招标编号：****-****-****
****戏剧空间大型智能装置建设项目
配套工程设计（服务）
竞争性磋商文件
*
中钰招标
***************
采购人：****
采购代理机构：****
日期：****年*月
目录
第*章竞争性磋商公告*
第*章供应商须知前附表*
第*章供应商须知*
第*章评审方法及评审标准**
第*章设计任务书**
第*章合同格式**
第*章响应文件格式**
第*章竞争性磋商公告
****的潜在供应商应在****市丰台区东旭国际中心*座**层****室获取采购文件，并于****年**月**日**时**分（****时间）前提交响应文件。
*、项目基本情况
项目编号：****-****-****
项目名称：****
采购方式：竞争性磋商
预算金额：***元
最高限价：***元
采购需求：数量：*项，服务需求：工程设计
合同履行期限：**日历天，以实际完成全部设计服务内容为准。
本项目不接受联合体
*、申请人的资格要求：
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定；
*.落实****政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购；
*.本项目的特定资格要求：
*.*本项目要求供应商必须具备建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质证书的法人或其他组织；
*.*依据（财库【****】***号）文，供应商近*年（****年**月起至今）被“信用中国”网站、“中国****网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的****活动；
*.*法定代表人为同*个人的*个及*个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，不得同时参与本项目的****活动。
*、获取采购文件
时间：****年**月**日至****年**月**日，每天上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（****时间，法定节假日除外）
方式：现场购买。携带企业法定代表人授权委托书、被授权人身份证及近期社保证明复印件并加盖单位公章购买竞争性磋商文件。
地点：****市丰台区东旭国际中心*座**层****室
售价：***元/本
*、响应文件提交
截止时间：****年**月**日**时**分（****时间）
地点：****市丰台区东旭国际中心*座**层****室第*会议室
*、开启
时间：****年**月**日**时**分（****时间）
地点：****市丰台区东旭国际中心*座**层****室第*会议室
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
采购项目需要落实的****政策：节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、****促进中小企业发展、****支持监狱企业发展、****信用担保、进口产品管理、促进残疾人就业、扶持不发达地区和少数民族地区等。
*、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
*采购人信息
名称：****
地址：****市****区宏福中路*号********校区
联系方式：*******-********
*.采购代理机构信息
名称：****
地址：****市丰台区东旭国际中心*座**层****室
联系方式：陈在幸、刘晶晶、李倩、王世杰、金俐成、****、张书玲***-********转***
*.项目联系方式
项目联系人：陈在幸、刘晶晶、李倩、王世杰、金俐成、****、张书玲
电话：***-********转***
第*章供应商须知前附表
本表是关于项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
| 条款号 |
内容 |
| *.* |
采购人：**** 地址：****市****区宏福中路*号********校区 |
| *.* |
采购代理机构：****联系方式：***-********转***联系人：陈在幸、刘晶晶、李倩、王世杰、金俐成、****、张书玲 |
| **.* |
磋商保证金：无 |
| **.* |
磋商保证金形式：无 |
| **.* |
磋商有效期：自提交响应文件的截止之日起 ** 个日历日 |
| **.* |
响应文件递交数量要求：响应文件：正本：*份；副本：*份；电子版：*份（包含：***+最终****版响应文件）（注：电子版的***文件是指全部响应文件正本的扫描件（彩色），格式采用***格式，载体形式为*盘，并在载体上注明/标记项目名称、招标编号（如有）及供应商名称。供应商应对正本响应文件纸质版与电子文档的*致性、真实性、完整性负责。如供应商未按竞争性磋商文件规定递交电子版，其投标将被视为无效投标。)备注：为优化营商环境，节约纸张，建议响应文件双面打印。 |
| **.* |
响应文件提交截止时间及磋商时间：****年**月**日**时**分（****时间）。 响应文件提交地点：****市丰台区东旭国际中心*座**层****室第*会议室 |
| **.* |
磋商地点：京市丰台区东旭国际中心*座**层****室第*会议室 |
| **.*.* |
报价次数：*次报价。响应文件中的报价为*次报价，第*次报价即为最后报价。 |
| **.* |
评审方法：综合评分法。 |
| 补充* |
本项目采用固定总价合同。 |
| 补充* |
收费对象：□采购人■成交供应商收费标准：（*）以本项目成交金额作为收费的计算基数。（*）采购代理机构参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【****】****号)文件，以成交价为取费基数下浮**%计算。（*）成交服务费币种与成交签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。此项费用不应单独开列，无论供应商是否填报，都视为此费用已经包含在总价中。缴纳时间：成交通知书发出之日起至最终领取成交通知书时。 成交服务费支付形式：电汇账户：户名：****开户行：中国工商银行****南方庄支行（中国工商银行****方庄支行） 账 号：******************* |
第*章供应商须知
*说明
*．采购单位及合格的供应商
*.*采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。
*.*“合格的供应商”系指购买了《竞争性磋商文件》并向采购人递交《响应文件》的供应商。
*.*凡受托为本次磋商进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加磋商。
*.*供应商在磋商过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。*经发现，其供应商资格将被取消。
*.*采购单位在任何时候发现供应商提交的响应文件内容有下列情形之*时，有权依法追究供应商的责任：
*.*.*提供虚假的资料；
*.*.*在实质性方面失实。
*.*****当事人之间不得相互串通报价。
*．资金来源
*.*采购人已经获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的款项（国拨资金）。
*．磋商费用
*.*供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。
*采购文件
*．采购文件构成
*.*要求提供服务的内容及详细需求、供应商须知和合同条件等在采购文件中均有说明。
采购文件共*章，内容如下：
第*章竞争性磋商公告
第*章供应商须知前附表
第*章供应商须知
第*章评审方法及评审标准
第*章设计任务书
第*章合同格式
第*章响应文件格式
*.*供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其被拒绝。
*．采购文件的澄清
*.*任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购单位。采购人及采购代理机构对采购文件的澄清或修改的内容将在响应文件首次提交截止时间*日以前,以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。
*．采购文件的修改
*.*在提交响应文件截止日前，采购单位可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。
*.*采购文件的修改应以书面形式通知所有购买采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购单位回函确认。
*.*为使供应商准备磋商时有足够的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购单位可延长响应文件提交截止时间和磋商时间。
