****师范大学附属医院
临床医学院教学楼*楼装修改造工程
施工合同
发包人：****师范大学附属医院
承包人：****
*页共**页
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****师范大学附属医院
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****师范大学附属医院临床医学院
教学楼*楼装修改造工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****师范大学附属医院临床医学院教学楼*楼装修改造工程。
*.工程地点：****市温州路***号。
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：****资金。
*.工程内容：****师范大学附属医院临床医学院教学楼*楼装修改造工程。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）
*.工程承包范围：
****师范大学附属医院临床医学院教学楼*楼装修改造工程，工程量清单及图
纸的所有内容。
*、合同工期
计划开工日期：***年月*日
计划竣工日期：****年*月_*
日。
工期总日历天数：***日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合《建筑工程施工质量验收统*标准》（**-*****-****）及相关规
范的“合格”标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）************元整(￥*******_元)；
*
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）*********元*角*分￥*****.**元)；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(?元)；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）元）；
（*）暂列金额：
人民币（大写）（￥元)。
*.合同价格形式：单价合同
*、项目经理
承包人项目经理：邵钰洁
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书；
（*）碳商函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同
*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字
或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约
*
定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程
另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月***日签订。
*、签订地点
本合同在****师范大学附属医院签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字、盖章并按约定交纳了履约保证金后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份承包人执*份。
发包人：（公章）承包人：（公章）
****
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****市****区温州路***号地址：****市西湖区曙光路**号
邮政编码：******邮政编码：******
分有限
饰股份
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人
电话：电话：****-************-********电话：****-********
传真：传真：****-********
电子信箱：电子信箱：
开户银行：****银行市民中心支行开户银行：****银行文创支行
账号：*******************账号：*******************
总经办已备案
第*页共**页
第*部分通用合同条款
（略），执行建设工程施工合同[**-****-****]通用条款内容
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：
招标文件、施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技
术、经济和组织的综合性文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：****
资质类别和等级：****-********
联系电话：工程监理综合甲级
电子信箱：*******@***.***
通信地址：****市****区德胜路***号
*.*.*.*设计人：
名称：****新中环建设集团有限公司
资质类别和等级：甲级
联系电话：****-********
电子信箱：********@**.***
通信地址：****市西湖区西溪街道莫于山路武林巷*号易盛大厦*楼。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工
场地。
*.*.*.*永久占地包括：上
*.*.*.**临时占地包括：*
第*页共**页
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：
（*）《****市建设工程工程量清单计价实施细则（****年修订）》
（*）《关于进*步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知口（杭建工
发（****）***号）
（*）省、市建设管理部门发布的规范性文件。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规
范，包括《建设工程项目管理规范》（**/******-****）、《建筑电气工程施工质量验收规
范》（*******-****），最终按发包人要求根据相关标准进行验收。如由第*方有资质的机
构验收，验收相关费用由承包人承担。若不同标准和规范之间要求不*致的，以较高标准为
优先。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）成交通知书（或项目发承包基本情况表）
（*）碳商函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件：
①施工组织设计；
②其他：招标文件及补充招标文件等相关文件。
*.*图纸和承包人文件
第*页共**页
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：；
发包人向承包人提供图纸的数量：；
发包人向承包人提供图纸的内容：*。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、详细的工期质量安全文明保证措施方案、
工程进度计划、月工程量报表、月进度报表、周作业计划、发包人要求必须提供的其他文件；
承包人提供的文件的期限为：
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子版；
发包人审批承包人文件的期限：承包人提供完备资料文件情况下，发包人收到*天内予
以审批或提出修改意见（不包括专用条款**.*工程变更文件审批）。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：*
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在文件发出后*_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、
指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****师范大学附属医院
发包人指定的接收人为：孙立军
承包人接收文件的地点：****市西湖区曙光路**号
承包人指定的接收人为：邵钰洁
监理人接收文件的地点：****市****区德胜路***号
监理人指定的接收人为：郑*方
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，
并承担相关手续费用和建设费用。
第*页共**页
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人施工过程涉及以上交通运输或通行的均由
