水利工程施工合同
项目名称：********县东风水库(径口镇)除险加固工程
项目编号：********-**-******-****
合同编号：博工河施〔****〕**号
发包人：****县水利工程与河道管理站
承包人：****
****年月*日**日
第*节合同协议书
****县水利工程与河道管理站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施********
县东风水库(径口镇)除险加固工程（项目名称），已接受****（承
包人名称，以下简称“承包人”）对该项目********县东风水库(径口镇)除险加固工程（项
目名称）的投标，并确定其为成交人。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书；
（*）磋商函及磋商函附录；
（*）专用合同条款（含附加条款）；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*.签约合同价：人民币（大写）*************元*角*分（¥*******.**）
*.承包人项目经理：刘永。
*.工程质量符合：达到国家和行业施工验收规范合格标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为***日历天。
*.本协议书*式*份，合同双方各执*份。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：****县水利工程与河道管理站承包人：****
（盖单位公章）（盖单位公章）
法定代表人(或项目负责人)：，法定代表人(或其委托代理人)：
地址：****市玉州区南江街道岭塘村第**
地址：****县****镇朝阳西路***号
队村民小组第**号
邮政编码：******，邮政编码：******
联系电话：****-*******，联系电话：****-*******
电子信箱：*****@***.***，电子信箱：*********@***.***
开户银行：中国建设银行股份有限公司****
开户银行：财政专户
分行
开户账号：财政专户，开户账号：********************
地址：****市人民东路***号
签订日期：****年*月**日，签订日期：****年*月**日
第*节通用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
*.*.*合同
*.*.*.*合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、磋商函及磋商函附录、
专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同
文件。
*.*.*.*合同协议书：指第*.*款所指的合同协议书。
*.*.*.*成交通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
*.*.*.*磋商函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的磋商函。
*.*.*.*磋商函附录：指附在磋商函后构成合同文件的磋商函附录。
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术
条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。
*.*.*.*图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的
施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的
*部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于
施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的*部分，用于在履行合同中检验
承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
*.*.*.*已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要
求填写并标明价格的工程量清单。
*.*.*.*其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
*.*.*合同当事人和人员。
*.*.*.*合同当事人：指发包人和（或）承包人。
*.*.*.*发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
*.*.*.*承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
*.*.*.*分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某*部分工程,并
与其签订分包合同的分包人。
*.*.*.*监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的
法人或其他组织。
*.*.*.*总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的
全权负责人。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*工程：指永久工程和（或）临时工程。
*.*.*.*永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
*.*.*.*临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施
工设备。
*.*.*.*单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
*.*.*.*工程设备：指构成或计划构成永久工程*部分的机电设备、金属结构设备、仪
器装置及其他类似的设备和装置。
*.*.*.*施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包
括临时工程和材料。
*.*.*.*临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
*.*.*.*承包人设备：指承包人自带的施工设备。
*.*.*.*施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指
定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
*.*.*.**永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
*.*.*.**临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，并应在完工后须按合同要
求退还的场地。
*.*.*日期
*.*.*.*开工通知：指监理人按第**.*款通知承包人开工的函件。
*.*.*.*开工日期：指监理人按第**.*款发出的开工通知中写明的开工日期。
*.*.*.*工期：指承包人在磋商函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第**.*款、
第**.*款和第**.*款约定所作的变更。
*.*.*.*竣工日期：即合同工程完工日期，指第*.*.*.*目约定工期届满时的日期。
实际完工时间以合同工程完工证书中写明的日期为准。
*.*.*.*缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第**.*款约定的缺陷责任的期限,
包括根据第**.*款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
*.*.*.*基准日期：指投标截止时间前**天的日期。
*.*.*.*天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入,从
次日开始计算。期限最后*天的截止时间为当天**：***
*.*.*合同价格和费用
*.*.*.*签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的
合同总金额。
*.*.*.*合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，
发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
*.*.*.*费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分
摊的其他费用，但不包括利润。
*.*.*.*暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未
确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支
付的金额。
*.*.*.*暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定
价格的材料、设备以及专业工程的金额。
*.*.*.*计日工：指对*星工作采取的*种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价
计价付款。
*.*.*.*质量保证金(或称保留金)：指按第**.*.*项约定用于保证在缺陷责任期内履
行缺陷修复义务的金额。
*.*.*其他
*.*.*.*书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
*.*法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地
的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同
文件的优先顺序如下：
(*)合同协议书；
(*)成交通知书；
(*)磋商函及磋商函附录；
(*)专用合同条款；
(*)通用合同条款；
(*)技术标准和要求；
(*)图纸；
(*)已标价工程量清单；
(*)其他合同文件。
*.*合同协议书
承包人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另
有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位电子
公章后，合同生效。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限和数量将施工图纸以及其它图
纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，
按第**.*款的约定办理。
*.*.*承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监
理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
*.*.*图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合
同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合
同技术条款）的约定编制*份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
*.*.*图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存*套完整的包含第*.*.*项、第*.*.*项、
第*.*.*项约定内容的图纸和承包人文件。
*.*联络
*.*.*与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定
和决定等，均应采用书面形式。
*.*.*第*.*.*项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确
定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款
中约定。
*.*.*来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得
拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
*.*转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，*方当事人不得将合同权利全部或部分转
让给第*人，也不得全部或部分转移合同义务。
*.*严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿
赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
*.**化石、文物
*.**.*在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、
化石、钱币或物品属于国家所有。*旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施,防
止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、
监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期
延误由发包人承担。
*.**.*承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损
失，并承担相应的法律责任。
*.**专利技术
*.**.*承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专
利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标
准和要求引起的除外。
*.**.*承包人在响应文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
*.**.*承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同
以外的目的泄露给他人。
*.**.*合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使
用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需的
费用由发包人承担。
*.**图纸和文件的保密
*.**.*发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄
露给他人或公开发表与引用。
*.**.*承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的
泄露给他人或公开发表与引用。
*.发包人义务
*.*遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引
起的任何责任。
*.*发出开工通知
发包人应委托监理人按第*.*款的约定向承包人发出开工通知。
*.*提供施工场地
*.*.*发包人应在合同双方签定合同协议书后的**天内，将本合同工程的施工场地范
围图提交给承包人。发包人提供的施工用地范围图应标明用地范围内永久占地与临时占地的
范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
*.*.*发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约
定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关
资料，并保证资料的真实、准确、完整。
*.*协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
*.*组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
*.*支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
*.*组织竣工验收（组织法人验收）
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
*.*其它义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
*.监理人
*.*监理人的职责和权利
*.*.*监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条
款中约定。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除
合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必
须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第**
条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
*.*.*监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合
同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
*.*.*合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或
批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或
解除。
*.*总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时,
应在调离**天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，
并通知承包人。
*.*监理人员
*.*.*总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的*项或多项监理工作。总
监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权
范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效
力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
*.*.*监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合
理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、
材料或工程设备的权利。
*.*.*承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师
提出书面异议，总监理工程师应在**小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
*.*.*除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第*.*款约定应由总监理工
程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
*.*监理人的指示
*.*.*监理人应按第*.*款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授
权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第*.*.*项约定授权的监理人
员签字。
*.*.*承包人收到监理人按第*.*.*项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，
应按第**条处理。
*.*.*在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，
承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后**小时内，向监理人发出书面确
认函。监理人在收到书面确认函后**小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的
正式指示。
*.*.*除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第*.*.*项被授权的监理人
员处取得指示。
*.*.*由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增
加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
*.*商定或确定
*.*.*合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师
应与合同当事人协商，尽量达成*致。不能达成*致的，总监理工程师应认真研究后审慎确