*.*采购文件的修改将构成采购文件的*部分，对采购单位和供应商都具有约束力。
*.*在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件规定的其他实质性内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。
对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
*响应文件的编制
*．报价范围及响应文件中计量单位的使用
*.*供应商应对采购文件“设计任务书”中所列相关内容进行报价。
*.*响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
*．响应文件构成
*.*供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式填写响应文件，响应文件应包括以下内容：
附件*——投标函
附件*——法定代表人授权书
附件*——资格证明文件
附件*——服务方案
*.*除上述*.*条外，响应文件还应包括本须知第*条的所有文件。
*．采购文件要求的或者供应商认为必要的其它要求内容。
**.报价要求
**.*本项目暂按建安费****元作为计算基数，设计费参照原国家计委和建设部联合颁布的《工程****收费标准》****年修订本，结合市场行情及相关工程设计收费规定计算。
**.*所有报价均以人民币报价，本项目招标控制价为：***元（超过此招标控制价作为无效标处理）。
**.*采购人不接受任何选择性报价，每项服务只能有*个报价。
**.磋商保证金与成交服务费
**.*供应商应提供规定数额的磋商保证金。
**.*磋商保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，磋商保证金不予退还：
（*）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，除《****竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第***条所述情形外；
（*）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（*）供应商存在本须知*.*条规定情形的；
（*）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不按本须知第**条的规定与采购人签订合同的；
（*）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（*）采购文件规定的其他情形。
**.*磋商保证金的货币为人民币，并采用下列任何*种形式：支票、汇票、网上银行支付、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。
**.*凡没有根据本须知**.*和第**.*条的规定，随附磋商保证金的报价，将被视为非响应性文件而予以拒绝。联合体报价的，可以由联合体中的*方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
**.*成交人的磋商保证金，在成交人与采购人签订合同后*个工作日内退还。
未成交的供应商的磋商保证金将于成交通知书发出后*个工作日内退还。
**.磋商有效期
**.*响应文件应在规定的磋商日后的**天内保持有效，磋商有效期不满足要求的，将被视为非响应性文件而予以拒绝。
**.*采购单位可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其保证金将不会被没收，但其响应文件失效。上述要求和答复都应以书面形式提交。
**.响应文件的签署及规定
**.*供应商应准备“供应商须知资料表”中规定数量的正本和副本，（另提供电子版响应文件，可与正副本*起封装）每份响应文件右上角须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
**.*响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字或盖章并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每*页上签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。
**.*任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或供应商加盖公章后才有效。
**.*响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
**.*响应文件的封面应标注：“响应文件”、项目名称、供应商名称并加盖供应商公章、正本或副本。
*响应文件的提交
**.响应文件的密封和标记
**.*供应商应将响应文件进行左侧胶装装订，正本和所有的副本密封装在*个信封中。
**.*所有信封上均应：
*）清楚标明提交至采购文件中所要求的地址。
*）注明项目名称和“在年月日时分之前不得启封”的字样（填入规定的响应文件提交截止时间及磋商时间）。
*）在信封的封装处加盖供应商公章。
**.*所有信封上还应写明供应商名称和地址，以便若其响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。
**.*如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对响应文件的误投或过早启封概不负责。
**.响应文件提交截止期
**.*供应商应按磋商邀请规定的截止日期、时间和地点，将响应文件提交采购单位。
**.*采购单位有权按本须知的规定，通过修改采购文件延长提交响应文件截止期。在此情况下，采购单位和供应商受提交响应文件截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
**.*采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的提交响应文件截止期后收到的任何响应文件。
**.响应文件的修改与撤回
**.*响应文件提交以后，如果供应商提出书面修改或撤回要求，在响应文件提交截止时间前送达采购单位者，采购单位将予以接受。
**.*供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。
**.*在响应文件提交截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。
**.*从响应文件提交截止期至供应商在响应文件中确定的磋商有效期之间，供应商不得撤回其响应文件，否则其保证金将按照本须知的规定不予退回，除本须知**.*（*）款所述情形外。
*磋商
**．磋商
**.*采购单位应当按采购文件的规定，在磋商时间和地点进行磋商。磋商时所有供应商代表、采购人和有关方面代表参加。代表人应签名报到以证明其出席。
**.*磋商小组在供应商第*次报价之后组织磋商。
**.*所有报价须由供应商代表签字确认。
**．组建磋商小组（评审委员会）
**.*磋商小组由采购单位根据法律法规要求和采购服务的特点进行组建，并负责磋商和综合评分工作。
**．响应文件的初审与澄清
**.*响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。
**.*.*资格性检查指依据法律、法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
**.*.*符合性检查指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
**.*响应文件的澄清
**.*.*在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不*致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行。
**.*.*澄清文件将作为响应文件内容的*部分。
**.*.*算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不*致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不*致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更改，其响应文件将被拒绝。
**．报价偏离与非实质性响应
**.*在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
**.*实质上没有响应采购文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其文件成为实质上响应的文件。如发现下列情况之*的，其磋商将被拒绝：
（*）迟于采购文件规定的截止时间提交响应文件的；
