（**-****-****）
建设工程委托监理合同
合同编号：
建设项目名称：****杨林智慧科技产业园基础设施配套
建设项目****
委托人：****县高新产业投资管理有限责任公司
监理人：****
合同签订日期：****年）*月**日
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
第*部分协议书
委托人（全称）：鲨明县高新产业投资管理有限责任公司
法定代表人：****
监理人（全称）：****
法定代表人：戚飞
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵
循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商*致，订
立本合同。
、工程概况
*.工程名称：****杨林智慧科技产业园基础设施配套建设项目****
*.工程地点：****杨林经开区
*.工程规模：****杨林智慧科技产业园基础设施配套建设项目位于****杨林经济技术开
发区内，规划*号路中段总长度约***.*米，宽度**米；规划**号路西段总长度约***.**
米，其中长嵩大道至规划*号路段长度约***.*米、宽度**米，规划*号路至规划*号路
段长度约***.**米、宽度**米。项目总投资********。
*.监理范围：****杨林智慧科技产业园基础设施配套建设项目的全过程****，包含
但不限于以下内容：
（*）协助委托人办理开工手续以及协助业主办理报建手续；
（*）编制本项目的监理规划、细则并按其开展工作；
（*）审查承包人各项施工准备工作，经委托人批准后下达开工通知书；
（*）督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；
（*）审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、安全文明施工措施和施工进度
计划，并督促实施；
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）组织设计交底，图纸会审，审查设计变更：
（*）审核承包人提出的分包工程项目及选择分包的单位；
（*）编制投资控制计划，按施工合同付款要求复核已完工程量，签署工程中期付款凭
证；
（*）设计变更经设计咨询单位审核、业主批准后，发布施工工程变更令；
（**）审核由施工过程中洽商变更引起的投资变更、清单单价变更及费用索赔等施工过
程中的投资控制：
（**）审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试
和监控；
（**）监督承包人严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包
人实施预控措施；
（**）抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理；
（**）分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；
（**）协调各参建单位之间的关系，对各参建单位进行监督和管理；
（**）对工程承发包合同的履行实施管理，协助委托人（或者委托的项目管理单位）处
理合同纠纷和索赔事宜；
（**）督促检查安全生产，文明施工；
（**）编制监理工作月报、监理工作总结和质检运行报告，报业主和市有关主管部门：
（**）督促承包单位按合同规定及要求整理施工技术档案资料；认真审核酸工图纸和其
他技术文件资料；实施对工程信息的管理；
（**）组织对工程初验，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见；
（**）审核竣工图纸和其他技术文件资料；
（**）编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结；
（**）工程完工交验合格后，经招标人批准，向承包人签发交工验收证书和工程缺陷责
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
任终止证书；
（**）审核承包人的最终付款申请，经招标人批准后，向承包人发出最终支付证书；
（**）负责缺陷责任期内对招标人提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包人进行
修复的工程质量进行验收
（**）配合审计单位进行工程审计；
（**）其它建设工程监理规范要求的、应该由监理负责完成的工作。
*.工程建筑安装工程费：暂估****.******
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
（*）本合同签署同时或签署后所签补充协议；
（*）协议书；
（*）中标通知书；
（*）专用条件及附录；
（*）通用条件；
（*）投标文件。
本合同签订后，双方依法签订的补充协议、发包人发布的项目管理制度（办法）也是本
合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名：薛伟群身份证号码：******************，注册证书编号：
********
*、签约酬金（包含税款）
中标下浮率：下浮**%
暂估签约酬金（小写）：******.**元，（大写）：*******整。
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
****费的最终结算：以第*方造价咨询服务单位审核审定的建安工程竣工结算价为
计费基数、根据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价
格（****）***号）及《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[****]***号文），
计算施工****收费基准价后，结合中标的下浮率进行结算。即最终施工****收费=
施工****收费基准价×（*-下浮率）。本项目专业调整系数为*.*，工程复杂程度调整
系数为*、*（*级），高程调整系数为*.*；
*、期限
自合同签订之日起至工程缺陷责任期满、完成项目竣工验收及备案、审计完成、移交工
作全部结束为止。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并
按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立时间：****年**月日
*.订立地点：****县高新产业投资管理有限责任公司
*.本合同*式*份，经双方法定代表人或授权签约代理人签字盖公章后生效，具有同
等法律效力，双方各执*份。
（以下无正文。）
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
（本页为签章页，无正文）
小日
委托人：（签章）明县高新产业投资管理
监理人：（签章）****大彻建设监理有限
有限责任公司
公司
住所：****市盘龙区东风东路**号建业
住所：
商务中心**楼*号
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人或其授法定代表人或其授
权的代理人：（签字权的代理人：（签字
开户银行：中国光大银行股份有限公司昆
开户银行：
明白云路支行
帐号：帐号：*****************
电话：电话：****-********
传真：传真：****-********
电子邮箱：电子邮箱：**********@**.***
签订日期****年**月
说明：本合同系双方在充分协商的基础上，以共同真实意思表示组织、签订，并非《民
法典》第*****条所称格式合同或格式条款，亦不存在任何欺诈、胁迫、趁人之危等可
能导致本合同被撤销的情况；双方签字/盖章时，已提请对方注意本合同中所有免除或者限
制己方责任的条款，并且已经就此类条款的法律含义和法律后果向对方进行了充分的说明，
并且已经取得了对方的同意！
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所
赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*、*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继承人或受让