承包方负责，涉及办理相关手续或承担相关费用也由承包人自行负责办理。确保做到文明施工、
安全施工，由于承包人原因导致的罚款由承包人承担。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人施
工过程涉及以上交通运输或通行的均由承包方负责，涉及办理相关手续或承担相关费用也由承
包人自行负责办理。确保做到文明施工、安全施工，由于承包人原因导致的罚款由承包人承担。
涉及以上交通运输或通行措施均由承包人自行负责办理。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在
合同价款内。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：。
调整合同价格的修正时间：
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓生名：孙立军
身份证号：******************
职只务：*
联系电话：***********
电子信箱：
第*页共**页
通信地址：****市温州路***号****师范大学附属医院**号楼
发包人对发包人代表的授权范围如下：（*）代表发包人对工程质量、进度、成本、安全
及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权
要求施工单位采取整改措施；
（*）发包人代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候
撤回并重新委派，委派和撤回均应提前*个工作日通知承包人：
（*）发包人代表的指令、通知及签证须由其本人签字并盖公章（仅有本人签字未盖章的，
经发包人追认，则对发包人有效；发包人不予追认的，对发包人不具有效力），以书面形式交
给承包人现场代表（或合同约定签收人），承包人代表在回执上签署姓名和收到时间。当承包
人代表不在施工现场时，发包人可要求属于承包人其它管理人员代签，签字后即可视为承包人
代表已签收。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期*天前向承包人移交施工
现场。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（*）将施工用水、用电、通讯线路等
施工所必需的条件接至施工现场内；（*）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场
的交通条件
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：无。
发包人提供支付担保的形式：无
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：承包人在工程竣工验收合格后提交完整的技术资料，
电子文本；资料包括且不限于招标文件及补充文件、投标文件、投标澄清文件或承诺书、中标
第**页共**页
预付款支付期限：合同签订生效后，发包人收到承包人缴纳的履约保证金和合法票据后。
预付款扣回的方式：*
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：卜
预付款担保的形式为：
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：“建设工程工程量清单计价规范”（*******-****）
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：按工程进度计量。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：
合同签订后**天内承包人向发包人缴纳合同金额*%履约保证金，工程竣工验收合格后，
承包人无违约的，无息退还：
合同签订生效后，发包人收到承包人提交的履约保证金和合法票据后，支付合同总价的
**%。
工程竣工验收合格，承包人提交应归档的全部技术文件、资料，且发包人收到有效票据后，
支付至合同总价的**%。
工程变更部分审计结算前不予支付；审计结算后，并收到有效票据后支付至审计审定价的
**.*%，如有扣款，则*并扣除：
竣工验收合格之日起质保期满后无质量争议的，发包人无息支付质量保修金（审计审定价
的*.*%）。
工程结算审核追加服务费：按照《****省建设工程造价咨询服务基准收费标准》（浙价服
[****]**号文）规定的“超过*%以外的核减额、核增额的*%”在完成结算审核后由承包人
支付，可在合同款中扣除。
第**页共**页
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
（*）发包人支付进度款的期限：
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：承包人应配合办理工程竣工验收手续：承包人先提交竣工申请
报告给发包人，发包人收到资料后，如认为符合验收条件的，将组织设计、施工进行验收；如
认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交的竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，
直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整后再组织验收，承包人必须提交完整验收
资料并通过验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条
款规定执行。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后*天内完成工程的移交。
第**页共**页
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款规定
执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：延期每超过*天，承包人承担****元/
天的违约责任。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：按通用条款。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由承包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：**天内。
**.竣工结算
**.*凌工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后**天内。
竣工结算申请单应包括的内容：
（*）竣工结算合同价格：
（*）发包人已支付承包人的款项；
（*）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外。
（*）发包人应支付承包人的合同价款
（*）竣工验收报告、审计报告等全部相关资料。
**.*凌工结算审核
**.*.*发包人审批竣工付款申请单的期限：按发包人和审价单位的审价期限约定。
**.*.*发包人完成竣工付款的期限：审价单位最终审定后
**.*.*关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：审价单位最终审定为准。
第**页共**页
**.*.*工程决算审计的核减率、核增率应控制在*%（含*%）之内，若核减率、核增率超
过*%以上，则超过部分的审计费用按浙物价（****）**号文件规定计取，由承包人直接支付
给审计公司。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款并符合
审价单位审价规定。
（*）发包人完成支付的期限：按通用条款并符合审价单位审定后。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：按建筑工程质量保修书规定。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：审计审定价的*.*%。在工程项目竣工前，承包人按专
用条款*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：下
（*）*.*%的审计审定价；
（*）其他方式：工
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第_*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款
的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
第**页共**页
（*）其他扣留方式：