（*）未按采购文件要求提交磋商保证金交纳证明的；
（*）未按照采购文件规定要求签署、盖章，或签字人无法定代表人有效委托书的；
（*）磋商有效期不满足采购文件要求的；
（*）供应商不符合国家或者采购文件中规定的资格条件；
（*）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应（★号条款为必要条件，若未能提供将按无效标处理）；
（*）报价不符合磋商文件要求的：报价超过招标控制价金额；报价或分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，供应商不能合理说明和不能提供相关证明材料的；
（*）在同*份响应文件中，对同*采购内容报有*个或多个报价的，但采购文件要求提交备选方案报价的除外；
（*）不接受评委对响应文件中算术错误更正；
（**）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
（**）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。
**．比较与评价
**.*经初审合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件的规定与各供应商就其提供的技术部分和服务部分进行磋商。
磋商顺序为按照供应商提交响应文件的顺序进行，即第*名提交响应文件的供应商先进行磋商。
**.*磋商小组所有成员集中与单*供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
在磋商过程中，磋商小组经采购人代表确认后可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
**.*最后报价
**.*.*根据供应商的数量、*次报价情况及各供应商的响应文件响应情况，由磋商小组现场决定最后报价的时间。报价次数详见“供应商须知资料表”。
**.*.*最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
**.*.*没有提交最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以其第*次报价（响应文件报价）为准。
**.*综合评分
**.*.*经磋商确定最终采购需求和提交报价的供应商后，磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
**.*.*综合评分法。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
第*章评审方法及评审标准
资格性审查评审表
| 序号 |
项目内容 |
合格条件 |
供应商具备的条件及说明 |
| * |
企业营业执照 |
有效的 |
复印件或扫描件加盖单位公章 |
| * |
企业资质等级 |
建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质 |
复印件或扫描件加盖单位公章 |
| * |
依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明 |
本单位成立以来，*直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录 |
供应商出具加盖公章和被授权人签字的声明书，并须附近*个月内任意*个月纳税证明和社保入账票据凭证复印件加盖公章 |
| * |
履约状况声明 |
近*年（****年**月起至今），在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚） |
供应商出具加盖公章和被授权人签字的声明书 |
| * |
“信用中国”和“中国****网”截图 |
未被“信用中国”网站（*****://***.***********.***.**/）和“中国****网”网站（****://***.****.***.**/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单的 |
复印件或扫描件加盖单位公章 |
| * |
会计师事务所出具的****年度审计报告或银行资信证明 |
供应商提供本单位****年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。如供应商无法提供****年审计报告，则需提供银行出具的资信证明 |
复印件或扫描件加盖单位公章 |
符合性审查评审表
| 序号 |
评审内容 |
结论 |
| * |
磋商有效期是否满足磋商文件要求 |
|
| * |
是否按照磋商文件规定要求签署、盖章的 |
|
| * |
未按采购文件要求提交磋商保证金交纳证明的 |
|
| * |
磋商报价是否超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的 |
|
| * |
响应文件是否对磋商文件的实质性要求和条件作出响应 |
|
| * |
供应商是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 |
|
评分标准及说明
*、评标分值分配如下：
*、技术部分：设计方案**分。
*、商务部分：企业及项目设计组实力：*分；投标报价：**分。评分分值计算保留小数点后*位，第*位*舍*入。每个投标人的得分为其商务部分和技术部分得分的总和。若发生并列的情况，按技术部分得分排序。
*、技术部分评分标准
*、设计方案得分表
| 序号 |
评 分 项 目 |
分值 |
评分标准 |
分项得分 |
| * |
设计目标、原则及项目理解 |
**分 |
目标是否清晰明确，原则、项目理解是否合理准确，是否满足磋商文件要求。分以下*挡：优得**分；*般得**分；差得*分；不满足得*分 |
|
| * |
建筑专业设计说明 |
**分 |
设计依据是否充足完整；设计说明是否科学合理；设计说明内容是否完善详尽。分以下*挡：优得**分；*般得**分；差得*分；不满足得*分 |
|
| * |
结构专业设计说明 |
**分 |
设计依据是否充足完整；设计说明是否科学合理；设计说明内容是否完善详尽。分以下*挡：优得**分；*般得**分；差得*分；不满足得*分 |
|
| * |
设备专业设计说明 |
**分 |
设计依据是否充足完整；设计说明是否科学合理；设计说明内容是否完善详尽。分以下*挡：优得**分；*般得**分；差得*分；不满足得*分 |
|
| * |
电气专业设计说明 |
*分 |
设计依据是否充足完整；设计说明是否科学合理；设计说明内容是否完善详尽。分以下*挡：优得*分；*般得*分；差得*分 |
|
| * |
编制深度 |
*分 |
是否符合有关设计文件编制深度规定。分以下*挡：优得*分；*般得*分；差得*分 |
|
| * |
环保与节能 |
*分 |
设计内容是否节能、环保，是否符合磋商文件要求。分以下*挡：优得*分；*般得*分；差得*分 |
|
| 技术部分得分合计 |
|
| 评 委 |
|
|
*、商务部分评分标准
*、投标报价评分标准
（*）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终供应商的成交金额＝最后报价。
（*）按照《****促进中小企业发展管理办法》（财库〔****〕**号）之规定，供应商所竞全部服务由小型和微型企业承接的，对其竞标价格给予**%的扣除。并随成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。[供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》（按第*章要求格式填写），否则不予价格扣除；供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国****法》第***条第*款的规定追究法律责任]
（*）按照《财政部、司法部关于****支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔****〕**号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的****政策。监狱企业参加****活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（*）按照《关于促进残疾人就业****政策的通知》（财库〔****〕***号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的****政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。[供应商须在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（按第*章要求格式填写），否则不予价格扣除；并随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国****法》第***条第*款的规定追究法律责任]
