****年太阳能路灯安装运维管理和
考评（新建和延寿改造）其他安装采购
项目*标段
建设工程施工合同
发包人：****市****区城市管理委员会
承包人：****
协议书
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法
规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商*致，订立本合同。
*、工程概况
工程名称：****年****采购项
且*标段
工程地点：****市****区
工程内容：新建太阳能路灯***根，基本解决我区居民反映突出的无灯道路，同步实施
道路和绿化恢复。
工程立项批准文号：
资金来源：财政资金
*、工程承包范围及方式
承包范围：新建太阳能路灯***根，基本解决我区居民反映突出的无灯道路，同步实施
道路和绿化恢复。
承包方式：专业承包
*、合同工期
开工日期：****年*月**日
凌工日期：****年*月**日
合同工期总日历天数**日历天。
*、质量标准
工程质量标准：合格。按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按
照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行
*、合同价款及支付
*、金额（大写）：***********元*角*分（人民币）￥：*******.**
元。
（最终以财政部门的评审结果为准）
本合同价款包括但不限于：采购合同设备和软件（含专用工具）、备品备件费、安装调
试费、检测费、技术服务费、培训费、合同设备的各种税费、运输保险费、材料费、人工费、
机械费、水费、电费、燃料费、安全文明施工费、环境保护费、渣土清运和消纳费、措施费、
冬雨季施工费、生产工具使用费、检验试验费、*次搬运费、排污费、现场管理费、企业管
理费、利润、税金、规费、各种保险及其为完成本工程所发生的*切施工、*年维护费用。
*、价款支付
（*）双方约定的合同款项支付的方式和时间：
在合同签订后**日内，发包人向财政部门申请向承包人拨付*******.**元。承包人完
成全部施工并且向发包人提交验收申请后，由发包人、承包人、监理及有关部门对施工范围、
施工质量进行验收备案，经验收备案达到合同约定的合格标准后，双方在**日内予以书面确
认，在书面确认验收备案后**日内，发包人向财政部门申请向承包人拨付*******.**元。
工程竣工验收合格经委托人书面确认，之后由发包人交财政部门进行评审，评审完成后
**日内，发包人按照最终评审金额支付承包人尾款。最终评审金额向承包人支付施工费尾款。
在支付余款前承包人应交付发包人金额为评审价款的*%的质保期保函（由银行出具的，
保函有效期为*年），承包人未支付质保期保函前，发包人有权拒绝支付余款且不视为违约。
质保期间无任何质量及服务问题，施工质保期满后**日内退还承包人质保函。
承包人应提供合法有效的增值税发票。
在发包人及时办理支付申报手续的情况下，上述每笔费用支付时间视财政拨款到位情况
而定，发包人不因此承担逾期付款违约责任。
（*）本工程施工期间的水、电费用由承包人承担。
*、组成合同的文件
*.本合同协议书
*.中标通知书
*.招标文件、投标文件及其附件
*.本合同条款
*.标准、规范（施工、设计）及有关技术文件
*.图纸
*.工程量清单（分部分项工程量清单与计价表）（附件）
*.工程报价单或预算书
双方对工程变更、增减项的洽商（根据工程实际需要产生的设计洽商、变更总量不超过
工程总造价的**%）和工程已实际完工核量的共同签证是确定增减工程量、工程变更、增减
项付款的依据。
*、本协议书中有关词语含义与本合同第*、*部分中分别赋予它们的定义相同。
*、自工程竣工经政府备案且双方书面确认符合本合同约定后次日起算工程质保期，质
保期为*年。如国家对保修期另有规定并长于上述约定时间的执行国家规定，质保期内承包
人对工程质量承担修理、更换、重作的责任，所发生的费用由承包人承担，修理、更换、重
作后的部位质保期重新计算。
*、合同生效
本合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，
调解不成时，双方当事人可向****市****区人民法院起诉。
合同订立时间：****年*月*日
合同订立地点：****市****区
本合同双方签字盖章即生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
本合同*式**份，发包人*份，承包人*份。
未尽事宜，经双方协商*致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人：（公章）承包人：（公章）
区城市
住所：****市朝区松榆东果甲*
住所：****市大兴区德裕街东**号
法定代表人：法定代表人：
项目负责人：项目负责人！**
电话：***-********电话：***-********-***
传真：***-********传真
开户银行：农行****路北支行开户银行：中国农业银行股份有限公
司****红星支行
账号：*****************账号：*****************
纳税人识别号：******************纳税人识别号：******************
邮政编码：******邮政编码：******
*、建设施工部分
、词语定义及合同文件
*.词语定义
下列词语应具有本条所赋予的定义：
*.*发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以
及取得该当事人资格的合法承继人。
*.*承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以
及取得该当事人资格的合法承继人。
*.*项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
*.*设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
*.*监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
*.*工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，
其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。
*.*工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委
托的工程造价管理机构。
*.*工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
*.*合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完
成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
*.**追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计
算合同价款的方法增加的合同价款。
*.**费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
*.**工期；指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承
包天数。
*.**开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
*.**竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相
对的日期，凌工日期以工程备案日为准。
*.**图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有
图纸（包括配套说明和有关资料）。
*.**施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供
