工程建设施工合同
合同编号：***-***[****]**号
项目名称：****县乔音乡文里小流域水土流失综合治理工程
工程地点：****盈养
发包人：凤永王堡特站
**********
承包人：****瑞宏建设集团有限公司
西
*
********
****年*月**日
合同协议书
****县水土保持站为实施****县乔音乡文里小流域水土流失综合治理工程，已
接受****瑞宏建设集团有限公司对该项目的竞标。发包人和承包人共同达成如下协议。
*，本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；
（*）中标通知书；
（*）竞标函及竞标函附录；
（*）专用合同条款（含附加条款）；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）投标文件其他内容；
（**）其他合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。
*.签约合同价：人民币（大写）************元*角*分（￥*******.**）
*承包人项目经理：邓春程。
*.工程质量符合达到国家施工验收规范合格标准。
*．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*.承包方式：乙方包工包料，单价包干,按签约合同价总额控制。
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期***个日历日。
**.本协议书*式*份（可按情况增加）。
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
*
**风山
********有限
团
*
*
发包人：县水土保持站承包人：西瑞宏建设集团有限公司
法定代表人：(签名）法定代表人：签
*
*******
（或委托代理人）（签名）（或委托代理大）（签名）
****年*月**日****年*月**日
地址：****县凤城镇东环路*号地址：南宁市良庆区*象大道***号龙光国际*
号楼**层
电话：****-*******电话：****-*******
传真：****-*******传真：****-*******
电子信箱：********@***.***电子信箱：**********@**.***
*
****县乔音乡文里小流域水土流失综合治理工程（项目编号：
********-**-******-****)
成交通知书
****瑞宏建设集团有限公司
****受****县水土保持站委托，就****县乔音乡文里小流域水
土流失综合治理工程（项目编号：********-**-******-****采用竞争性碳商方式进行采
购，按规定程序进行了评审，经碳商小组评审、采购人确认，贵公司为本项目****县乔音
乡文里小流域水土流失综合治理工程采购的成交供应商，成交金额为人民币参*****
******元*角*分（￥*******.**元）。
请贵公司接此通知书后在**日内与采购人签订合同，并按竞争性碳商采购文件要求
和竞标文件的承诺腹行合同。
特此通知。
采购人：****县水土保持站
联系人：黄工联系电话：****-*******
采购代理机构：****
***
采购代理机构联系人：****联系电话：************
*
采购人：****县水
******
采购代理机构：****秋和公司
西***
山
*
*、专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****县水土保持站
*.*.*.*承包人：****瑞宏建设集团有限公司
*.*.*.*分包人：无
*.*.*.*监理人：
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：工程通过竣工验收之日起*年。
*.*合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下：
（*）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；
（*）中标通知书；
（*）竞标函及竞标函附录；
（*）专用合同条款（含附加条款）；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（*）竞标文件其他内容；
（**）其他合同文件。
*
*.*合同签订
中标单位在签订合同时，必须由本单位法定代表人出具完工承诺书，承诺书须承诺
按竞标文件施工工期完成并通过完工验收；因施工单位的原因未能按期完工的，按有关
约定计处罚金。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达****县
水利局。
*发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：，采购人负责协调提供施工用地
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：
*.*其它义务
其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
*监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.**监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范
围：按本工程委托监理合同。
*承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*其他义务
（*）办理建筑意外伤害保险。
承包人要严格按照国务院《工伤保险条例》规定，及时为农民工办理参加工伤保险
手续，并按时足额缴纳工伤保险费。同时，按照《建筑法》规定，为施工现场从事危险
作业的农民工办理意外伤害保险。必须在工程开工前办理完建筑意外保险的投保手续，
*
为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、
监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费
为中标的工程量清单总价的*%～*%，由承包人承担，发包人在办理开工手续前督促
承包人缴纳）。保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工（或投入使用）验
收时止，时间上涵盖施工全过程的任*时段。
保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程竣工验收时止，时间上涵盖施工全
过程的任*时段。
鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人
数的方式，*旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险
公司在保险责任范围内负责赔付。
（*）执行农民工工资保证金制度，缴纳农民工工资保证金（适用于在本自治区
行政区域内施工的所有水利水电工程项目）。
*、根据****壮族自治区劳动和社会保障厅、自治区水利厅*〇〇*年*月***
日联合颁发的桂劳社发[****]**号文《关于关于建立水利水电工程项目农民工工资保
证金制度的通知》精神，在办理工程项目开工手续前，住所地在****境内的（或住所地
不在****境内的）承包人必须向其住所地（或工程项目实际用工地的）相关劳动保障部
门履行以下义务：
依法与招用的农民工签订并履行劳动合同，建立职工名册，及时办理劳动用工备案。
实行农民工工资专用账户管理、银行代发农民工工资制度和农民工工资保证金制度。
（*）按以下标准在劳动保障部门指定的账户足额存入农民工工资保证金：工程项
目中标价（合同价）*****元（含*****元）以下的，按*%计算；超过*****元部分，
按*%计算。
（*）承诺*旦其出现拖欠工程款导致施工单位无法按时足额支付农民工工资时，
可由劳动保障部门从工资保证金中先予垫支。
发包人应当根据上述作出的义务、持存入农民工工资保证金的银行凭证到劳动保障
部门报备。由劳动保障部门出具备案证明后到水利部门办理开工手续。
（*）执行****壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议关于保障农民工工资支
付的有关规定，确保农民工工资无拖欠。
（*）根据****壮族自治区人民政府办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的
实施意见》（桂政办发（****）***号）和《****市人民政府办公室&**;关于印发****市
农民工工资保证金集中管理实施办法&**;的通知》（河政办法发（****）**号）文件精神，
健全农民工工资支付保障制度。
（*）承诺优先支付农民工工资。
（*）工程施工的义务和责任
（*）承包人应负责项目施工需要的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用，
并按供电部门规定向供电部门（或发包人）交纳水、电费。发包人提供的接电点在签订
合同时明确。另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。
（*）除民房外、承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、
灌木、树木、树根、杂草等。
（*）承包人应充分理解有*些设施（如施工道路、桥梁）可能会有其它人和单位
使用通行，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。
（*）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，
并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。
（*）工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满
意为止。
（*）对上述（*）～（*）项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另
行支付由此所发生的*切费用。
（*）经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规
定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等*切费用由承包人承担。由于车辆超载、带
*
泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。
（*）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的*切人员伤亡和财产损失等
责任事故和所发生的*切费用概由承包人承担。