（*）政策性扣除计算方法。
供应商所竞全部服务由小型和微型企业承接的，该供应商竞标报价给予**%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审报价=最后报价×（*-**%）；除上述情况外，评审报价=最后报价。
（*）以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，基准价报价得分为**分。
（*）价格分计算公式：某供应商价格分=评标基准价/某供应商评审报价金额×**分
投标报价得分表（满分**分）
| 序号 |
评 分 项 目 |
分值 |
评审因素及分值说明 |
得分 |
| * |
报价得分 |
** |
报价得分=评标基准价/某供应商评审报价金额×**（满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，保留至小数点后*位）。 |
|
*、企业及项目设计组实力与业绩和其他部分评分标准
（*）项目管理机构的评标指标为：质量认证、设计业绩、项目设计组人员及业绩、设计人的服务承诺……。
商务得分表：
| 序号 |
评 分 项 目 |
分值 |
评 分 标 准 |
分项 得分 |
| * |
质量认证 |
* |
是否通过***质量认证并成功运行*段时间 |
* |
| * |
设计业绩 |
* |
近*年（****年**月起至今）有包含结构加固的类似改造设计业绩 |
* |
| * |
项目设计组人员及业绩 |
* |
设计师技术水平（职称、论著、个人获奖情况）及同类工程经验，设计组人员是否齐备 |
* |
| * |
设计人的服务承诺 |
* |
工期是否合理并满足标书要求，为建设好本工程，设计人向招标人提供的各项服务 |
* |
| 评 委 |
|
日 期 |
年 月 日 |
**．评审过程及保密原则
**.*磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于*家。
**.*磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐*家以上供应商的设计方案或者解决方案，在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
**.*报价之后，直到授予成交人合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较响应文件的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。
**.*在评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。
*确定成交
**．成交候选人的确定原则及标准
**.*除第**条规定外，按**.*的要求确定成交候选人。
**．确定成交人
**.*磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐*名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《****竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第***条第*款情形的，可以推荐*家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
**.*评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
采购人应当在收到评审报告后*个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第*的供应商为成交供应商。
**.*采购人将把合同授予依法确定的成交人。如果成交人人放弃被授予合同或不能履行合同的，其成交资格被取消，磋商保证金将被没收。在此情况下，采购人将按照磋商小组推荐的排序名单，顺序确定排序在先的成交候选人为成交人授予合同或者重新开展采购活动。
**．接受和拒绝任何或所有响应文件的权利
**.*采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何响应文件，以及宣布采购程序无效或拒绝所有响应文件的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。
**.*因不可抗力或成交人不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。
**．成交通知书
**.*在磋商有效期内，成交人确定后，采购单位以书面形式向成交人发出成交通知书。
**.*成交通知书是签署合同的前提条件，未收到成交通知书的供应商与采购人就采购文件中所述的标的所签署的合同属于无效合同。
**．签订合同
**.*成交人应当自成交通知书发出之日起**日内，与采购人按照竞谈性采购文件和成交人的响应文件中确定的事项签订书面合同，不得另行订立背离合同实质性内容的协议。成交人无正当理由拒签合同的，取消其成交资格，其保证金不予退还；给采购人造成的损失超过保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。
**.*采购文件、成交人的响应文件及其澄清文件、成交通知书等，均为签订合同的依据。
**．履约保证金（不适用）
**.*详见付款方式。
*其他
**．其他
**.*出现下列情形之*的，采购单位将终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动：
**.*.*因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
**.*.*出现影响采购公正的违法、违规行为的；
**.*.*除《****竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第***条第*款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足*家的。
**.*本采购文件的解释权属于采购人及其采购代理机构。
*质疑
**.质疑
**.*供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起*个工作日内，以书面形式提出质疑。
**.*供应商应在法定质疑期内*次性提出针对同*采购程序环节的质疑。
**.*提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。
**.*供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（*）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（*）质疑项目的名称、标段号、编号；
（*）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（*）事实依据；
（*）必要的法律依据；
（*）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者签章，并加盖供应商公章。
**.*供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者签章，并加盖供应商公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书原件。
**.*供应商提出质疑的须按磋商文件规定格式由法定代表人或其授权代表当面提交质疑函原件和法定代表人授权委托书原件（如非法定代表人提交质疑函时提供），并出示法定代表人或其授权代表的身份证原件。
**.*供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱****正常的工作秩序。
**.*不符合上述**.*-**.*款规定的质疑函不予受理。
**.*供应商如果捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。如情况属实，将列入不良行为记录名单，在*至*年内禁止参加****活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
**.**质疑函接收
方式：纸质，同时将电子版发至**********@******.***
联系电话：***-********转***
通讯地址：****市丰台区东旭国际中心*座**层****室
质疑函格式：
****项目质疑函
*、质疑供应商基本信息
质疑供应商名称：
地址：
邮编：
法定代表人：
联系电话：
授权代表：
手机：
传真：
*、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
