、重要隐蔽工程、工程关键部位的施工质量控制，主

要技术措施、施工工艺要求及施工质量检查检测等方面的情况及效果。

（*）施工有关材料、设备、工艺等现场生产性试验成果的运用情况

及效果。

（*）拦河坝填筑和料分区及如何根据设计和规范要求进行现场施工

质量检测，控制措施及其实施情况和检测效果。

（*）对工程主要施工质量缺陷的处理情况，以及施工质量检测成果

进行评价。

（*）工程安全监测仪器和设施安装、埋设的可靠性、精确度，初始

值是否经过率定和复核，是否按设计和规范要求进行观测，其观测资料是

否系统、完整、准确，并对其进行初步评价和编制专题报告。

（*）对单元工程、分部工程和单位工程的项目划分，以及质量检查

检测情况和质量等级评定。

（**）以上编写内容，要求按次序在原始资料的基础上，进行系统的

统计和分析，以文字说明、图、表、数据等形式进行具体地表达，提出实

事求是、根据充分、有据可查的工程施工质量自检报告。

*.*工程监理自检报告（工程监理单位准备）

（*）监理自检报告与《工程施工质量自检报告》所列的内容要求基

本相同，但应从监理角度加以评述。

（*）对质量管理体系是否健全，工程质量的检查、签证制度是否完

善进行评价。

（*）各类原材料的质量检测和工程质量检测成果是否可靠，监理单

位采取何种方法和手段进行复检。对原材料质量和工程质量的可靠性进行

评价。

（*）监理单位对设计单位提供的施工图纸，对工程量采用何种方法

进行复核，对施工图纸采用何种方式签发，如何组织设计技术交底及其存

在的问题。

（*）对关键部位的施工准备、施工技术、施工工艺、生产性试验及

施工具体实施情况进行评价。

（*）对隐蔽工程和关键部位进行终检时，是否邀请设计单位参加，

并有设计单位签署意见。

（*）单元工程、分部工程验收签证，是否均在施工单位内部先行整

体检查验收的基础上，再由监理单位组织联合验收，并对单元工程分部工

程质量提出评价。

（*）对工程施工缺陷、隐患或事故的处理情况、处理效果进行评价。

对未完工程施工进度安排合理性进行评价。

（*）对工程安全监测仪器安装埋设质量及其是否同步观测，以及对

监测资料系统性、准确性和对编制的报告提出评价。

（**）根据工程监理的内容，从管理制度、原材料、施工图纸质量、

工程施工质量，按单元工程、分部工程或单位工程分别进行质量评价。提

出实事求是、客观、公正、根据充分、有据可查的工程监理自检报告。

*.*金属结构自检报告（由设计、设备制造、安装、监造、监理、运

行单位按有关内容分别编写）

（*）金属结构的设计布置内容、金属结构操作的电源及备用电源情

况、控制（现场控制还是现地控制与遥控相结合）、通信（有线通信、光

纤通信）等的评述。

（对各类闸门、拦污栅、启闭机设备及埋件的设计、设备制造、安装、

试验、验收和试运行情况进行评价。

（*）对上述闸门的供电、照明、控制、通信等系统的安全可靠性进

行评价。

*.*工程安全监测成果及初步分析报告（施工、监测单位准备）

（*）工程安全监测简况。

（*）对安全监测内部仪器设施安装、埋设施工质量及观测精度、资

料整理质量提出评价意见。

（*）对施工期安全监测成果进行整理分析和评价。

（*）对枢纽外部监测系统设计及施工情况进行评价。

*.*工程建设管理工作报告（业主单位准备）

编制内容参见《水利水电建设工程验收规程》（*****-****）的有关

要求。

*.*工程质量检测报告（由第*方检测单位提供）

编制的内容和数据应客观准确，应有实测资料数据，并按有关试验规

程统计和分析，并提出评价意见和结论。

第*条：承包人向发包人提交鉴定成果资料并对其质量负责。

承包人负责向发包人提交鉴定成果资料*份，发包人要求增加的份

数另行收费。

第*条：开工及提交鉴定成果资料的时间和收费标准及付费方式

*.*开工及提交鉴定成果资料的时间

*.*.*本工程的鉴定工作开工时间以甲方要求进场时间为准，工期

共计**天，由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料

时，按本合同第*条规定办理。

*.*.*安全鉴定工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定

的时间为准，如遇特殊情况（不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、

窝工等）时，工期顺延。

*.*合同金额及付费方式

*.*.*合同金额：经甲乙双方友好协商同意本合同金额定为：

人民币******.**元（大写：**********元整）。

*.*.*付费方式：

（）、合同生效后的**个工作日内，采购人向成交供应商支付合同

总额的**%作为定金。

(*）、编制完成蓄水安全鉴定论证报告后**个工作日内，采购人向

成交供应商支付合同总额的**%。

(*)、下闸蓄水验收委员会或专家组作出同意下闸蓄水结论后的**

个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总额的**%。

注：甲方不承诺具体支付时间。

第*条：发包人、承包人责任

*.*发包人责任

*.*.*发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确检查任务及

技术要求，并按第*条规定提供文件资料。

*.*.*在检查工作范围内，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资

料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使承包人在检查工作过程中发生人身

伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

*.*.*发包人应及时为承包人提供并解决鉴定现场的工作条件和出现

的问题，并承担其费用。

*.*.*若鉴定现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，

