中标通知书
通知书编号：********************
招标编号：***********************
中标人名称：****浩洋建筑工程有限公司
你方于****-**-**（投标日期）所递交的****县****年至****年农村公路县道日常养
护及小修保养工程（项目名称）****县****年至****年农村公路县道日常养护及小修保养工程
标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人
中标价（*元）：***.*****
工程质量：符合满足《****省交通运输厅关于印发****省公路养护工程竣（交）工验收办法的
通知》（云交管养[****]**号），《公路工程质量鉴定办法》、《公路工程竣（交）工验收办
法实施细则》、《公路养护工程质量检验评定标标准
项目经理：李汉纯；项目总工：王涛；工期：***日历天（具体开工日期以招标人或监理人实
际下达的开工令为准）。
招标人：（盖单位章）
招标（盖单位章）
马
思
我
中
法定代表（签字）
打印日期：****-**-**
作为办理后续手续的唯*中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！
****县****年-****年农村公路县道日常养护
及小修保养工程
施工合同
发包人：****县交通运输局
承包人：****浩洋建筑工程有限公司
合同签订时间：*〇**年**月
****县****年-****年农村公路县道日常养护
及小修保养工程
施工合同
****县交通运输局为实施“****县****年-****年农村公路县道日常养护及小修保养
工程，已接受_****浩洋建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目
标段施工的投标，经公开招标，承包人评选为第*中标人。依据《中华人民共和国招标投标
法》《中华人民共和国民法典》等相关法律规定，发包人和承包人共同达成如下协议。
*.工程概况：涉及****县在册在库农村公路县道**条***.***公里，负责日常养护及
小修保养。
*.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）项目专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）工程量清单计量规则；
（*）技术规范；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（**）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*致之处，以上述文
件的排列顺序在先者为准。
*．合同价款约定：
计量原则：按承包方实际完成的工程量进行计量，由承包人上报并经监理工程师、跟踪
审计、发包人共同确认的工程量。
计量周期：每季度进行*次计量。
工程款结算：分段工程完成后，经发包人和监理方按《****省交通运输厅关于印发****
*
省公路养护工程竣（交）工验收办法的通知》（云交管养【****】**号），《公路工程质量鉴
定办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护工程质量检验评定标准》第
*册土建工程（*******-****）验收合格且完成资料审查审核备案，进行工程款结算。
支付方式及时间：支付实际发生工程量价款的**%，剩余的**%（含质保金）待合同期
满后以最终结算审计后分*年支付。以上款项承包人按约定向发包人提供在当地开具增值税
发票（含税）后方可拨付相关款项。
*.承包人项目经理：李汉纯。承包人项目总工：王涛
*.工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：满足《****省交通运输厅关于印发云
南省公路养护工程竣（交）工验收办法的通知》（云交管养（****）**号），《公路工程质
量鉴定办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护工程质量检验评定标
准》第*册土建工程（*******-****），且*次性验收合格。竣工验收的质量评定：合格。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人应按照监理人指示开工，服务期限为***日历天（即合同签订之日起*年）。
养护及应急工程单项工作任务的工期由甲方根据任务要求确定，并由监理通知乙方按要求工
期完成。
*.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖
单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失
效。
**.本协议书正本*份、副本*份，合同双方各执正本*份，副本*份，当正本
与副本的内容不*致时，以正本为准。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
限公
坚工程有有
发包人：****县交通运输局（盖单位章）承包人：****浩羊建筑盖单位章）
法定代表人或其委托代理人（签字)法定代表人或其委工代理人：
*
统*社会信用代码：统社会信用代码
****年**月**日****年**月**日
专用合同条款
说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项
目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所
列内容。
*.承包人的事项
*.*承包人的义务
*.*.*在交工证书签发之日前，承包人为照管、维护和修复工程缺陷所需费用已包含在
投标单价或总额价中，发包人不再另行支付。
第*.*.*目细化为：
①承包人在实施合同期必须执行发包人下发的*系列管理办法，规章制度。
②承包人在实施合同期间有义务配合或完成发包人安排的科研课题及有关工作。
③承包人在实施合同期间应充分尊重当地民俗习惯及宗教信仰，若因此而发生纠纷，由
承包人承担责任并负担由此产生的*切费用。
④承包人在实施合同期，不得因发包人未能按约定日期支付工程款，擅自停工。
第*.*.**条：
*、承包人应接受发包人及上级交通主管部门的技术指导，定期上路养护，并按要求做
好日常路况巡查工作，于每月**日前上报各相关报表及相关资料，承包人相关台账资料接
受发包人所属****县地方公路管理段检查指导及考核。资料包括：每月的养护巡查记录及绿
植养护方案、月/季度报表等相关养护台账资料。
*.承包人应全力配合发包人做好相关的检查与考核工作（市级每个季度*次，全年*次，
县级不定期）。
*.公路遭受自然灾害出现险情时，承包人应无条件按发包人的要求及时修复绿植，消除道
路安全隐患。
*.承包人必须承担日常养护的公路巡查工作，对发现的违法违规现象，如破坏绿植、盗采
绿植等现象，应及时向监理及发包人报告，确保公路绿植的完好，如上述行为影响交通通行
的应当及时清理，以确保道路正常的通行。
*.承包人须购买建筑工程*切险、第*者责任险、意外伤害险、安责险，并配备工作需要
的安全设施。上路工作时必须配备锥桶、反光背心、施工标志等常用的劳动安全工具。
*.承包人应认真制定工作计划和安全操作规程，负责上路施工人员及机器设备驾驶人员的
安全管理工作，发生安全事故导致己方人员或第*方人员伤亡、财产损失的由承包人承担全
部赔偿责任。