包号：
采购文件获取日期：
质疑事项分类：
□采购文件
□采购过程
□中标、成交结果
□采购执行程序
□上述*项之外的其他事项
*、质疑事项具体内容
质疑事项*：
事实依据：
法律依据：
质疑事项*
……
*、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
法定代表人签字（签章）：
授权代表签字：
公章：
提交日期：
第*章设计任务书
*、项目背景
本项目按照《****“双*流”整体建设方案（****-****）》要求，锚定艺术与前沿科技的融合，探索“未来戏剧”发展形态，专门针对“戏剧与影视学”双*流学科下自主设置的“数字戏剧”*级学科进行创建，实现戏剧与影视学、艺术学理论、智能科学与技术跨学科创新的新兴学科建设。
*、项目概况
*.项目名称：****
*.建设地点：****市****区北*家镇宏福中路*号********校区
*.建设目标和任务：
在*个剧场建设*套由大型智能装置构成的新型舞台，实现虚实交互和空间重构等功能；建设*套由数据中心、计算中心、网络中心、云平台构成的“*通*平”新基建工程（含自主研发的配套国产化智能系统），形成*个集成式的智能机房。
*、设计内容
（*）设计内容：
*.基于实践教学中心小剧场*、小剧场*和伸出式剧场，进行新型舞台的室内改造设计，土建改造设计应能满足各项设备设施的正常使用。
*.为满足第*条所述新型舞台的需要，在实践教学中心地下*层改造出*间模块化机房。模块化机房的设计内容包括：
*.机房土建改造：为满足机房的消防及防火分区要求，机房土建部分需配套建设以下内容：机房地面除尘刷防尘漆后敷设防水、防火、防静电地板；机房天棚结构板底除尘后刷防尘漆，安装吸音金属板吊顶；安装防火检修木门；安装防火屏蔽门等；机房内所有外露的墙、梁、柱、板除尘后刷防尘漆及乳胶漆；机房所有出入口均敷设绝缘地毯等。机房土建改造含新建防火隔墙/涂料/门窗、天棚防尘粉刷/涂料、地面防静电地板、结构及后开洞口加固等*项、拆改开洞封堵/设备基础/防水等*项墙面修补/涂料*项。
*.电气改造：含新增配电柜*台（输入****/**、**路***/**、*路***/**、*路***/**、带*级防雷及电量仪）、防火线槽、配管、金属支架、钢制接线盒、电线（****-***-**²）、电线（****-****.**²）、***灯、插座（****、***）、开关、电缆（***-****.*/******×***+*×***）、电缆（***-****.*/***-*×***+*×**）、电缆（*******.*/***-*×**+*×**）、电缆头（*×***+*×***）、电缆头（*×***+*×**）、电缆头（*×**+*×**）、防火堵洞、接地线（**×*）、开墙洞（***×***）、绝缘板（*****×******）、桥架拆除等。
*.对现状管道、设备等内容拆改移位恢复。解决机房内原有机电管线及末端设备的碰撞问题、净高不合理问题。
（*）服务内容：
方案设计、初步设计、施工图设计以及配合政府要求的施工图审查、阶段性验收及竣工验收等其他服务。
（*）具体工作包括但不限于：
本项目详细规划、方案设计、方案设计优化、初步设计、施工图设计、专业分包设计、附属配套工程设计、方案设计阶段估算、初步设计阶段概算的编制，施工期间的驻场配合服务及后续服务（含各专业工程深化设计等内容及办理施工许可证等各阶段的报批、报审、报建、施工招标和施工现场等配合工作）等；提供设计技术交底、配合清标、解决施工中的设计技术问题、参加中间验收、竣工验收及消防等专项验收；各阶段各类设计接口协调、设计调研、设计文件审查会、设计文件审查后的修改工作、成果验收、报批。
*、设计范围
根据项目建设目标，中标人需提供建筑、结构、给排水、暖通空调和电气专业的设计服务。设计范围拟涵盖下述*处区域：
*.实践教学中心小剧场*：
*.建筑专业配合机电专业改造内容进行预留预埋条件设置、局部墙顶地材料的翻新修补、墙体楼板洞口设置、拆改和封堵、防火门窗选型、以及符合消防审查相关的施工图设计。
*.结构专业配合机电专业和电气专业进行设备荷载复核、安全性评估，进行预留、补充、加固（如有）的施工图设计。
*.水暖专业不涉及消防系统改造，仅根据平面新增设备进行空调送、回风口的局部调整，完成施工图设计。
*.电气专业设计呈现装置的供配电系统，满足数据通讯干线路由布线条件预留，完成施工图设计。
*.实践教学中心小剧场*：
要求同小剧场*。
*.实践教学中心伸出式剧场：
要求同小剧场*。
*.实践教学中心地下*层新改造数据机房：
*.建筑专业配合机电专业改造内容进行机房内预留预埋条件设置、局部墙顶地材料的翻新修补、墙体楼板洞口设置、拆改和封堵、防火门窗选型、以及符合消防审查相关的施工图设计。
*.结构专业配合机电专业和电气专业进行设备荷载复核、安全性评估，进行预留、补充、加固（如有）的施工图设计。
*.给排水专业对应拆除原有自动喷水灭火系统、挪移途经数据机房范围的给排水管道、新增数据机房增加*套无管网式气体灭火系统，根据房间分隔调整消火栓位置，完成施工图设计。
*.暖通专业挪移原有数据机房内部空调风管、排烟风管、通风管道、空调水管等与机房无关管道；挪移原有机房内的无关设备；新增气体灭火后排风管道和对应风机，完成施工图设计。
*.电气专业负责根据模块化机房工艺设计要求配合机房的供配电系统及干线、照明系统、防雷接地系统总端子箱预留、火灾报警及控制系统的设计，完成施工图设计。
*、设计界面
中标人需完成满足前述建设标准的*处区域内的建筑、结构、给排水、暖通、电气专业的土建改造设计，以及与该土建改造设计相关的局部室外改造设计。不包含下述内容：
*.强电设计：不包括此次设备增容可能造成的变电所增容改造的电力设计。
*.弱电设计：不包括新改造模块化机房内的数据中心、计算中心、网络中心、云平台、机房动环等相关系统设备的配置、末端设备供电、接地等工艺设计。
*.水暖设计：不包括剧场及实践教学中心地下*层新改造模块化机房的工艺设计（含机房内空调、通风、给排水等），仅根据发包人提资，预留工艺所需的给排水、通风管道接口条件。
*、设计深度和提交成果
*.所有施工图成果需满足住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（****版）》的要求，满足《****戏剧空间大型智能装置建设项目可行性研究报告》的相关要求。
*.施工图设计说明、图纸以蓝图形式提供，份数**份（包括***及***电子版各*份）。
*、设计周期和工作计划
*.总设计周期：**日历天。
*.方案设计：合同签订后**日历日
*.初步设计：取得《方案确认单》后**日历日
*.施工图设计：取得《初步设计确认单》后**日历日
*、其他设计要求
*.在设计和施工过程中，如发包人提出不限于结构加固改造或者新的新建内容时，中标人有义务提出合理化建议，充分满足发包人要求。如设计内容超出前述第*条的设计范围，双方可按相关规定和协商结果签署补充服务协议。
*.中标人需要发包人选定的设备厂商或生产厂商沟通确认设备重量、荷载、接口等相关问题，充分满足发包人要求。
*.如现场情况和竣工图不符，则改造设计的依据以现场为准。
第*章合同格式
（此为模板，最终以双方实际签订合同为准，合同条款和需求有冲突的，以需求为准）
建设工程设计合同（*）
（民用建设工程设计合同）
工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由设计人编填）
设计证书等级：
发包人：
设计人：
签订日期：
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人：****
设计人：
发包人委托设计人承担****项目设计，经双方协商*致，签订本合同。
*.本合同依据下列文件签订：
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程****管理条例》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
*.本合同设计项目的内容：
（*）设计内容：
*.基于实践教学中心小剧场*、小剧场*和伸出式剧场，进行新型舞台的室内改造设计，土建改造设计应能满足各项设备设施的正常使用。
*.为满足第*条所述新型舞台的需要，在实践教学中心地下*层改造出*间模块化机房。模块化机房的设计内容包括：
*.机房土建改造：为满足机房的消防及防火分区要求，机房土建部分需配套建设以下内容：机房地面除尘刷防尘漆后敷设防水、防火、防静电地板；机房天棚结构板底除尘后刷防尘漆，安装吸音金属板吊顶；安装防火检修木门；安装防火屏蔽门等；机房内所有外露的墙、梁、柱、板除尘后刷防尘漆及乳胶漆；机房所有出入口均敷设绝缘地毯等。机房土建改造含新建防火隔墙/涂料/门窗、天棚防尘粉刷/涂料、地面防静电地板、结构及后开洞口加固等*项、拆改开洞封堵/设备基础/防水等*项墙面修补/涂料*项。
