****年辛关镇前山村委霍家村溢洪道建设项目工
程施工合同
发包人：****县辛关镇人民政府
承包人：****
签订日期：****年*月**日
签订地点：****县辛关镇人民政府
第*部分建设工程施工合同协议书
发包人（全称）：****县辛关镇人民政府（以下称甲方、业主、建设单位）
承包人（全称）：****（以下称乙方、总包、施工单位）
由发包人建设的****年辛关镇前山村委霍家村溢洪道建设项目工程，经发承包双方
协商由承包人承建。为进*步明确双方的责任、权利和义务，保障发承包双方的利益，保
证工程顺利进行，经发承包双方友好协商，按照平等互利、友好合作的原则，根据《中华
人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及国家、省市有关法规，签订该工程建设
工程施工合同（以下简称“本合同”）。
*、工程概况
*、工程名称：****年辛关镇前山村委霍家村溢洪道建设项目工程（以下简称“本工
程”）
*、工程地点：****县辛关镇霍家村（以下简称“本工程地点”）
*、资金来源：/
*、工程内容：****年辛关镇前山村委霍家村溢洪道建设项目工程（具体内容详见磋
商文件工程量清单）。
*、工程承包范围：
按设计图纸的要求，现场实际情况，在发包人的管理下，负责本工程内容范围内的工
程施工工作。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日
计划竣工日期：****年*月**日
工期总日历天数：**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期
天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合国家规范及行业标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
第*页共**页
人民币（大写）************元*角*分(¥******.**元)；
其中：
（*）安全生产费：
人民币（大写）/(¥/元)；
（*）承包人驻地建设及施工标准化：
人民币（大写）/，(¥/元)；
（*）暂列金额：
人民币（大写）/，(¥/元)；
（*）税金（税率*%）：
人民币（大写）/，(¥/元)。
*.付款方式为：
第*次支付到总工程款的**%，工程竣工验收决算后付到总工程款的**%，预留*%作
为质保金，*年后无质量问题*次性支付完成。
*、签约合同价说明：
（*）签约合同价按投标文件的构成。
（*）除根据合同约定的在工程实施过程中需进行价格调整的款项外，合同清单单价
不作调整；工程量按实计算。本合同内之工程量清单已包括了本工程议标期间往来函件内
所涉及的所有价格调整。
*、合同价格形式：固定单价。
*、项目经理
承包人项目经理：牛亚慧。
*、合同文件构成
下列文件*起构成合同文件：
（*）补充协议（如果有）；
（*）合同协议书；
（*）合同专用条款及其附件；
（*）合同通用条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）投标报价；
第*页共**页
合同履行中，发包人与承包人形成且经双方授权代表签署的有关工程的会议纪要、备
忘录、补充文件、洽商、变更等书面协议或文件视为本合同文件的构成部分。
*、承诺
本合同及其附件是发包人和承包人双方经过平等协商拟定，双方对有疑义之条款已进
行了充分的沟通和说明，双方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分建设工程施工合同通用条款中赋予的含义相同。
*、合同订立
*、签订时间：本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点：本合同在****县辛关镇人民政府签订。
*、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自合同双方法定代表人或其授权代表在本合同协议书上签名，并分别加盖双方
单位的合同专用章后（通用和专用条款及相关附件加盖骑缝章后为本合同的组成部分，同
样有效）生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
第*页共**页
发包人：(公章)，承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章），（签字或盖章）
组织机构代码：，组织机构代码：******************
地址：，地址：太原市*柏林区新晋祠路*号
*-*-****号
邮政编码：，邮政编码：******
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：****-*******
传真：，传真：****-*******
电子信箱：，电子信箱：*********@**.***
开户银行：，开户银行：中国银行股份有限公司****
省分行营业部
账号：，账号：************
第*页共**页
第*部分建设工程施工合同通用条款
略
第*页共**页
第*部分建设工程施工合同专用条款
*、*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：依据通过施工图、招标工程量清单编制投标报价、施
工过程中双方的变更签证会商纪要、洽商性文件、施工组织设计及专项方案、暂估价书面
认价文件等作为合同其他有效文件，但变更、签证、会议纪要、洽商性文件不得与本合同
约定的条款相冲突，如果冲突，仍以本合同约定的条款为准。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。
*.*.*.*永久占地包括：/。
*.*.*.**临时占地包括：/。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：无。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行国家、****省的现行公路工程施工及验收规