**
*.承包人清理的垃圾及废土不得随意丢弃公路*旁，由承包人自行运至适宜位置堆放，但
以不侵害第*方利益和确保环境不被污染为原则，如造成环境污染和侵害第*方利益所产生
的法律后果均由承包人承担。
*.若遇暴雨、大雾、大雪天时，承包人则需按法律法规及相关技术规范要求开展工作。
*.承包人应履行国家关于及时发放农民工工资相关政策，应在签订合同后按发包人及劳动
人社部门通知要求缴纳农民工工资保证金，并及时发放施工人员工资，不得拖欠，并缴纳工
伤保险。
**.承包人保证按时、按质、按量完成发包人施工通知内容，并做好施工期间作业安全及
道路保通工作。
**.乙方对道路巡查过程中发现的相关问题制定出相应的处治计划上报甲方，甲方汇同乙
方及监理对乙方所报施工方案进行审核，经甲方和监理审批后，以甲方和监理书面通知为准。
接到甲方施工通知书后**小时内，乙方应立即安排施工人员进场施工。若超过**小时不足
**小时未进场施工的，每次扣*****元。累计超过**小时*次以上（含*次）的甲方可以
解除合同，并要求乙方承担合同总价款（预计****元）**%的违约金，造成甲方损失的还
应承担甲方的损失，损失包含但不限于因乙方未及时清理安全隐患所发生的交通事故造成人
员伤亡、财产损失、职能部门对甲方行政处罚等损失。
*.*履约担保
新增内容：
*.*.*本工程双方约定担保事项如下：
（*）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无
（*）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：银行转账、保险保函、担保保函、
银行保函，履约保证金的金额：**%签约合同价（预计****元）。履约担保的退还：承包
人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金
前*直有效。发包人在收到承包人缴纳的质量保证金后**天内把履约保证金退还给承包人。
履约保证金不计息。
（*）双方约定的其他担保事项：无
*.*不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：通用合同条款执行
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*承包人的施工安全责任
安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安
全生产条件的改善，不得挪作他用。
保险金额及费率：按工程量清单执行。
**
如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程
量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定
的特殊防护措施增加的费用，由监理人按通用条款第*.*款商定或确定。
安全生产费的使用按《****省交通厅关于印发****省公路建设安全生产管理办法的通知》
的规定执行。
承包人投入本工程的施工特种机械设备，应符合国务院特种设备安全监督管理部门核准
的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验。重新安装改造的施工设备需经相关
部门的许可。
*.*承包人在施工工程中应当严格按照安全规范程序实施，如发生安全事故导致己方或第
*方人员伤亡或财产损失的，由承包人承担全部赔偿责任。
*.合同进度计划
承包人编制施工方案的内容：按通用合同条款执行
*.异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件的范围：按通用合同条款执行
*.承包人的工期延误
本款补充：
双方约定工期顺延的其他情况：日常养护及小修保养、应急处置等工期由甲方根据上级
要求合理确定某项任务的工期，除不可抗力和甲方原因外工期延误的，按日计算乙方向甲方
支付*****元/天的违约金
*.承包人暂停施工的责任
由承包人承担的其他暂停施工：按通用合同条款执行
*.变更的估价原则
*.*变更的估价原则
*.*如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；
*.*已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；
*.*已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内
参照类似子目的单价，由监理人按第*.*款商定或确定变更工作的单价，并报发包人审批。
*.*已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提
**
供的单价分析表的基础上，由监理人按第*.*款商定或确定变更工作的单价，并报发包人
审批。
如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种
违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
*.物价波动引起的价格调整
本项目所有材料业主均不进行统供
在合同执行期间（包括工期拖延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程
施工成本增加的风险由承包人自行承担。
*.计量方式及工程款结算
计量原则：按承包方实际完成的工程量进行计量，由承包人上报并经监理工程师、跟踪
审计、发包人共同确认的工程量。
计量周期：每季度进行*次计量。
工程款结算：分段工程完成后，经发包人和监理方按《****省交通运输厅关于印发****
省公路养护工程竣（交）工验收办法的通知》》（云交管养【****】**号），《公路工程质
量鉴定办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路养护工程质量检验评定
标准》第*册土建工程（*******-****）验收合格且完成资料审查审核备案，进行工程款结
算。
支付方式及时间：支付实际发生工程量价款的**%，剩余的**%（含质保金）待合同期
满后以最终结算审计后支付。以上款项承包人按约定向发包人提供在当地开具增值税发票
（含税）后方可拨付相关款项。
**.预付款
本项预付款的金额或比例为：无预付款。
**.工程进度付款
本项目工程进度款款项支付按合同条款约定执行。
**.质量保证金及农民工工资保证金
**.*预留*%的工程款作为质保金预留。缺陷责任期满，承包人缺陷责任履约完成并经
检验合格，发包人按规定将保证金返还承包人。质量保证金不计息。
**
本项目质保期为：合同竣工之日起*年。分段实施的按每段竣工验收合格之日计算。
**.*农民工工资保证金的缴存时间：按《****领域农民工工资保证金规定》（人社
部发（****）**号）、《****省《****领域农民工工资保证金规定》实施细则》执行。
农民工工资保证金的缴存金额：*%的签约合同价（预计****）
农民工工资保证金的扣留条件：按《****领域农民工工资保证金规定》（人社部发
（****）**号）、《****省（****领域农民工工资保证金规定》实施细则》执行。
农民工工资保证金的返还时间：按《****领域农民工工资保证金规定》（人社部发
（****）**号）、《****省《****领域农民工工资保证金规定》实施细则》执行。
**.其他保证金
**.*其他保证金应按专用条款数据表中规定的*分率扣留。其他保证金的计算额度不
包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