施工使用的任何其他场所。
*.**书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电
子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.**违约责任：指合同*方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
*.**索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造
成的实际损失和可得利益，向对方提出经济赔偿和（或）工期顺延的要求。
*.**不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
*.**小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时
间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后*天是休息日
或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后*天，但竣工日期除外。时限的最后*
天的截止时间为当日**时。
*.合同文件及解释顺序
*.*合同文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及
优先解释顺序如下：
（*）本合同协议书（含补充协议）
（*）本合同条款
（*）中标通知书、招标文件、投标文件及其附件
（*）标准、规范及有关技术文件
（*）图纸
（*）工程量清单
（*）增减项双方完工核量签证
（*）工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成
部分。
*.*当合同文件内容含糊不清或不相*致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人
承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责
监理的工程师的解释时，按本合同条款第**条关于争议的约定处理。
*.适用法律、标准及规范
*.*适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。包括但不限于《中华人民共和国建筑法》《中
华人民共和国民法典》及相关的法律法规。
*.*适用标准、规范
本合同适用国家、****的标准、规范；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约
定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规
范。承包人应自行准备标准、规范备查。
*.图纸
*.*合同签订**天内向承包人提供*套施工图图纸。承包人需要增加图纸套数的，经发
包人书面同意承包人可自行复制，复制费用由承包人自行承担。发包人对工程有保密要求的，
承包人不得外传、外借，保密措施费用由承包人承担，承包人在约定保密期限内（不少于工
程施工期及质保期限）履行保密义务。
*.*承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第*人。工程质量保修期满后，除承
包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
*.*承包人应在施工现场保留*套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
*、双方*般权利和义务
*.工程师
*.*实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权
限以书面形式通知承包人。
*.*监理单位委派的工程师：
姓名：职务：
发包人委托的职权：按照《监理合同》执行。工程师按合同约定行使职权，需要征得发
包人批准的，工程师应征得发包人批准。
工程监理人员在监理过程中签字确认的签证文件，涉及工程量、工期及工程质量等事实
的，原则上对发包人具有约束力，涉及工程价款洽商变更等经济决策的，对发包人不具有约
束力。
*.*发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由
发包人在合同条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方
职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
*.*合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应
依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。*方对工程师的处理有异议时，按本合同条
款第**条关于争议的约定处理。
*.*除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承
包人的任何权利与义务。
*.*不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具
体职权由发包人在合同条款内写明。
*.工程师的委派和指令
*.*工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。
委派和撤回均应提前*天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知
发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函
件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函
件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
*.*工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上
签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在**小时内给予书面
确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程
师发出口头指令后*天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后**小时内不予
答复的，不视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后**小时
内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后**小时内作出修改指令或
继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执
行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
*.*工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由
于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，
并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
*.*如需更换工程师，发包人应至少提前*天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同
文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
*.项目经理
*.*项目经理姓名：王伟职务：项目经理
*.*承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回
执上签署姓名和收到时间后生效。