范、规程和技术、验评标准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：没有成文规范、标准规定的，
执行设计文件的具体要求。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同履行中经双方法人或授权委托代理人签署并分别加盖双方单位的公章后生
效的补充协议；
（*）合同协议书；
（*）合同专用条款及其附件；
（*）合同通用条款；
第*页共**页
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）投标报价；
合同履行中，发包人与承包人形成且经双方授权代表签署的有关工程的会议纪要、备
忘录、补充文件、洽商、变更等书面协议或文件视为本合同文件的构成部分，但变更、签
证、会议纪要、洽商性文件不得与招标文件和本合同约定的条款相冲突，如果冲突，仍以
本合同约定的条款为准。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类
内容的文件，应以最新签署的为准。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限：分阶段逐批提供，并不迟于具体工程施工前*天。
发包人向承包人提供图纸的数量：提供用于施工管理及制作竣工资料的施工图*套，
其他有关资料*套。施工图利用的通用标准图集以及规范、标准及国家和行业管理部门颁
发的有关资料承包人自己提供并且承担其费用；承包人需要增加图纸套数的，发包人可代
为复制，复制费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：经发包人确认的满足合同工程施工要求所需的全部
图纸及其他有关资料。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：/；
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：必须保证*套完整的图纸。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在签发生效后*天内将与合同有关的通知、批准、证明、
证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
（*）除非发包人代表在承包人发出的工程施工联系函或其它报告、文件上签署明确
意见,否则,发包人代表的签名或其他人的签名（即使其他人签署意见），仅表示发包人对
该份文件的签收,不能作为发包人意见或结算的依据；
（*）发包人代表、总监理工程师行使职权时发出的书面文件必须是本人的签字并加
盖建设单位或监理单位印章（包括发承包双方确认的项目印章），只有印章而没有本人签
第*页共**页
字的，该文件对发包人、承包人均没有约束力。
*.*.*发包人接收文件的地点：发包人办公室；
发包人指定的接收人为：（发包人另行书面通知承包人）。
承包人接收文件的地点：承包人办公室；
承包人指定的接收人为：（承包人另行书面通知发包人）。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：无。
*.**.*场内交通
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包
人仅向承包人提供施工场地；场内道路由承包人按施工通行要求对施工道路进行砼硬化及
日常维护，以满足文明施工需要，并承担道路硬化及日常维护及文明施工等事项发生的全
部费用。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人
承担。
（*）承包人应在签订合同前认真勘查施工现场，根据施工现场情况，准确分析可能
涉及的场内道路铺设成本，并将该成本计算在合同报价内，否则，因承包人应预见而未预
见情形，导致额外增加的费用由承包人自行承担。
（*）承包人应为特种车辆缴纳保险，并保证特种车辆的操作人员具备相应的证书及
资质能力，否则，由此引发交通事故或责任事故的，由承包人自行承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的
技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：无。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：无。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方
式：无。
*.**工程量清单错误的修正
第*页共**页
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：已标价工程量清单如发现常规或逻辑性
错误，或相同清单特征相同的不同清单项综合单价发生较大偏离的，均属于工程量清单错
误，由合同当事人协商后重新确认调整单价；
经双方确认的签约合同价，允许调整合同价格的工程量偏差范围：结算工程量按合同
计量规则约定据实计算，结算清单综合单价按已标价工程量清单中清单综合单价执行。
*、发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：/；
身份证号：/，；
职务：/；
联系电话：/；
发包人对发包人代表的授权范围如下：
（*）负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：
（*）对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；
（*）对涉及工期延长、设计变更和现场签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影
响工程造价的相关事项作出处理；
（*）办理中间交工工程验收手续；