**侣
（*）按照发包人的要求作好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承
包人承担。
（**）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
①按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
②每月**日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
③承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守有关部门
对施工现场交通、环卫和施工噪音管理规定，如有发生，费用由承包人承担。
已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包
人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予
以修复。
承包人有义务对施工场地周围管线（含地上及地下）和邻近建筑物、构筑物（含
文物保护建筑）、古树名木等进行探明并负责保护。
①施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承
包人承担。
*承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。
（**）双方约定承包人应做的其他工作：
①凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工
作面，承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交
给发包人，并取得监理人的同意。
②工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后*个月
内完成并提交工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖
延行为视为违约，并按***元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，
但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的*%。
（**）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
*.*履约担保
无。
*.*分包
*.*.*承包人分包的工程项目、工作与分包金额限额：
（*）工程项目：无
（*）工作内容：无
（*）分包金额限额：无
*.*.*分包人项目管理机构的设立：无
*.*撤换承包人项目经理和其他人员
口*.*.*中标人根据投标文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质
量管理员、安全管理员等主要管理人员中标后不得更换（除因故去世、调离本单位外）。
**.*.*投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、专全管理员等主要
管理人员中标后，经中标人申请、监理机构审核允许、招标人同意后方可变更为不低于
同等条件的人员。
*.*.*承包人应按投标时承诺的投入本项目项目经理、技术负责人、质量管理员、
专全管理员等主要管理人员，如相关人员未到位，且未经招标人同意的，按未履职处理，
由有关行政监督部门处理后报请自治区有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档
案，公布不良行为记录。
*.*不利物质条件
*.*.*不利物质条件的范围：无
**
不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、
骚乱、暴动、战争和本合同专用合同条款第**.*款的约定。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲方与乙方应及时协商解决。如双方
友好协商不能达成协议时，任何*方（或当事人）均可向工程所在仲裁委员会申请仲
裁调解，如*方（或当事人）对仲裁调解不服时，可在接到仲裁调解书后**日内向工
程所在地人民法院提起诉讼。
**.附加条款
**.*对承包人的要求
*、因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，
采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成
违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知*天后派员进驻工地直接监
管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但
发包人的这*行为不免除承包人按合同规定应负的责任。
*、遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关
质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管
理制度，施工质量等级达到合同约定等级。
*、按国家《安全法》、《《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和
水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安
全施工保障措施保障工程施工安全。
*、按有关施工规程规范及本采购文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移
交前工程保护措施。
*、按水利部《****文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。
**
*、承包人违约有以下情况之*者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并
********
视情节轻重处予违约金。
（*）未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、专
业工程师），经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的*%～**%（视情节严
重而定）。
（*）未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，
违约金额为履约保证金金额的*%～**%*（视情节严重而定）
（*）所有以上违约金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款
内扣除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后*次计量支付时扣相应金额补足
履约保证金。
（*）承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包
人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、
型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的
进场机械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳
动力投入，承包人不得拒绝。
（*）合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作
为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。
*、承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
*、承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。
*、凡采购文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显
错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时
向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取
利益。
**、承包人未能按时完成当月合同进度计划**%工程量的，发包人有权自行组织施
**
工，以不超过竞标报价的*倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程
款。也有权终止本合同并清退承包人，承包人须在**天内离场，否则发包人将强行撤
出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
**、有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内
不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在**
*
天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
**.*发包人所有进度款款均转入如下承包人单位基本账户，开户名：****瑞宏建
设集团有限公司，开户银行：建行南宁越秀路支行，开户账号：****************
****；基本账户发生改变时，承包人应书面通知（法定代表人签名并加盖单位公章）
发包人。
**.*专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。
*、通用合同条款
本文全文应用水利部、国家电力公司和国家工商行政管理局于****年*月联合颁
布的《水利水电土建工程施工合同条件》（**-****-****）的通用合同条款（本文略）。
**
安全生产合同
****
为在****县乔音乡文里小流域水土流失综合治理工程施工合同的实施过程中创造
安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人****县水土保
****
持站（以下简称发包人）与承包人****瑞宏建设集团有限公司（以下简称承包人）特此
签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安
全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全
生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审
批，同时施工，同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全
隐患。
*.承包人职责