*.*项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组
织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产
安全的紧急措施，并在采取措施后**小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第*人，由
发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，
不顺延工期。
*.*承包人如需更换项目经理，应至少提前*天以书面形式通知发包人，并征得发包人同
意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
*.*发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
*.发包人工作
*.*发包人按合同条款约定的内容和时间完成以下工作：
*.承包人工作
*.*承包人按合同条款约定的内容和时间完成以下工作：
*）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；承包人应当在本
合同生效后*日内提交施工进度总体计划，总体计划应当明确建设安装等各项工
作的具体实施、初步验收、试运行、最终验收并交付工程的具体时间点。月计划
应当在每月**日向业主、监理单位报送*份
*）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
由承包人承担费用，费用已在措施费内计取
*）按合同条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施；
由承包人承担费用，费用已在措施费内计取
*）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的
管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；由承包人承担费用
费用已在措施费内计取
*）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按合同条款约定负责已完工程的保护工作，
保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护
的工程部位和相应的追加合同款，双方在合同条款内约定；
*）按合同条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建
筑）、古树名木的保护工作；交工前应达到工完场清条件及文明工地要求。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在合同条款内约定承包
人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
本合同条款第**.*款约定承包人违约承担的违约责任：承包人应当按照施工进度总体计
划规定的时间点完成各项具体工作，尚若任*时间点逾期完成或者约定的竣工日推迟均应当
逐日按照合同价款*.**%支付违约金，逾期超过**日，发包人有权解除本合同并由承包人另
行承担不少于合同价款**%的损失赔偿。
本合同条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任，具体是：承包人应当立即修复、
修复后的工程经验收如果不合格，发包人有权不支付工程价款；若因修复发生逾期交工由承
包人按照上条规定支付违约金。
在工程质量不符合约定时，发包人可以不经承包人同意自行或者委托他人修复，修复后
承包人应当承担实际发生的全部修复费用。
承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复，或者将承包的建设工程非法转包、
违法分包的，发包人有权解除本合同。解除本合同后，承包人已经完成的建设工程质量合格
的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，应当及
时修复，修复后不合格发包人有权不付款。
因承包人违约导致合同解除的，承包人应当向发包人赔偿不少于合同价款**%损失。
如果发生安全事故，除承包人妥善解决外，同时扣除承包人合同价款*%的违约金。如给
发包人造成损失的，承包人还应赔偿发包人因此受到的全部损失。发包人有权从任何应付或
到期的总承包款项中扣除，不足扣除时，发包人有权通过其他法律途径进行追缴。
**.**方违约后，另*方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继
续履行合同。
**.索赔
**.*当*方向另*方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
**.*发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其
他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承
包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
*）索赔事件发生后**天内，向工程师发出索赔意向通知；
*）发出索赔意向通知后**天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索
赔报告及有关资料；
*）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于**天内给予答复，或要求
承包人进*步补充索赔理由和证据；
*）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后**天内未予答复或未对承包人
作进*步要求，不应当视为该项索赔已经认可；
*）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事
件终了后**天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序
与（*）、（*）规定相同。
**.*承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发
包人可不按**.*款确定的时限向承包人提出索赔。
**.争议
**.*发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人
不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。
**.*发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好
已完工程：
*）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
*）单方违约经对方催告后在合理的期限内仍然未全面履行。
*调解要求停止施工，且为双方接受；
*）法院要求停止施工。
**、其他
**.工程分包
**.*承包人按合同条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经
发包人书面同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
**.*非经发包人书面同意，承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包
的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
**.*工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，
保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，
承包人承担连带责任。