（*）协调施工现场及外部有关事宜。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：不迟于各单位工程开工日期前*天分阶段移交
施工现场。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款约定。
*.*.*提供基础资料
工程地质和地下管线资料纸质版承包人可在发包人资料档案室借阅或复印、发包人提
供电子资料*份。其工程地质和地下管线资料的唯*有效以发包人资料档案室的纸质版为
准。
第*页共**页
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（**）承包人提交的竣工资料的内容：符合法律规定和合同约定的全部资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后**天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：符合要求的竣工资料。
（**）承包人应履行的其他义务：
*、承包人应按政府有关规定办理相关的场地交通、环境保护、施工噪音和安全文明
施工的手续，施工中须遵守政府有关部门对施工场地交通、夜间施工、环境保护、污水排
放、施工噪音、城市管理及安全生产管理规定，以保证各级建设行政主管部门和相关行业
主管部门、设计人以及接受发包人委托对本工程有关质量进行检测单位、发包人、监理人
进入施工现场检查、监督施工的实施。
*、在施工场地内土石方车辆出入口处必须按县有关部门规定、要求设置洗车池，土
石方车辆驶入市政道路前必须经过洗车池冲洗，以保证出场上路的拉土车辆的整洁情况符
合城管的要求。承包人承担因自身原因，违反相关规定造成的损失、罚款及对周边居民的
经济补偿。
*、承包人须自发、积极地负责对图纸及技术要求作出全面检查（图纸尺寸应以图纸
上标明的为准，不能用比例尺量度），任何矛盾、不*致的地方须立即书面通知发包人。
*、与发包人另行发包的专业工程承包人及其它独立施工单位协调、配合双方工程交
接界面的工作，承包人须负责安排、统筹、管理及紧密配合发包人另行发包的专业工程及
独立施工单位施工的工程，并提供所需的协调、管理服务及设施，以便各单位能按工程师
指示，并且能按时完工。因缺乏主动协调而导致的工期延，发包人将不予考虑。
*.*项目经理
*.*.*项目经理（项目经理不在现场时，项目副经理可代行项目经理权限，遵守本合
同对项目经理的约定，下同）：
姓名：牛亚慧
身份证号：******************
承包人对项目经理的授权范围如下：
（*）代表承包人负责履行合同，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责；
第**页共**页
（*）确定工程项目的组织机构，组织制定项目的各项管理制度；
（*）以承包人的名义处理与对外相关事务，受委托签署有关合同、签署签证、签发
文件；其中与发包人有关的合同、协议，须法人签注意见后方可生效；
（*）调配并管理进入工程的人力、资金、材料、机械设备等生产要素，选择施工作
业队*，保证现场施工劳动力、机械设备能满足本工程进度要求。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于**天（特殊情况须征得发包人
同意），每天到岗时间不少于*小时。
*.*.*承包人擅自更换项目执行经理的违约责任：约定每发生*次，承包人须向发包
人支付罚款人民币**元整（小写：￥****元整）；上述违约金均从承包人工程款中扣除，
并无须得到承包人同意；同时发包人有权利解除合同，另行选择承包人。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目执行经理的违约责任：约定每发生*次，承包
人须向发包人支付罚款人民币**元整（小写：￥****元整）；上述违约金均从承包人工
程款中扣除，并无需得到承包人同意。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知
后*天内（附件*《承包人主要施工管理人员表》）。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：约定每发生*次，
承包人须向发包人支付罚款人民币**元整（小写：￥****元整）；上述违约金均从承包
人工程款中扣除，并无须得到承包人同意。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：无。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自
离开施工现场的违约责任：每离开*天处以罚款人民币**元整（小写：￥***元整）；
上述违约金均从承包人工程款中扣除，并无须得到承包人同意。
*.*清理现场
清理现场的费用由承包人及其他责任方承担。
*、工程质量
*.*质量要求合格
*、安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人对施工安全防护及文明施
第**页共**页
工等负全责并承担全部费用，若由此导致发包人损失，概由承包人承担。
*.*.*关于治安保卫的特别约定：发包人委托承包人负责施工现场的工程治安管理工
作并承担相关管理费用，现场治安管理机构或联防组织由承包人组建。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（*）根据工程需要，由承包人提供和维修施工使用的照明、交通标牌、标志设施及
其它维护设施，并负责施工场地安全保卫和交通协管工作。
（*）工程施工期间，承包人应根据工程进度，对基坑周围进行围护和安全防护，设
置安全网，防护材料；要求达到建设行政主管部门及相关单位对施工现场现行规定的要求。
（*）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，建立健全安全防护和文明施工
的制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按安全文明施工的相关规定组织施工，采取