**.*在第*.*.*.*目约定的缺陷责任期满时，经监理工程师核实承包人已完成农民工
资支付的所有工作，发包人应在核实后**天内将剩余其他保证金（不计利息）返还承包人。
**.补充：
承包人提供竣工图的约定：工程交/竣工验收后**天内提供竣工图及竣工书面档案资料
*份（纸质*份，***格式电子文档*份）。
**.缺陷责任
按通用条款执行
**.保修责任
本款补充：
工程质量缺陷责任保修范围和内容
承包人在缺陷责任期内，按照有关法律。法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量
缺陷保修责任。
质量缺陷责任保修范围具体保修的内容，双方约定如下：
缺陷责任保修范围为设计施工图所示的全部内容（含投标书及附件部分，设计变更部分）。
**.不可抗力的确认
不可抗力的其他情形：按公路工程通用合同条款执行
**
**.承包人违约
*.在发包人迎检工作中，承包人必须服从发包人安排，做好配合工作，如因承包人原
因养护工作不到位导致季度或年终查评不合格的，将视为承包人部分违约，发包人有权暂停
支付工程款，并由承包人*次性支付本季度结算金额的**%的违约金，若因承包人原因出现
严重情况，发包人有权终止与承包人签订的本合同。
*.如承包人未按照上述合同约定履行自己的义务，视为违约行为发包人可以解除合同，
并要求承包人承担不低于合同总价款**%（预计****）的违约金，造成甲方损失的还应承
担赔偿责任。
*.违反通用条款相关内容，因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，设备材料
**小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造
成的损失由承包人自行承担，并由承包人向发包人承担_合同价**%（预计总价****元）
的违约金，违约金从工程计量款中扣除。
*.承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知
发出*日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，
承包人应承担人民币******元/次的违约金，违约金从工程计量款中扣除。发包人有权另
行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担，价格不经商议。
*.违反通用条款相关内容，因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成
人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人
员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币_合同价**%（预计总价****
元）的违约金，违约金从工程计量款中扣除。
*.承包人违法国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，
造成后果的，由承包人承担*切责任。*旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面
曝光，如给发包人造成经济损失，向发包人承担每次人民币合同价**%
%（预计总价***
*元）的违约金，违约金从工程计量款中扣除。
*.承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费
用从质保金中扣除。
**
*、如果因承包人原因发生恶意停工、恶意闹事，每发生*次支付违约金*****元/次，
违约金从工程计量款中扣除。
*、若发包人或建设主管部门发现承包人未能按期足额支付民工工资，建设主管部门或
发包人有权在民工工资保证金中直接扣除代为支付。由此而造成相关单位（人员）集体上访
发包人或发包人的上级主管部门，每发生上访*次，承包人承担*****元整的违约金，违约
金从工程计量款中扣除。
**、如有民工闹事等破坏发包人形象的恶性事件发生超过*次（含*次）以上，发包人
有权不清算直接托管。若承包人劳务队*、班组发生到建设单位索要工程款、恶意闹事、影
响发包人正常工作等，每发生*次，承包人承担*****元的违约金，违约金从工程计量款中
扣除。
**.发包人违约
**.*发包人无正当理由不按时返还履约保证金质保金的，发包人应向承包人支付的违
约金。
**.*本项目专用合同条款约定发包人违约应承担的违约责任：按《通用条款》及《专
用合同条款》规定执行，但建设方有正当理由的除外。
**.*.*双方约定的发包人其他违约责任：如有，协商解决.
**.争议的解决
本合同在履行合同过程中产生的争议，由_双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第
*种方式解决：
（*）提交****仲裁委员会仲裁；
（*）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
**.项目管理办法
项目实施过程中，中标单位必须执行****省公路局及****县交通运输局下发的*系列管
理办法，规章制度。
**
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关****、廉政
建设的规定，为做好****中的党风廉政建设，保证****高效优质，保证建设资金的
安全和有效使用以及投资效益，****县****年-****年农村公路县道日常养护及小修保养
工程（项目名称）项目法人****县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）
与该项目的施工单位****浩洋建筑工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），
特订立如下合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
（*）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（*）严格执行_****县****年-****年农村公路县道日常养护及小修保养工程
（项目名称）标段合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合
同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反****管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认
真查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义
务。
（*）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予
处理并要求告知处理结果的权利。
*.发包人的义务
（*）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得
让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（*）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人