**.*分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分
包单位支付各种工程款项。
**.不可抗力
**.*不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆
炸、火灾，以及合同条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
**.*不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措
施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应
暂停施工。不可抗力事件结束后**小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计
清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔*天向工程师报告*次受害情况。
不可抗力事件结束后**天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
**.*因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按合《中华人民共和国民法典》第*
***条规定执行。
**.*因合同*方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
**.保险
**.*工程开工前，承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第*人员生命财产办理保
险，支付保险费用。
**.*运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。
**.*承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命
财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
**.*保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
**.*承包人应办理失业、医疗、工伤、残疾人就业保险等国家及地方政府要求办理的相关
保险，费用全部已包含在合同价款中。
**.知识产权、专利技术及特殊工艺
**.*本工程项目产生的知识产权归发包人所有。发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应
负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊
工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
**.*擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
**.文物和地下障碍物
**.*在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品
时，承包人应立即保护好现场并于*小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通
知后**小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措
施。
如发现后隐满不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
**.*施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于*小时内以书面形式通知工程师，
同时提出处置方案，工程师收到处置方案后及时处置并报告。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置
**.合同解除
**.*发包人承包人协商*致，可以解除合同。
**.*发生发包人未付款情况，承包人应书面催告发包人支付工程款。
**.*发生本合同条款第**.*款禁止的情况，承包人擅自分包，或者将其承包的全部工程
转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
**.*有下列情形之*的，发包人承包人可以解除合同：
*）因不可抗力致使合同无法履行；
*）因*方违约致使合同无法履行。
**.**方依据**.*、**.*、**.*款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除
合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第**条关于争
议的约定处理，发包人通知承包人解除合同后，承包人有权在**日内提出异议。
**.*合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发
包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，承包
人支付以上所发生的费用损失。
**.*合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
**.合同生效与终止
**.*双方在协议书中约定合同生效方式。
**.*除本合同条款第**条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，
承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
**.*合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保
密等义务。
**.合同份数
**.*本合同正本*份，具有同等法律效力，由发包人承包人分别保存*份。
**.补充条款。
**.*承包人招聘的农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应*并报发包人，发包
人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放农民工工资。
**.*本工程竣工后，应免费将施工现场周围和施工单位生活区周围清除干净；无建筑材
料、无建筑设备、无垃圾、无坑池渠沟、无掩埋的硬化道路和垃圾，场地整洁。否则发包人
不予支付工程款。
**.*施工过程中，本工程承包人必须服从发包人，遵守发包人的各项规章制度。
**.*施工过程中，资料和工程进度必须同步。每月发包人管理人员对施工进度和资料进
行检查，出现问题限期整改，否则罚款****元人民币。在工程竣工验收前，承包人按规定将
凌工资料交监理验收，由监理出据相应证明后，发包人方可组织验收。
**.*安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理和发包
人管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的每次罚款***元人民币：出现安全事
故，施工单位自负。
**.*现场用电必须按照发包人要求，*相*线制，*机*闸必须带漏电保护，不许用电
炉。如施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，每次罚款****元。
**.*承包人负责办理各项验收备案手续，费用已包含在合同总价中。
**.*鉴于本项目情况特殊，要求承包人在施工过程中，严禁扰民施工。若造成发包人及
第*方人身或财产损失的，承包人应承担全部损失和费用。
**.*承包人按照设计文件进行施工时，如果依据自身专业知识和经验而判断将会产生质
量缺陷，则有义务将情况及时向监理人报告。
**.**为贯彻落实****市*年清洁空气行动计划等相关环保工作要求，在市政道路建设
虫，承包人制定严格的文明施工及环保措施。