（*）按国家《安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规
和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取
安全施工保障措施保障工程施工安全。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生
产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管
理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、
工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做
**
到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临
时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员
的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场
设置的安全机构，配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工
作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止
事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、
违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工
的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进
行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅
炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经
过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无
证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，
所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给
予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时
检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，
保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术
措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
**
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应
急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规
定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相
关责任人。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程
竣工验收后失效。
*.本合同*式*份，合同双方各执*份。
发包人（盖章）：****县水土保持站：承包人（盖章）：****瑞宏建设集团有
限公司
法定代表人法定代表人：
委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：无
****年*月***日
**
廉洁协议
**
******
甲方：****县水土保持站
乙方：****瑞宏建设集团有限公司
******
工程项目名称：****县乔音乡文里小流域水土流失综合治理工程
为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据
国家和自治区有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及自治区关于《建设工程承发包
双方签订廉洁协议的暂行规定》，特订立如下协议：
、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和自治区关于党风廉政建设的各项规定和关于
建设工程承发包的各项规定。
，甲方及其工作人员应做到：
（*）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回
扣等好处费。
(*）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证
券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，
不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。
（*）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。
（*）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的
工作安排，以及出国出境提供方便。
（*)甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。
（*）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供
应、工程分包等经济活动。
*、乙方及其工作人员应当做到：
（*）乙方应当通过正常途径开展相对工作业务，不得为获取某些不正当利益而向甲
**
方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
(*）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材
料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
中
(*）乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或
进入营业性高档娱乐场所。
（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办
公用品等物品。
*、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上
级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。
*、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段赔赔甲方工作人员，甲方应
向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。
*、本协议作为工程承发包合同的附件，经协议双方签署后立即生效。
*、本协议*式*份，甲乙双方各执*份，送交见证部门和纪检监察机关各*份。
甲方：****县水土保持站乙方：****瑞宏建设集团有限公司
（盖章）（盖章）
法定代表人：法定代表人：
地址：****县凤城镇东环路*号地址：南宁市良庆区*象大道***号龙
光国际*号楼**层
电话：****-*******电话：****-*******
签约日期：****年*月**日
**
工程质量保修书
发包人（全称）：****县水土保持站
承包人（全称）：****瑞宏建设集团有限公司
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房
屋建筑工程质量保修办法》，经协商*致，对********县乔音乡文里小流域水土流失综
合治理工程签定工程质量保修书。
*.工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工
程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工
程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：（*）河道水土流失
治理，主要为文里沟及干田绒沟治理，*条河沟治理河段总长*****，新建护岸总长
*****，新建人行盖板*座，新建下河步级*座，新建排水涵管*座，拆除重建渡槽*
座：（*）乡村人居环境综合整治，改建混凝土生产道路**条，合计共长*****，种植*
季桂共**株，布置太阳能路灯共**个，布置垃圾箱共*个，渠道修复总长***，新
建消力池*座，渠道新建总长****；（*）封禁治理生态修复，本项目设计封育治理
**.*****，配套*座工程公示碑及*座封育治理宣传标志牌等（详见工程量清单）。
*．质量保修期
*.*双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期
如下：
质量保修期为*年。
*．质量保修责任
**
*.*属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人
保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*.*发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建筑工程质量保修办法》的规定，
*.*
立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资
质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
*.*质量保修完成后，由发包人组织验收。
*.保修费用
*.*保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*.其他
*.*双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内，如发生属承包人责任的质量
问题，按本保修书第*条第*.*款约定，发包人委托他人修理，其费用由发包人在质量
保修金中扣除。超过保修金额的部分，承包人应当在接到缴款通知书之日起*日内付清，
否则按应缴款额的*%/日计罚。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为
施工合同附件，共有效期限至保修期满。
承包人：****瑞宏建设集团有限公司
发包人：****县水土保持站
（盖章）
（盖章）
法定代表人法定代表人：
****年*月**日
****年*月**日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