提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配
偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动等。
（*）发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要
求承包人购买合同规定外的材料和设备。
**
（*）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞，不准利用职权从事各种个人有偿中
介活动和安排个人施工队*。
*.承包人的义务
（*）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重
礼品。
（*）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的
任何费用。
（*）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（*）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品
等。
*.违约责任
（*）发包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，
应予以赔偿。
（*）承包人及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交
通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或
发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行
情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为（项目名称）标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效
力，经合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份，由发包人和承包人各执*份，送交发包人和承包人的监督单位各
*份。有限
联工程有
发包人：****县交通运（盖单位章
承包人：****浩洋建筑工程有限公盖单位章）
法定代表人或其委托代理法定代表人或其委托代理人
签
金
统社会信用代码：统*社会信用代码：好
****年**月日****年**月**日
**
安全生产合同
为在_****县****年-****年农村公路县道日常养护及小修保养工程（项目名称）
标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，
本项目发包人****县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人****浩洋
建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要
求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产
管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，
同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家
有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技
术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中
的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣
传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，
配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人
员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工
作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇
请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生
产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机
构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全
生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员
**
有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违
禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人
员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技
术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、
焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安
全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必
须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有
施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货
或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查
劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保
证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，
施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救
援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及
其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管
理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工
验收后失效。
*.本合同正本*式*份，副本份，合同双方各执正本*份，副本份，当正本与副本的内
容不*致时，以正本为准。
**
有限
发包人：****县交通运输局（盖单位章）承包人：****浩建建筑工程公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代签字法定代表兵委托代理人：
人
统*社会信用代码：统社会信用代码：
****年**月*日****年**月**日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