关于质量保证金的补充约定：竣工验收满*年后无质量异议**天内无息支付质量保修金。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：按建筑工程质量保修书规定。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款。
**．违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：上
（*）发包人违反第**.*款【变更的范围）第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转
由他人实施的违约责任：
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原
因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责
任：_
（*）其他_
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项（发包人违约的情形）约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约
行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
第**页共**页
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：未按招标要求及投标承诺内容执行的情形。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将中标项目转让
（转包给他人或工程进度迟延**天）等情形的，发包方有权终止合同，没收履约保证金，如
给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部份予以赔偿，并依法承担相应的法律责
任。
（*）本工程严禁违法分包、转包，如发现擅自违法分包，除立即取消分包资格外，还要
对承包人人处以合同价*%的罚款；如有转包，处以合同价**%的处罚，同时解除合同，并承担
给采购人带来的*切损失。
（*）*、发包人指定、承包人采购的材料、设备，承包人应在发包人指定的生产厂家或品
牌范围之内采购材料、设备，未经发包人批准，承包人擅自在指定范围之外采购的，承包人除
无条件更换符合要求的产品外，需向发包人支付**元／次的违约金，且承担由此发生的费用，
因此延误工期的，责任由承包人承担；
*、承包人采购的材料设备未经验收即进场施工的，除承包人每次需向发包人支付**元
的违约金之外，发包人并有权要求承包人对不符合要求的材料设备进行更换，承包人应按发包
人要求的时间将不符合要求的材料设备运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发
生的费用，延误的工期不予顺延。如不能按时完成上述工作，发包人有权对材料进行自行采购，
采购所发生的材料费、运输费及其他交易费用从承包人的竣工结算款中扣除；
、承包人须进行材料封样，如发现与招标文件要求不符，发包人有权要求更改，如承包
*
人未按求拒不执行的，甲方有权终止合同。
*、承包人采购的同*材料设备，连续*次不符合要求的，发包人有权决定将该材料设备
的供应变更为由发包人采购或发包人指定承包人采购的方式。相关费用均由承包人承担：
*、除招标文件要求外，本工程选用的材料必须达到国家质量标准及环保要求，若承包人
使用不合格或不符合本工程质量要求的劣质材料设备施工，*经发现，发包人有权制止使用，
甚至停工、返工或中止合同，并要求承包人免费更换及赔偿损失。无论发包人是否发现和制止，
第**页共**页
由于使用不合格或不符合本工程质量要求的劣质材料施工后所引起的*切责任均由承包人自
负。
*、施工过程中*旦发现承包人使用假冒产品或存在以次充好的现象，发包人有权解除合
同，并处以合同总价**%的处罚
（*）本工程质量必须达到现行建设工程质量验收合格标准，验收时需*次性通过验收，
否则承包人除按要求进行整改直至通过验收外，需按合同价的*%向发包人支付违约金，如整
改后仍不能通过验收合格，则承包人应承担因此而引起的*切损失，并向发包人支付合同价
*%的违约金，同时没收**%的履约担保金，以上费用直接从工程款及担保金中扣除。承包人不
按要求整改的，发包人有权委托他人进行整改，整改费用由承包人承担，在工程款中扣除。发
包人委托第*方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程维修责任，造成工期延误的
还应按本专用条款第*.*.*条执行
（*）工期：***日历天
迟延交付或验收不合格的，承包人每日按合同价款*.**%支付违约金。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：当承包人的违约导致违约金超过履约保证金额的，
且潜在影响合同顺利执行的，发包人有权单方面扣除工程款并解除合同，保留进*步并追究承
包人的违约责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以
其名义编制的其他文件的费用承担方式：不支付承包人任何额外费用。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**．保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款。
**.*其他保险
第**页共**页
关于其他保险的约定：发包人委托承包人投保建筑工程*切险以及其他有关部门规定必须
办理或要求办理的各类强制保险（民工工伤保险、意外伤害保险、进场设备财产险等）、劳动
保险和承包人认为需投保的*切内容。费用已包含在投标报价中。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须为其施工现场的全部人员办理意
外伤害保险并支付保险费。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事
先征得发包人同意。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：查。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：*
选定争议评审员的期限：*
争议评审小组成员的报酬承担方式：*。
其他事项的约定：*
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：*
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向****仲裁委员会申请仲裁；
（*）向发包人所在地人民法院起诉。
**.其他补充事项的约定：
**.*承包人施工应服从发包人的现场管理。为减少改造工程对发包人正常工作的影响，
需要间断施工或按发包人管理需要临时调整施工时间等，施工作业环境的种种不利因素，如夜
间施工、垃圾装袋外运等，均需由承包人考虑，并将所需费用包含在碳商报价中。
**.*施工进场前成交人将改造的相关计划和技术方案、措施等发包人处进行报备，未按
要求实施产生的*切后果和责任均由成交人自行承担。
第**页共**页
**.*施工期间的安全文明施工及现场的安全围护等必须按照国家规范及行业要求组织实
施，未按要求实施产生的*切后果和责任均由成交人自行承担。
**.*本项目涉及的前期报批备案、临时应急措施等费用均包含在碳商报价内，承包人自
行考虑，不*次调整。
**.*施工区域安装夜间照明灯具。
**.*现场垃圾每天施工结束前清理完毕，垃圾（除管板外）必须装袋清运，并保证垃圾
清运通道在每次清运完成后予以清洁。
**.*施工人员必须由指定通道出入工地，并要求服装整洁、佩戴工作牌；
**.*噪音控制，晚上*点至第*天上午*点较大噪音工作（切割、凿除等）不得施工，
并能够根据医院的通知及时停工；
**.*安全用电，严格*级配电箱制度，杜绝乱拉乱接等不规范用电行为。禁止从医疗电
源取电；施工接电须经医院相关科室确认后，方可实施。
**.**施工场地严控吸烟，如果不能保证禁止吸烟，必须按照医院要求设置吸烟点，吸烟
点外禁止吸烟。除指定灭烟筒外，工地现场发现烟头立即处罚。
**.**按照规范和医院要求配置施工现场消防设施。
**.**若施工需要使用明火则须经发包人批准同意后，方可施工。
**.**保证安全文明施工，若发生安全事故均由施工方负责承担相应风险，发包人不承担
任何责任。
附件
专用合同条款附件：
附件*：工程质量保修书
附件*：工程安全施工管理协议
附件*：工程建设项目廉洁责任书
第**页共**页
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