*.电气改造：含新增配电柜*台（输入****/**、**路***/**、*路***/**、*路***/**、带*级防雷及电量仪）、防火线槽、配管、金属支架、钢制接线盒、电线（****-***-**²）、电线（****-****.**²）、***灯、插座（****、***）、开关、电缆（***-****.*/******×***+*×***）、电缆（***-****.*/***-*×***+*×**）、电缆（*******.*/***-*×**+*×**）、电缆头（*×***+*×***）、电缆头（*×***+*×**）、电缆头（*×**+*×**）、防火堵洞、接地线（**×*）、开墙洞（***×***）、绝缘板（*****×******）、桥架拆除等。
*.对现状管道、设备等内容拆改移位恢复。解决机房内原有机电管线及末端设备的碰撞问题、净高不合理问题。
（*）服务内容：
方案设计、初步设计、施工图设计以及配合政府要求的施工图审查、阶段性验收及竣工验收等其他服务。
（*）具体工作包括但不限于：
本项目详细规划、方案设计、方案设计优化、初步设计、施工图设计、专业分包设计、附属配套工程设计、方案设计阶段估算、初步设计阶段概算的编制，施工期间的驻场配合服务及后续服务（含各专业工程深化设计等内容及办理施工许可证等各阶段的报批、报审、报建、施工招标和施工现场等配合工作）等；提供设计技术交底、配合清标、解决施工中的设计技术问题、参加中间验收、竣工验收及消防等专项验收；各阶段各类设计接口协调、设计调研、设计文件审查会、设计文件审查后的修改工作、成果验收、报批。
（*）设计范围
根据项目建设目标，中标人需提供建筑、结构、给排水、暖通空调和电气专业的设计服务。设计范围拟涵盖下述*处区域：
*.实践教学中心小剧场*：
*.建筑专业配合机电专业改造内容进行预留预埋条件设置、局部墙顶地材料的翻新修补、墙体楼板洞口设置、拆改和封堵、防火门窗选型、以及符合消防审查相关的施工图设计。
*.结构专业配合机电专业和电气专业进行设备荷载复核、安全性评估，进行预留、补充、加固（如有）的施工图设计。
*.水暖专业不涉及消防系统改造，仅根据平面新增设备进行空调送、回风口的局部调整，完成施工图设计。
*.电气专业设计呈现装置的供配电系统，满足数据通讯干线路由布线条件预留，完成施工图设计。
*.实践教学中心小剧场*：要求同小剧场*。
*.实践教学中心伸出式剧场：要求同小剧场*。
*.实践教学中心地下*层新改造数据机房：
*.建筑专业配合机电专业改造内容进行机房内预留预埋条件设置、局部墙顶地材料的翻新修补、墙体楼板洞口设置、拆改和封堵、防火门窗选型、以及符合消防审查相关的施工图设计。
*.结构专业配合机电专业和电气专业进行设备荷载复核、安全性评估，进行预留、补充、加固（如有）的施工图设计。
*.给排水专业对应拆除原有自动喷水灭火系统、挪移途经数据机房范围的给排水管道、新增数据机房增加*套无管网式气体灭火系统，根据房间分隔调整消火栓位置，完成施工图设计。
*.暖通专业挪移原有数据机房内部空调风管、排烟风管、通风管道、空调水管等与机房无关管道；挪移原有机房内的无关设备；新增气体灭火后排风管道和对应风机，完成施工图设计。
*.电气专业负责根据模块化机房工艺设计要求配合机房的供配电系统及干线、照明系统、防雷接地系统总端子箱预留、火灾报警及控制系统的设计，完成施工图设计。
（*）设计界面
中标人需完成满足前述建设标准的*处区域内的建筑、结构、给排水、暖通、电气专业的土建改造设计，以及与该土建改造设计相关的局部室外改造设计。不包含下述内容：
*.强电设计：不包括此次设备增容可能造成的变电所增容改造的电力设计。
*.弱电设计：不包括新改造模块化机房内的数据中心、计算中心、网络中心、云平台、机房动环等相关系统设备的配置、末端设备供电、接地等工艺设计。
*.水暖设计：不包括剧场及实践教学中心地下*层新改造模块化机房的工艺设计（含机房内空调、通风、给排水等），仅根据发包人提资，预留工艺所需的给排水、通风管道接口条件。
（*）设计深度和提交成果
*.所有施工图成果需满足住建部《建筑工程设计文件编制深度规定（****版）》的要求，满足《****戏剧空间大型智能装置建设项目可行性研究报告》的相关要求。
*.施工图设计说明、图纸以蓝图形式提供，份数**份（包含***及***电子版各*套）。
第*条设计人应向发包人交付的设计资料及文件
| 序号 |
资料及文件 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
| * |
初步设计方案 |
* |
合同签定后**日内 |
|
| * |
设计概算书 |
* |
合同签定后**日内 |
|
| * |
全套设计施工图 |
** |
合同签定后**日内 |
|
第*条本合同设计收费为￥*元人民币。设计费支付进度详见下表。
| 付费次序 |
占总设计费% |
付费额(*元) |
付费时间(由交付设计文件所决定) |
| 第*次付费 |
** |
|
预付款，合同签定后 |
| 第*次付费 |
** |
|
完成初步设计方案及设计概算 |
| 第*次付费 |
** |
|
取得施工图审查合格书 |
| 第*次付费 |
** |
|
竣工验收合格 |
第*条双方责任
*.*发包人责任：
*.*.*发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内，设计人按本合同第*条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限**天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。
*.*设计人责任：
*.*.*设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计、按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其设计成果负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是：现行国家及地区相关规范、标准。
*.*.*设计合理使用年限为取决于所选设备材料使用年限。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充，直至设计文件通过相关部门审查合格。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、变更及处理有关设计问题和参加竣工验收。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权，不得向第*人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第*条违约责任
*.*在合同履行期间，发包人非基于法定或约定事由要求终止或解除合同，设计人已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足*半时，按该阶段设计费的*半支付；超过*半时，按该阶段设计费的全部支付。
*.*发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目暂停缓建，发包人均按*.*条规定支付设计费。
*.*设计人对设计资料文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人遭受的损失。
*.*由于设计人自身原因，延误了按合同第*条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误*天，应减收该项目应收设计费的*分之*。延误超过**天时，发包人有权解除本合同，设计人应退还已收取的费用，并赔偿发包人的损失。
*.*合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已支付的费用。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。
*.*本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由设计人承担。
*.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
*.*本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼解决。
*.*本合同*式*份，发包人*份，设计人*份。
*.*本合同经双方签章后生效。
*.**本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
*.**本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
*.**其它约定事项：无。
附件*：工程****廉政责任书
工程项目名称：****
工程项目地址：****市****区宏福中路*号
建设单位（甲方）：****
****单位（乙方）：
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设****委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第*条甲乙方双方的责任
