（**—****—****)
****施工合同
（示范文本）
住房和城乡建设部
制
国家工商行政管理总局
-*-
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****市****区崇安寺街道办事处
承包人（全称）：****润华市政绿化有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，就****年崇安寺街道背街小巷改造工程*标段工程施工及有关
事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*.工程名称：****年崇安寺街道背街小巷改造工程*标段。
*.工程地点：秦夹里
*.工程立项批准文号：梁行审投许（****）**号
*.资金来源：****
*.工程内容：秦夹里，主要包括店招更新、路面修复、人行道铺装停车位增设及门头出新
等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：秦夹里，主要包括店招更新、路面修复、人行道铺装停车位增设及门头
出新等。
*、合同工期
计划开工日期：年_月日
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不
致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合*次性验收通过，***%合格。
公
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）********整（￥*******元)；
其中：
（*）安全文明施工费：
元)；
人民币（大写）(￥
（*）材料和工程设备暂估价金额：
-*-
元)；
人民币（大写）(￥
（*）专业工程暂估价金额：
元)；
人民币（大写）(￥
（*）暂列金额：
元）。
人民币（大写）（￥
*.合同价格形式：固定单价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：韩田子。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书（如果有）；
（*）响应函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容
的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限
和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行
转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订
与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于年_月_日签订。
-*-
*、签订地点
本合同在****市****区崇安寺街道办事处签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章并经见证后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份，见证方
执*份
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
有限
咨询
通
***
见证方：
*
**
工
*****
-*-
| 发包人：（盖单位章） |
承包人：（盖单位章） |
| 法定代表人或其 |
法定代表人或其 |
| 委托代理人：（签字） |
委托代理人：（签字） |
| 组织机构代码： |
组织机构代码： |
| 地址： |
地址： |
| 邮政编码： |
邮政编码： |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 委托代理人： |
委托代理人： |
| 电话： |
电话： |
| 传真： |
传真： |
| 电子信箱： |
电子信箱： |
| 开户银行： |
开户银行： |
| 账号：限有 |
账号： |
| 通***见证方：* |
|
第*部分通用合同条款
按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》
（**-****-****）第*部分通用合同条款执行。
-*-
第*部分专用合同条款
*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：（*）成交通知书；（*）施工过程中签订的补充协议；（*）
竞争性碳商文件澄清答疑、招标文件；（*）响应函及其附录；（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求：（*）图纸；（*）已标价工程量清单或预算书；
（**）其他合同文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*.*设计人：
.名，称;
资质类别和等级：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款
*.*.*.*永久占地包括：为实施工程需永久占用的土地，永久占地范围与工程规划红线
范围*致，永久占地手续由发包人负责办理
*.*.*.**临时占地包括：临时用地、仓储用地、装配加工用地、临时道路、施工围挡用
地等为实施工程需要临时占用的土地。发包人委托承包人办理临时用地手续，相关费用已包含
在投标报价中
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建
设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、
《工程建设项目施工招标投标办法》（*部委**号令）、《****省工程建设管理条例》、《建设工程
-*-
施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及****省和****
市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）
《工程建设标准强制性条文》（城镇建设部分）、《建筑设计防火规范》（*******-****）、《建筑
工程施工质量验收统*标准》等现行规范、标准及设计要求进行检查验收。当标准互相矛盾时，
以最新和最严格的为准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商约定
发包人提供国外标准、规范的份数：
发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（*）合同协议书及补充协议；（*）成交通知书：（*）响应函
及其附录；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求：（*）图
纸；（*）已标价工程量清单或预算书；（*）其他合同文件。各方有关工程的洽商、变更等书面
协议或文件视为本合同协议条款的组成部分。组成本合同的文件均为本合同不可分割的组成部
分，与本合同具有同等法律效力。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前**天内
*份
发包人向承包人提供图纸的数量：
发包人向承包人提供图纸的内容：全套图纸
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：开工前*天内提交施工组织设计，每月**日向发包人
提供当月工程建设报表及下月进度计划各*式*份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提
供；
承包人提供的文件的期限为：按发包人需求
承包人提供的文件的数量为：按发包人需求
承包人提供的文件的形式为：按发包人需求
发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后*天内
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款
.*.