定。
签订前从承包人的基本账户汇入的账户。发包人在工程质量保修期满后**天内将履约担保
金退还给承包人。
采取履约保函担保形式的，履约保函担保额度为中标合同金额的*%，中标人提交履约
保函（原件）给发包人，担保期限自签订本合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日
止。当履约保函的担保期已满，而工程尚未完工时，发包人有权要求承包人延长保函的担保
期限直至工程完工，发包人在工程质量保修期满后**天内将履约保函（原件）退还给承包
人。
*.*分包
*.*.*本工程不允许非法分包，分包要取得发包人同意。
*.*撤换承包人项目经理和其他人员
口*.*.*中标人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理
员、安全管理员等主要管理人员中标后不得更换(除因故去世、调离本单位外)。
☑*.*.*投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、专全管理员等主要管理人
员中标后，经中标人申请、监理机构审核允许、招标人同意后方可变更为不低于同等条件的
人员。
*.*.*项目经理每月在工地时间少于**日，且未经招标人同意的，按未履职处理，由有
关行政监督部门处理后报请自治区有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不
良行为记录。
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：按通用条款执行。
*.材料和工程设备
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*.*发包人与承包人签订的施工合同中约定是否提供材料和工程设备：不提供。
*.施工设备和临时设施
*.*承包人提供的施工设备和临时设施
*.*.*承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请
手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
（*）发包人提供的的施工设备：不提供。
（*）发包人提供的临时设施：不提供。
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：发包人指定道路通行的，发包人应负责办理好有关政策
处理上的事宜；通行道路在施工期间由施工单位维修、保养，其费用由施工单位负责。
*.测量放线
*.*施工控制网
*.*.*施工控制网的约定：由承包人负责测设、监理人核定。
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*承包人的施工安全责任
*.*.*安全施工措施所需费用在投标时不得做竞争调整。
*.*.**下列工程应编制专项施工方案：所有责任和费用由承包人承担。其中应组织
专家论证和审查的专项施工方案：所有责任和费用由承包人承担。
*.*文明工地
*.*.*本合同文明工地的约定：按水利部《****文明建设工地评审管理办法》创
建文明建设工地。
**.开工和竣工（完工）
**.*本工程主体工程完工时间为：****年*月**日。
**.*发包人的工期延误
**.*异常恶劣的气候条件
**.*.*本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(*)日降雨量大于*****的雨日超过*天；
(*)风速大于**.*-**.**/*的*级以上台风灾害；
(*)日气温超过**℃的高温大于*天；
(*)日气温低于-*℃的严寒大于*天。
(*)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；
(*)*级以上的地震；
(*)**年*遇及以上的洪水；
(*)其他异常恶劣气候灾害。
**.*承包人工期延误
(*)逾期完工违约金表(参考格式)
| 序号 |
项目及其说明 |
要求完工日期 |
违约金(元/天) |
|
本项目施工图纸及工程量清单包括的全部内容 |
合同工期 |
*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按***元/天计算。
(*)全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的*%,发包人可从应向承包人支付
的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应
完成工程的责任或合同规定的其他责任。
**.*工期提前
工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本
合同工程无提前工期奖金。
**.暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
包人承担暂停施工责任的其它情形：属于下列任何*种情况引起的暂停施工，承包人
不能提出增加费用和延长工期的要求。
①合同中另有规定的。
②由于承包人违约引起的暂停施工。
③由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
④由于承包人为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工（不包括每年的汛期的
正常停工）。
⑤未得到监理人许可的承包人擅自停工。
⑥其它由于承包人原因引起的暂停施工。
**.*发包人暂停施工的责任
(*)发包人承担暂停施工责任的其它情形：发包人可以根据资金到位情况暂停部分项
目的施工，发包人只延长因该部分暂停施工增加的工期，但不增加投资。
**.工程质量
**.*质量评定
**.*.*重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：工程质量合格。
**.*.*工程合格标准为：按《水利水电工程施工质量评定规程》进行质量检验评定，
施工质量达到合格等级；优良标准为：按《水利水电工程施工质量评定规程》进行质量检验
评定，施工质量达到优良等级。达到优良的奖金为：无。
**.*质量事故处理
**.*.*工程竣工验收时，承包人及监理人分别向竣工验收委员会汇报并提交历次质量
缺陷处理的备案资料。
**.试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*.*水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责全
部工作，并保证质量和进度。
**.*.*本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、砂浆试块和土、水泥、
砂、碎石、钢筋、砼等原材料及砂浆配合比、砼配合比等。
**.变更
**.*变更的范围和内容
（*）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的*%,关键项目：/,单
价调整方式：不调整。
**.*变更的估价原则
**.*.*已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：
①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数(中标价下浮
系数为中标价与控制价的比值)，其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由
发包人、承包人、监理人市场询价确定。
②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
**.*承包人的合理化建议
**.*.*承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
口本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。
☑本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时，对其价格按下列方式进行调整。
**.*.*物价波动引起的价格调整方式：(*)主要材料价格变化幅度超过±*％时，超过
±*％的部分调整材料价差，并计列相应的税金；
(*)主要补差材料名称：仅对在市场上购买的水泥、钢材、砂、碎石、块石、汽油、柴
油进行补差，其它材料价格*律不予调整。补差的工程造价信息及价格指数来源:《****市
建设工程造价信息》（工程所在地）。
(*)基准期主要补差材料价格：以预审审核时采用的《****市建设工程造价信息》（工
程所
在地）中发布的主要材料市场价为基准；
(*)施工期结算期主要材料价格：施工期结算月度出版的《****市建设工程造价信息》
（工
程所在地）中发布的主要补差材料信息价格；
(*)主要材料补差款按季度结算，在下*季度的第*个月结算上*季度的主要材料补差
款。
主要材料补差按以下公式进行补差：
△*=**[*-***(*±*%)]*（*+*%）
其中：
△*——主要材料补差款；
*——结算期完成工程量统计的主要材料用量；
*——结算期主要材料价格；
**——基准期主要补差材料价格；
*——增值税率。。
**.*.*调整价格的主要材料：水泥、钢材、砂、碎石、块石、汽油、柴油。
**.*.*主要材料补差的计算方法：参照**.*.*。
**.*.*采用造价信息调整价格差额：
工程造价信息的来源：参照**.*.*。
价格调整的项目和系数：参照**.*.*。
**.计量与支付
**.*预付款
**.*.*预付款
（*）工程预付款的总金额为签约合同价的**%，分*次支付给承包人。各次预付款的
支付额度和付款时间为：
第*次预付款金额为工程预付款总金额的**%,付款时间应在合同协议书签订后，由承
包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人
批准后**天内予以支付。
第*次预付款金额为工程预付款总金额的**%。付款时间需待承包人主要设备进入工地
后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付
款证书报送发包人批准后**天内予以支付。
工程材料预付款的额度和预付办法约定为：本工程无材料预付款。
**.*.*预付款保函(担保)
(*)工程材料预付款的担保约定为：无。
**.*.*预付款的扣回与还清
工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价格的**%时开始扣款，直至合同累计完
成金额达到签约合同价的**%时全部扣清。
*
式中：*(**)**——每次进度付款中累计扣回的金额；*(****)
**
*——，工程预付款总金额；
*——签约合同价格；
*——合同累计完成金额；