必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受有关部门依法实施的监督检查。由于承
包人违反安全生产有关规定或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人
承担。
（*）承包人在施工期间，须根据工程施工需要对现场进行合理的场地硬化和绿化，
及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等。建筑垃圾和剩余材料应及时清理出
现场，保证施工现场井然有序。现场排污、排水承包人需满足要求处理后方可排入市政排
水或排污井。
（*）严格执行《建设工程施工现场环境与卫生标准》(******-****)绿色文明工地标
准的相关要求（包括并不限于基本标准），遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音、
环境保护以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，费用由承包人承担；在
施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，并且由此发
生的费用及罚款由承包人承担。
（*）承包人由于现场安全文明施工问题导致工程被相关管理部门罚款、下令停工或
其它处罚，承包人承担*切责任；此外，发包人可对承包人收取每次每项**元的违约金。
（*）施工中如出现安全事故，承包人应承担全部责任。发包人有权根据现场安全事
故的情况和责任轻重，向承包人收取每宗**元的违约金，并且此违约金的收取不能免除
承包人应承担的其它责任。
（*）包括但不限于发生以下情况而受到各类媒体报道，承包人除应积极处理控制事
态、消除事件对发包人声誉或项目销售的影响外，承包人每次还应向发包人支付违约金*
第**页共**页
**元：
①因承包人原因导致工程安全、质量问题，或施工现场发生火灾、重大伤亡事故；
②隶属于承包人的工人发生纠纷上访、堵路堵门。
*、工期和进度
*.*异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：*级以上大风天气、日降雨
量**毫米以上的天气、雪天、气温超过**度以上的高温天气（非主体施工时不计算）。
*.*暂停施工
*.*.*发包人原因引起的暂停施工
（*）因发包人材料供应不及时造成停工每周超过*小时的，经发包人签字认可，在
不影响总工期的前提下，承包人可对工期予以合理调整；
（*）因下列原因经发包人签证确认，承包人工期可相应顺延：
①在施工生产过程中，因非承包人原因*周内累计停水、停电达*小时以上造成停
工；
②设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度；
③因政府城市管理等原因造成的非承包人原因引起的暂停施工；
④因中高考期间扰民、限行等政策因素的暂停施工；
⑤人力不可抗拒因素。
*.*提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：无。
*、变更及其他
*.*变更的范围
关于变更的范围的约定：
（*）发包人交付的图纸、变更通知和有关技术资料，作为施工的有效依据；开工前
由发包人组织的设计交底和图纸会审；
（*）合同通用条款第**.*条约定之变更的情形；
（*）合同履行过程中，发包人可以将同本工程相关的合同约定范围外工程委托承包
人负责施工。承包人对合同外工程实施结束前**天内，向发包人申请费用签证，发包人
完成认价后形成结算价格；最终发包人核实工程量后，据实予以确认。
*.*变更计价
第**页共**页
*.*.*变更计价原则
关于变更计价的约定:
（*）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（*）已标价工程量清单中没有相同的（包括无相同项目、但有类似项目的），按照
晋建标字[****]**号文件****省住房和城乡建设厅关于发布****《****省建设工程计价
依据》的通知，按照《建设工程工程量清单计价规范》*******-****中规定的组价方式
组价。
*.*.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额为发包人对合同清单价格的有效补充，
本金额不再单列使用，由双方按合同约定计价条款正常结算。
*.*计日工
（*）计日工单价相关规定，本费用仅计取税金；
（*）采用计日工方式计价的，具体按相关规定执行；
（*）计日工采取工程签证单形式经发包审批确认后，由承包人汇总，按变更计价支
付程序办理结算及付款事宜。
*、价格调整
*.*市场价格波动引起的调整
因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：
由承包人供应的钢材、地材材料价格调整：以施工同期《****省****县建设工程材料
不含税指导价格》作为基准价格（投标期材料基准价），以工程施工同期《****省****市
建设工程材料不含税指导价格》的加权平均单价作为合同履行期间（指本合同工期，及发
承包双方确认的合理工期调整）的材料单价，设定材料单价涨跌幅风险范围为±*%（正负
*分之*），在承包人已标价工程量清单中载明的材料单价（投标期材料报价）基础上，
对超过涨跌幅风险范围以外的部分予以调整。
*.*法律变化引起的调整
（*）基准日期后，规费费率、税费费率变化导致承包人在合同履行过程中所需要的
费用发生除第*.*款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此
增加的费用；减少时，须从合同价格中予以扣减。
（*）因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费
用和（或）延误的工期由承包人承担。
第**页共**页
*、合同价格、付款方式、计量与支付
*.*合同价格形式
本合同采用固定单价合同价格形式。
（*）全部工程采用工程量清单计价。
*.*付款方式