发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现

场人员进行保健防护，并承担其费用。

*.*.*工程鉴定前，发包人负责提供资料，应根据承包人提出的工程

用资料计划，按时提供各种材料。

*.*.*安全鉴定过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人

应按实际发生的工作量支付鉴定服务费。

*.*.*为承包人的工作人员提供必须的生产条件。

*.*.*由于发包人原因造成承包人停、窝工，除工期顺延外，发包人

应支付停、窝工费（计算方法见*.*）。

*.*.*发包人应保护承包人的鉴定方案、报告书、文件、资料图纸、数据、

特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复

制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第*人转让或用于本合同外的项目；

如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

*.*.**本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

*.*承包人责任

*.*.*承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书

及技术要求进行工程安全鉴定，按本合同规定的时间提交质量合格的鉴定

成果资料，并对其负责。

*.*.*由于承包人提供的鉴定成果资料质量不合格，承包人应负责无

偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其

他单位时，承包人应承担全部鉴定费用；或因鉴定质量造成重大经济损失

或工程事故时，承包人应负法律责任和免收直接受损失部份的鉴定费外，

并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、承包人商定为实

际损失的按建设部相关规定执行_。

*.*.*在工程鉴定前，提出鉴定纲要或鉴定组织设计，派人与发包人

的人员*起验收发包人提供的材料。

*.*.*安全鉴定进程中，根据工程的具体工程条件（或工作现场地形

地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量

或修改鉴定工作的意见，并办理正式变更手续。

*.*.*在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它

有关的规章制度，承担其有关资料保密任务。

*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。

*.*.*承包人在鉴定过程中因发包人原因给第*方造成伤害或损失、

由承包人全部承担责任。

第*条：违约责任

*.*由于发包人原因造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给

承包人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日

顺延外，还应付给承包人来回进出场费和调遗费。

*.*由于承包人原因造成鉴定成果资料质量不合格，不能满足技术要

求时，其返工鉴定费用由承包人承担。

*.*合同履行期间，由于其他原因而终止合同或发包人要求解除合同

时，承包人未进行鉴定工作的，不退还发包人已付定金；已进行鉴定工作

的，完成的工作量在**%以内时，发包人应向承包人支付预算额**%的

鉴定费；完成的工作量超过**%时，则应向承包支付预算额***%的鉴定

费。

*.*本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；承包

人不履行合同时，双倍返还定金。

第*条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商*致，签订补充协

议，补充协议与本合同具有同等效力。

第*条：本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，也可由

当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由

工程所在地仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁

机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第*条：本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级

建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到

项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包工履行完合同规定

的义务后，本合同终止。

本合同*式*份，发包人*份、承包人*份。

发包人名称：****市大沙河水库承包人名称：****珠荣工程设计

有限公司

有限

计

工程设

（盖章）

法定代表人：法定代表人：

或委托代理人：或委托代理人：

住所：门门市****市右胜领大沙河水原路***号天寿大厦*-*楼住所：广州市天河区天寿

邮政编码：******

电电话：****-****

话：***-********

传真：传真：***-********

开户银行：平平安商银行龙胜支付开户银行：中国银行广州中怡城市

花园支行

银行帐号：****************

银行帐号：************

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

开平市大沙河水库除险加固工程蓄水安全鉴定报告

公告内容：