**——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例；
**——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价格的比例。
上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
(*)工程材料预付款的扣回与还清约定为：无。
**.*工程进度付款
**.*.*进度付款申请单
承包人提交进度付款申请单的份数：*式*份。
**.*.*进度付款证书和支付时间
(*)本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷
款利率计算的逾期付款金额的利息。
**.*.*工程进度付款的支付比例
每个付款周期按实际完成工程量的**%支付工程进度款。竣工验收合格后支付至**%，
余款在工程完工结算经财政评审确认后，并扣除质保金后在*个月内付清。
**.*质量保证金
□**.*.*.*每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的*%，扣留的质量保证金
总额为工程价款结算总额的*%。
☑**.*.*.*工程完工验收后，*次性扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的*%。
**.*.*.*在工程项目完工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时扣留工程质量
保证金。
**.*竣工（完工）结算
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工付款申请单份数：*式*份。
**.*.*除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果为准。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
（*）承包人应提交最终结清申请单份数：*式*份。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按发包人要求提供财务决算所需*切资料。
**.竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第**号）和《水利水电建设工程
验收规程》（*****）****）的相关规定执行。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收为：按相关规范规定,其余由监理主持。
**.*单位工程验收
**.*.*提前投入使用的单位工程包括：按相关规范规定。
**.*阶段验收
**.*.*本合同工程阶段验收类别包括：按相关规范规定。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：按相关规范规定。
**.*施工期运行
**.*.*需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：按相关规范规定。
**.*试运行
**.*.*试运行的组织：发包人；费用承担：承包人。
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：起算日按通用条款**.*和**.*的约
定，终止日按专用条款*.*.*.*约定。
**.保险
**.*工程保险
建筑工程*切险和（或）安装工程*切险投保人：以承包人名义投保；投保内容：为
本合同工程派遣或雇用的任何人员进行意外伤亡和人身事故保险，保险费用包含在工程报价
中；保险金额、保险费率和保险期限：在签订施工承包合同时明确。
**.*第*者责任险
**.*.*第*者责任险保险费率：/；第*者责任险保险金额：/。
**.*其他保险
需要投保的其他内容：建筑意外伤害保险；保险金额、保险费率和保险期限：/；
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后*天内提交；保险条件：/。
**.*.*保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：/；发包人负责补偿的范围与金额：/。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
**.*.*不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可
避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴
动、战争和本合同专用合同条款第**.*款的约定。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定
的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。
**.附加条款
**.*对承包人的要求
*.因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采
取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，
发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知*天后派员进驻工地直接监管工程,使
用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这*行
为不免除承包人按合同规定应负的责任。
*.遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量
管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，
施工质量等级达到合同约定等级。
*.按国家《中华人民共和国生产安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区
安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理
制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。
*.按有关施工规程规范及本竞争性磋商文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和
移交前工程保护措施。
*.承包人违约有以下情况之*者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情
节轻重处予违约金。
(*)未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员(包括建造师、专业工程
师)，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的*%~**%(视情节严重而定)。
(*)未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约
金额为履约保证金金额的*%~**%(视情节严重而定)。
(*)所有以上违约金额均在承包人的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣
除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后*次计量支付时扣相应金额补足履约保证
金。
(*)承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确
认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和
劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机械、
材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入,承包
人不得拒绝。
(*)合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承
包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。
(*)合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，挪用、扣
减安全生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，发包人有权对违反安全
生产相关规定的行为处以罚款直至终止合同。
*.承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
*.承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。
*.凡竞争性磋商文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明
显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向
监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
*.承包人未能按时完成当月合同进度计划**%工程量的，发包人有权自行组织施工，
以不超过投标报价的*倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也有
权终止本合同并清退承包人，承包人须在**天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设
备，所造成的全部损失由承包人承担。
**.有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进
行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在**天内离场，
否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
**.*发包人所有付款（含预付款）均转入如下承包人单位基本账户（开户名称：****
市清湾建设工程有限公司；基本户开户行名称：中国建设银行****分行；基本户账号：****
****************），承包人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知（法定代表
人签字并加盖单位电子公章）发包人。
**.*专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