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、****和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程****合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程
建设管理、****的规章制度。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定；
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（*）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程****合同有关的****业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第*条乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和
程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关****的强制性标准和规范，并遵守以下规定。
（*）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第*条本责任书作为工程****合同的附件，与工程****合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第*条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第*条本责任书为合同文本的组成部分。
（本页以下无正文）
发包人名称：设计人名称：
（盖章）（盖章）：
法定代表人法定代表人
或委托代理人：（签字）或委托代理人：（签字）
住所：住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
开户银行行号：开户银行行号：
纳税人识别号：纳税人识别号：
建设行政主管部门备案：鉴证意见：
（盖章）（盖章）
备案号：经办人：
备案日期：年月日签证日期：年月日
附件*：营业执照、企业资质、信用中国查询记录等
第*章响应文件格式
（封面）
项目
招标编号：
响应文件
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权人（盖章或签字）：
日期：年月日
*、投标函
致：（采购人）
根据贵方编号为的磋商文件，遵照招投标的有关规定，经研究磋商文件后，我方愿以人民币：（大写）元（小写：元）的投标价格、设计周期：、按照合同条款、技术标准等，承担上述项目的服务，并承担管理质量责任。
我方宣布同意如下：
（*）我方已详细审核全部磋商文件，包括修改文件及有关附件，我方放弃对磋商文件有不明和误解的权利。
（*）我方承认投标函及相关文件是我方响应文件的组成部分。
（*）*旦我方中标，我方保证按合同书中规定时间到贵方所在地指定地点开始工作。
（*）如果我方中标，我方将按照招标书和合同的规定履行责任和义务。如果未中标，我方不争辩、不要求解释。
（*）我方同意所递交的响应文件在磋商文件规定的磋商有效期天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。如我方在有效期内撤回投标，磋商保证金可以被贵方没收。
（*）除非另外达成协议并生效，贵方的磋商文件、成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
电话：传真：
日期：
设计费投标报价表
| 项目名称 |
|
招标编号 |
|
| 设计费报价 |
（与投标函相同） |
| 设计费计算依据及计算过程 |
|
| 备注 |
|
*、法定代表人授权书
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就项目的竞争性磋商采购，以本公司名义处理*切与之有关的事务。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。
本授权书于年月日盖章生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章
被授权人签字
被授权人联系方式
供应商名称（公章）
附：法定代表人身份证、被授权人身份证（复印件，须加盖公章）
*、资格证明文件格式
*、目录
★*.*有效的企业法人营业执照、资质证书（复印件加盖公章）；
★*.*依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明（供应商为企业法人的，须提供近*个月内任意*个月纳税证明和社保入账票据凭证，复印件加盖公章）；
★*.*近*年（****年**月起至今），在经营活动中没有重大违法记录的声明（并须附供应商参加本次采购活动期间信用记录情况截图）；
★*.*会计师事务所出具的上*年度（****年度）审计报告或银行资信证明；
*.*供应商基本情况表；
*.*业绩情况表；
*.*拟投入本项目的主要人员；
*.*中小企业声明函（格式，不符合条件无须提交）；
*.*残疾人福利性单位声明函（格式，不符合条件无须提交）；
*.**狱企业证明材料（格式，不符合条件无须提交）。
*.**最后报价表
*、填写须知
*)以上所列资格证明文件未提供格式的，由供应商提供。
*)所附格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。
*)本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
*)采购方将应用供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。
*)供应商提交的材料将被保密，但不退还。
*)全部文件应按“供应商须知前附表”规定的份数提交。
★号条款为必要条件，若未能提供所列的证明文件或提供的资料为虚假或伪造的将导致按无效标处理。
★*.*有效的企业法人营业执照、资质证书（复印件加盖公章）
说明：*、需提交“多证合*”新版营业执照。
★*.*依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明
（供应商为企业法人的，须提供近*个月内任意*个月纳税证明和社保入账票据凭证，复印件加盖公章）；
本单位成立以来，*直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。
特此声明。
供应商名称（公章）：
被授权人签字：
★*.*近*年（****年**月起至今），在经营活动中没有重大违法记录的声明（并须附供应商参加本次采购活动期间的信用记录情况截图）
我公司在近*年（****年**月起至今），在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
特此声明。
供应商名称（公章）：
被授权人签字：
注：
*、信用信息查询渠道：“信用中国”网站（***.***********.***.**）和中国****网（***.****.***.**）；
*、信用信息查询截止时点：本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间；
*、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网站查询截图打印稿形式与其他采购文件*并保存；
*、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国****法》第***条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入****严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加****活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔****〕***号《关于规范****行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
★*.*会计师事务所出具的上*年度（****年度）审计报告或银行资信证明
供应商提供本单位上*年度（****年度）经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖供应商公章。如供应商无法提供上*年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。
供应商以专业担保机构出具的投标担保函的形式交纳投标保证金的，可不再提供上述资信证明（按照《****市财政局关于进*步扩大****信用担保试点工作范围的通知》（京财采购〔****〕**号）执行）。
说明：