**.**承包人严格落实扬尘控制工作。施工工地要严格按要求实现围挡、苦盖、喷淋和
运输车辆清洗，做好“*个*分*”（工地沙土***%覆盖、工地路面***%硬化、出工地车辆
***%冲洗车轮、拆迁***%洒水压尘、暂不开工处***%绿化），对工地出口*侧各***米路面
实行“*包”（包干净、包秩序、包美化），专人进行冲洗保洁，确保扬尘不出院、路面不
见土、车辆不带泥、周边不起尘。使用多功能抑尘射雾器、抑尘剂、高空喷雾抑尘装置等防
治扬尘措施，实行建设工地绿色施工管理。
**.**承包人严格落实建筑垃圾整治工作。承包人要安排专人负责对施工工地“起点”
的管理工作，落实车辆“*不进、*不出”规定（不达标禁止进入工地、无准运证禁止进入工
地、密闭装置损坏禁止进入工地，车箱未密闭禁止驶出工地、车身不洁禁止驶出工地）。
**.**承包人禁止使用高排放非道路移动机械。根据市环保局相关工作要求，承包人严
格禁止使用高排放非道路移动机械施工，全力做好施工工地扬尘控制工作，严格文明施工和
环保措施，高标准营造干净整洁的城市环境和清新的空气质量。
**.**路灯维护期内，每周至少巡查路灯*次，每次配备工程作业车、交通指挥人员、
维护人员等，查看是否有灭灯情况并及时处理，查看采光部位和透光部位是否清洁，查看灯
具的亮度是否正常，查看是否有外力的损坏等工作。有恶劣天气或其他需要检查路灯的情况，
及时（***内）安排人员和设备检查路灯，并处理异常情况。
安全生产协议书
工程项目名称：****年****采购项
且*标段
工程项目地址：****市****区
建设单位（发包人）：****市****区城市管理委员会
施工单位（承包人）：****
为贯彻“安全第*，预防为主”的方针，确保****年太阳能路灯安装运维管理和考评
（新建和延寿改造）其他安装采购项目*标段工程的施工安全，按照国务院及****市关于安
全生产方面有关法律法规，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。
*、本安全生产协议书作为****年太阳能路灯安装运维管理和考评（新建和延寿改造）
其他安装采购项目*标段工程施工工程合同书的附件，与该合同具有同等效力。
*、承包人必须依法取得相应等级的资质证书及安全生产许可证后，方可从事其资质许
可范围内的工程施工，承包人的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、现场专职安全员
及各级管理人员应对本工程安全生产工作各负其责。
*、承包人在施工中必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第***号）
等法律法规及工程建设强制性标准的有关规定和要求，同时还要遵从****市地方有关规定，
包括：《****市建设工程施工现场管理办法》、《****市建设工程文明安全施工管理规定》、
《****市建设工程施工现场安全防护标准》、《****市建设工程施工现场保卫消防工作
标准》、《****市建设工程施工现场场容卫生标准》、《****市建设工程施工现场环境保护
标准》、《****市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》等，发包人将按照有关规定履
行监督管理职责，并依据以上规定和标准对施工过程进行安全检查及奖惩。
*、承包人必须按照有关规定要求，建立健全安全生产规章制度及安全操作规程，配备
足够的安全管理人员并实行安全生产责任制，按照相关要求针对施工的路段，编制现场交通
导行方案，安排专职人员做好现场管理，编制安全技术措施方案以及应急救援预案、安全度
汛方案等并适时演练，组织安全知识教育培训、安全技术交底等，生产生活中落实各项安全
防护措施，安排专职人员巡视检查并及时整改，确保施工安全。
*、承包人施工人员中的电工、焊工及垂直运输、爆破、等高架设等特种作业人员必须
按照国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关规定经过专门的安全作业培训，
并取得特种作业操作资格证书后持证上岗；施工机具中的受压容器、****、起重设施等
特种设备必须具有符合安全要求的保护设施。
*、承包人在施工过程中，必须采取有效保护措施，保证地下管线和周边地表构造物的
安全。若造成地下管线和地表构造物的损坏，承包人承担全部责任。
*、承包人在施工过程中，应认真组织审核发包人下发的施工图纸，并严格按审核后的
施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施
工质量和安全问题都将由承包人承担全部责任。
*、施工过程中若发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立即
按有关规定及时上报发包人及其政府主管部门，事故责任及事故损失均由承包人负责。
*、承包人所有的安全生产管理活动均应及时记录，形成可追潮文件。
*、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方
协商处理解决。
**、本协议自签订之日起生效。
**、本协议书*式*份，发包人备份，承包人渠份，合同履行期间有效。
发包人：（盖单位章）****市****区城市承包人：盖单位章****斯普瑞电气安装
管理委员会工程有限公司电
法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托
（签名）（签名）
签订日期***年*月*日
签订日期：***
房屋建筑工程质量保修书
发包人：****市****区城市管理委员会
承包人：****
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑
工程质量保修办法》，经协商*致，对****年太阳能路灯安装运维管理和考评（新建和延寿改造）
其他安装采购项目*标段（工程名称）签订保修书。
*、工程保修范围和内容
承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责
任。
保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房
间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双
方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
*
*、保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：
*、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
*、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；
*、装修工程为年；
*、电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
*、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为／年：
*、其他项目保修期限约定如下：
*、保修责任
*、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人
不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向
当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提
出保修方案，承包人实施保修。
*、质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、其他
双方约定的其他工程保修责任事项
本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满
招管理委员员
市
发包人：****市****区城市管（公章）承包人：****（公章）
*
*
*
*
日期：***
日期:**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