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：工地现场办公室
发包人指定的接收人为：/
承包人接收文件的地点：/
承包人指定的接收人为：/
工地现场办公室
监理人接收文件的地点：
*
监理人指定的接收人为：
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程永久占地和临时占地范围为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包
人负责实施并承担相关费用
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人
承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规
范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权归发包人所
有
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权归发包人所有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
由承包人承担
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
-*-
*．发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：，经发包人授权并在授权范围内代表发包人行使发
包人权利，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表及支付凭证，
处理施工过程中的各有关事宜。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期前*天
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前*天提供临时水电接驳点，施工
场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解
决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括
在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，
自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承
包人负责接驳到现场的工作，相关*切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
发包人是否提供支付担保：
发包人提供支付担保的形式：
*．承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合****市建设工程档案归档规范要求及****
市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并向发包人提供竣工图及资料的电子版
*套
承包人需要提交的竣工资料套数：
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担
.*-
竣工验收合格后**日内
承包人提交的竣工资料移交时间：
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子
（**）承包人应履行的其他义务：
*）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统*指挥、统*安排，高标准、严要求、
安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。
*）本工程确保*次验收***%达到合格标准，如因承包方原因*次验收达不到合格工程
标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均由承包方自
行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金。
*）工程竣工验收通过后，承包方在**天内提供全部结算资料，由发包方委托具备相应
资质的第*方咨询机构进行项目结算审核。
*）涉及到工程价款的签证，应由监理方审核签署、跟踪审计复核、发包方确认作为结算
依据。所有签证承包方必须在事件发生后*天内报出签证申请，逾期作为让利。超出规定额度
的还需由建设行政主管部门审核确认后方可作为结算依据。
*）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，
做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面
积*.*元/**扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负
责解决及承担可能出现的费用。
，*）严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，避免发生人身伤亡事故和火灾事
故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包
人负责，并按相关管理部门论定的责任相应处理。
*）*旦中标项目负责人和专职安全员不得更换，必须全过程管理直至工程竣工，否则作
违约处理，施工单位清理出场，承担*切直接、间接的经济损失。项目负责人必须保证每周有
**小时在施工现场，专职安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付
违约金****元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。
*）工期：**日历天；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照****元/
天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。。
*）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件
情况共同论定。
**）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进
场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可
有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生
的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按****省物价局、****省建设厅苏价
物（****）***号关于核定《****省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由
发包人承担费用：其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。
-**-
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
选定争议评审员的期限：
争议评审小组成员的报酬承担方式：
其他事项的约定：
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
：
（*）向：本工程所在地人民法院起诉。
附件
附件*：工程质量保修书
附件*：承包人主要施工管理人员表
-**-
附件*:
工程质量保修书
发包人（全称）：****市****区崇安寺街道办事处
承包人（全称）：****润华市政绿化有限公司
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致
就****年崇安寺街道背街小巷改造工程*标段（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以
及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同、设计图纸及工程量清单范围
内的工程
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年；
*．装修工程为*年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年；
*.供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期；
*.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年
*.其他项目保修期限约定如下：
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全
部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承
包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向
-**-
当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质
等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有
效期限至保修期满。
发包人（公章）：
承包人（公章）：
地址：
地址：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）；委托代理人（签字):
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
邮政编码：
：邮政编码：
*
-**-
附件*：
****年崇安寺街道背街小巷改造工程（*标段）工程
| 职务 |
姓名 |
职称 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
已承担在建工程情况 |
已承担在建工程情况 |
| 职务 |
姓名 |
职称 |
证书名称 |
级别 |
证号 |
专业 |
身份证号 |
原服务单位 |
项目数 |
主要项目名称 |
| 项目负责人 |
韩子 |
工程师 |
建造师证 |
*级 |
苏************ |
市政公用工程 |
****************** |
****润华市政绿化有限公司 |
|
|
| 项目技术负责人 |
况思 |
工程师 |
工程师证 |
中级 |
****************** |
园林 |
****************** |
****润华市政绿化有限公司 |
|
|
| 施工员 |
任科 |
助理工程师 |
施工员证 |
|
************** |
|
****************** |
****润华市政绿化有限公司 |
|
|
| 质量员 |
肖俊钰 |
助理工程师 |
质量员证 |
|
************** |
|
****************** |
****润华市政绿化有限公司 |
|
|
| 安全员 |
沈佳裕 |
助理工程师 |
安全员证 |
|
苏建安**（****）******* |
|
****************** |
****润华市政绿化有限公司 |
|
|
| 资料员 |
赵建兄 |
助理工程师 |
资料员证 |
|
************** |
|
****************** |
****润华市政绿化有限公司 |
|
|
| 劳务员 |
谢至浩 |
助理工程师 |
劳务员证 |
|
************** |
|
****************** |
****润华市政绿化有限公司 |
|
|
| *旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
*旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
*旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
*旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
*旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
*旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
*旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
*旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
*旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
*旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
*旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |
**
工程建设廉政合同书
****年崇安寺街道背街小巷改造工程*标段项目（合同定价人民币（大写）
********（￥*******元）。由建设单位****市****区崇安寺街道办事处（以下简称甲
方）负责建设，经招标，确定由施工单位****润华市政绿化有限公司（以下简称乙方）承
担施工任务。根据党和国家关于工程建设领域党风廉政建设和反腐败工作的有关要求，
为避免和杜绝各种不廉洁现象的发生，维护好国家、集体的合法权益，确保工程建设高
效、优质，特订立如下工程建设廉政合同书，供双方共同遵守执行：
*、双方人员应认真学习和严格遵守中央、省、市有关廉政建设和反腐败工作的*
系列规定，不断增强廉洁自律意识和自觉性。
*、双方应建立健全各项廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电
话和电子邮箱。
*、在工程建设中，双方人员应以推动工程建设为中心，与拆迁、施工、设计等相
关业务单位密切合作，相互协调，发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，应
及时提醒，并及时向其上级主管部门和纪检监察部门、司法机关等有关部门举报。
*、甲方人员不准暗示、索要或接受乙方单位任何形式的回扣、礼金、有价证券、
支付凭证、股票、股权、贵重物品和好处费、感谢费、各种奖励和赞助等。
*、甲方人员不准以任何理由向乙方单位介绍推荐其配偶、子女、亲属、熟人等参
与本合同有关的经济活动。
*、甲方人员不准在乙方单位报销任何应由个人支付的费用。
*、甲方人员不准参加有可能影响其公正执行公务的乙方单位的宴请和健身、娱乐、
观光旅游等活动。
*、乙方人员不准以任何形式向甲方人员馈赠回扣、礼金、有价证券、支付凭证、
股票、股权、贵重物品和好处费、感谢费等；不准向甲方人员发放任何形式奖励和提供
任何形式赞助。
*、乙方人员不准以任何理由接受甲方人员配偶、子女、亲属、熟人等参与本合同
有关的经济活动。
**、乙方人员不准报销任何应由甲方人员个人支付的费用。
**、乙方人员不准邀请甲方人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请和健身、娱
乐、观光旅游等活动。
**、甲乙双方应对廉政合同的落实情况进行动态管理，由双方上级纪检监察机关负责
**
监督。发生违反党风廉政建设和反腐败工作有关规定，以及公开、公平、公正、诚信等
有关原则的，双方单位要依据有关法规对其行为进行严肃查处，触犯党纪政纪的，要给
予党纪政纪处分，触犯刑律的，要移交司法机关处理
**、本合同作为施工（检测）合同的附件，与施工（检测）合同同时签订，具有同
等法律效力，经双方签字盖章后生效。本合同有效期同该工程建设时间。
**、本合同*式多份，供甲乙双方留存，并报双方上级主管部门和纪检监察部门备
案。
市政绿
锡润华》
甲方单位：（盖章）乙方单位：意
盖
法定代表人法定代表人
或授权代理人：或授权代理
年月日年丰月日
**
安全生产协议
采购人（全称）：****市****区崇安寺街道办事处
承包人（全称）：****润华市政绿化有限公司
为认真贯彻“安全第*，预防为主”的方针，加强建设工程施工现场安全生
产管理，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照《中华人民共和国安
全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《****
省建设工程施工现场管理办法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，在新
区安全生产委员会的指导下，签订本协议。
*、目标和任务
坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少*般安全事故。
*、采购人权利义务
（*）采购人有权审查承包人施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。
（*）采购人有权对承包人进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现
的问题和存在的隐患有权要求承包人限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改
不到位不彻底的，采购人有权责令承包人停止*切施工并限期整改到位。对拒不
履行整改意见或再次逾期整改的，采购人有权单方面终止与承包人的工程合同，
*切责任均由承包人自负。
（*）采购人有义务对承包人进行安全生产职责告知。
（*）采购人设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。
*、承包人权利义务
（*）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及采
购人各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。
：*
（*）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生
产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完
善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。
（*）加强安全生产管理机构和队*建设，定期召开安全生产会议，及时解
决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。
**
（*）承包人有义务在入场*周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理
人员分工情况。
（*）承包人指派沈佳裕_为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管
理工作。
（*）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人员必须依法通过相
关有资质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从
业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操
作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方能上岗作业。对
进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。
（*）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不
使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。
（*）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，
进行定期检测、评估、监控。
（*）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员
工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全
生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。
（*）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现
的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。
（**）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《****市新区安
全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第*个月*日前报
送采购人安全生产管理办公室。
（**）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，
组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处
理条例》（国务院第***号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保
护。
（**）承包人负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第*方或采购人
的人身财产损害的，由承包人承担*切赔偿责任。
**
（**）承包人承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须
报采购人工程项目主管部门批准。承包人必须对分包方进行安全管理与监督，分
包工程发生安全事故时，承包人与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。
（**）承包人根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，
并在采购人安全生产管理办公室同意后实施。承包人在工人进场*周内，要填写
*级教育卡，不得缺人漏人，*级教育卡由承包人保存并备查，经常教育由承包
人负责。
（**）承包人须建立安全生产管理台账，接受采购人及上级有关部门检查。
（**）做好安全生产法律法规规定的其他工作。
*、安全施工保证金
承包人应向采购人缴纳工程投资额的*%（不少于*****）作为施工安全保
证金，由采购人在工程预付款中提取，安全施工保证金扣除办法如下：
（*）发生人身死亡事故、设备事故，扣除全部保证金。
（*）发生人身重伤事故，扣除**%保证金。
（*）发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除**%保证金。
（*）现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每
人次扣除*%-**%保证金。
若发生以上事故，承包人按上诉条款执行后，仍追究其他责任。
*、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自
职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，
由责任方负责赔偿。
*、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。
*、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。
本协议*式*份，甲乙方各执*份。
*
采购人单位：承包人单位：
（盖章）（盖章）
法定代表人：法定代表人：
**
（或授权委托人）（或授权委托人）
地址：地址:
电话：电话：
年月日年月日
家。
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