*、银行资信证明是指供应商参加本次投标截止日前*个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立*年内的公司可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。
*、银行资信证明可以是复印件并加盖供应商公章，评标委员会保留审核原件的权利。
*、银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。
*.*供应商基本情况表
供应商基本情况表
| 供应商全称 |
|
| 主要业务范围 |
|
| 法定代表人姓名 |
|
职 务 |
|
| 投标人地址 |
|
邮政编码 |
|
| 电 话 |
|
传 真 |
|
| 成 立 日 期 |
|
现 有 职工 人 数 |
|
| 资质等级证书 |
等 级： 证书号： |
| 质量管理体系证书 |
等 级： 证书号： |
| 在投标联合体中承担的工作 |
|
| 设计单位组织机构简介：（部室划分、各部室人数、中高级职称、注册建筑师、结构师等人员数）组织机构框图附后技术人员总数： 人注册电气工程师： 人 |
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
*.*业绩情况表
业绩情况表
| 建 设 单 位（业主） |
|
|
|
| 工 程 名 称 |
|
|
|
| 建设规模（建筑面积/建设长度、深度） |
|
|
|
| 完成日期（年/月/日） |
|
|
|
| 主要设计人员情况 |
|
|
|
| … |
|
|
|
注：需附合同主要章节复印件。
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
*.*拟投入本项目的主要人员
拟投入本项目的主要人员
| 序号 |
姓 名 |
年龄 |
性别 |
学 历 |
专业 |
职称 |
在本项目拟任职务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
供应商名称：（盖章）
日期：年月日
*.*-*拟投入本项目的主要设计人简历表
拟投入本项目的主要设计人简历表
| 姓 名 |
|
性 别 |
|
出生日期 |
年 月 日 |
| 毕业院校及专业 |
|
毕业时间 |
年 月 日 |
| 从事本专业时间 |
|
为申请人服务时间 |
|
| 执 业 注 册 |
|
职 称 |
|
| 主 要 经 历 |
| 时 间 |
参加过的工程设计项目名称及规模 |
该项目中任职 |
|
|
|
（主要设计人员包括：总设计师、工程主持人、电气、等专业负责人）
供应商名称：(盖章)
法定代表人或授权代表：(签字或盖章)
日期：年月日
注：供应商需随此表附上主要设计人员的相关证书资料的复印件
*.*中小企业声明函（格式）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《****促进中小企业发展管理办法》（财库﹝****﹞**号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
*.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为*元，资产总额为*元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
*.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为*元，资产总额为*元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同*人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
*.*残疾人福利性单位声明函（格式，不符合条件无须提交）
注：*、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业****政策的通知》（财库〔****〕***号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加****活动时，应当提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
*、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业****政策的通知》（财库〔****〕***号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日期：
*.**监狱企业证明材料（格式，不符合条件无须提交）
根据《财政部司法部关于****支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[****]**号）》、《****市财政局****市司法局关于****支持监狱企业发展有关问题的通知》（京财采购[****]****号）的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖供应商公章。
*.**最后报价表
最后报价表
项目名称：货币形式：人民币
| 合同包 |
响应总价（元） |
设计费计算依据及计算过程 |
备注 |
| * |
小写： |
|
|
|
大写： |
|
|
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字）：日期：年月日
注：
*.此表无需在制作竞争性磋商响应文件时填写，供应商须单独打印并盖章以备最后报价之用。
*、服务方案（格式自拟）
*、采购文件要求的其它文件及供应商认为有必要提供的其它文件
（请供应商仔细阅读采购文件，并提供相关文件）。
附件（本附件为****信用担保工作相关附件，不用列入响应文件）
供应商可以以投标担保函、履约担保函的形式交纳磋商保证金、履约保证金，可以自愿选择是否采取融资担保的形式为****项目履约进行融资。具体工作按照《****市财政局关于进*步扩大****信用担保试点工作范围的通知》（京财采购〔****〕**号）执行。
****投标担保函
编号：
（采购人或采购代理机构）：
鉴于（以下简称“供应商”）拟参加编号为的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
*、保证责任的情形及保证金额
（*）在供应商出现下列情形之*时，我方承担保证责任：
*、中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《****合同》；
*、招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。
（*）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。
*、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证
我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。
*、承担保证责任的程序
*、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
*、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。
*、保证责任的终止
*、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
*、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
*、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的，我方在本保函下的保证责任亦终止。
*、免责条款
*、依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或部分免除供应商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
*、因你方原因导致供应商发生本保函第*条第（*）款约定情形的，我方不承担保证责任。
*、因不可抗力造成供应商发生本保函第*条约定情形的，我方不承担保证责任。
*、你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
*、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
*、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人（公章）
年月日
注：供应商提交的投标担保保函必须采用招标文件规定的格式，并由规定的担保机构出具，保函原件应按照招标文件规定的提交投标保证金的时间提交，投标文件中提交复印件。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