签定合同，乙方施工人员、材料进场后预付**％的工程款；进度款支付扣除预付款，
按照进度产值的**%进行支付；工程完工验收合格，支付至合同金额的**%，剩余工
程款按照审定金额**%，并在*日内付清；留*%质保金*年后付清。
*.*计量
**.*.*计量原则
（*）工程量计算规则：依据《公路工程量清单计价规范》及《公路工程计价依据》
规定的工程量计算规则计算工程量。
*.*支付账户及发票管理
（*）发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
（*）发包人每次付款前，承包人须先向发包人开具加盖发票专用章的发票。
**、验收
**.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的其它约定：承包人配合发包人竣工验收通过。
**.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：无。
**、竣工结算
竣工结算申请单应包括的内容：
①工程结算书（编制说明、造价汇总表、造价明细、工程量计算书等）
②签证单、设计变更单、工程指令单（签证造价汇总表、签证造价明细、签证单及
设计变更和工程指令单原件）
③竣工图、施工图
④工程承包合同及补充协议
⑤开工报告、工程验收证明
竣工结算申请单的资料份数：*式*份。
第**页共**页
**、不可抗力
**.*不可抗力的确认
除合同通用条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**、保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：无。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：投保内容按国家有关规定执行。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。
**、争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
**、补充条款
**.*发包人保留施工期间在本合同施工场地的所有围栏及永久建筑物上设置广告的
所有权。承包人未征得发包人同意，不可在上述地点设置承包人承建本工程的广告。
第**页共**页
建设工程廉洁协议书
甲方（发包人）：****县辛关镇人民政府
乙方（承包人）：****
工程项目名称：****年辛关镇前山村委霍家村溢洪道建设项目工程
为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家
和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如
下：
*、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设
的各项规定。
*、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。
*、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券
和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。
*、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
*、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安
排以及出国等提供方便。
*、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、
工程分包等经济活动。
*、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方
工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
*、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、
工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
*、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入
高档娱乐性场所。
*、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。
**、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位
举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，
在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。
**、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根
据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价*%—*%的违约金，由此给甲方造成的损
失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。
**、严格执行中纪委下发的中纪发【****】*号《中共中央纪委关于严格禁止利用
职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。
**、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，
经协议双方签署后立即生效。
甲方(公章)：，乙方(公章)：
法定(授权)代表人：，法定(授权)代表人：
签约日期：****年**月**日，签约日期：****年**月**日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