人。
*、**“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继承人。
*.*.*“监理人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事
人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、****标准、勘察设
计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，
对****相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、
*.*.*
保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.**“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、
主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金
额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人：“双方”是指委托人和监理人；“第*方”是指
除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.***“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数
据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程
中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、癌疫、水灾、骚
乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文字时，
应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，
本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最新
签署的为准。
*.监理人的义务
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委托人。根据
有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会申和设计交底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加
专题会议；
（*）审查施工监理人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项
施工方案与****强制性标准的符合性；
（*）检查施工监理人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工监理人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工监理人提交的施工进度计划，核查监理人对施工进度计划的调整；
（*）检查施工监理人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工监理人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工监理人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，
并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（**）审核施工监理人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托
人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施
工监理人整改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
（**）审查施工监理人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关
验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工监理人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同
争议等事项：
（**）审查施工监理人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工监理人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机
构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证
监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）委托人提出的设计施工图，及有关标准说明：
（*）委托人监理招标文件的有关规定和要求；
（*）监理人投标文件的有关承诺：
（*）监理人的投标文件承诺：
（*）施工中有关工程洽商。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*更换监理人员的其他情形：除执行通用条款*.*.*外，还包括：
（*）监理人工作人员与施工单位串通*气、弄虚作假；
（*）监理人工作人员审核工程进度、工程变更时，对工程承包人虚报、满报工程量及
价格等情况未严格把关；
（*）监理人工作人员对工程质量、进度、安全、安全文明施工等管理工作未达到管理
目标，出现事故或重大工作漏洞；
*.*履行职责
*.*.*对监理人的授权范围：除执行通用条款*.*.*相应规定外，还应按《建设工程监
理规范》*******-****、监理合同及****县高新产业投资管理有限责任公司的制度行使职
权，同时有以下权利：
*.*.*.*协助委托人选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。
*.*.*.*工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权（只有对技
术上的认可权）。
*.*.*.*按照委托人制定的设计变更管理办法执行的设计变更现场的处置权。
*.*.*.*按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建
议意见，并向委托人提出书面报告。
*.*.*.*组织协调****有关各方关系的主持权。
*.*.*.*对全部工程的所有部位及其任何*项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
验权。但上述的*切检查、检验不免除监理人按有关合同规定应负的责任。
*.*.*.*对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权；安全生
产和文明施工的监督权。
*.*.*.*工程施工进度的检查、监督权以及****合同工期的签认权。
***.*对监理人设计和施工的临时工程的审查和监督权。
*.*.*.**工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理机构
签字确认，委托人不支付任何工程款项。
需要取得委托人批准才能行使的职权：
（*）工程变更的决定、工期顺延的决定和工程计量、工程款支付的决定均应通过委托
人同意才能执行。
（*）按****合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工
令，应事先征得委托人同意。（涉及工程安全、以及不停工则可能造成安全、质量事故的扩
大等情况时，停工令的发布不受此限制）。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报、约定的专项报告）、时间和份数：
（*）在收到工程设计文件后并在第*次工地会议*天前，报委托人监理规划*份；
（*）每月**日前，向建设单位工程部提交当月监理月报并附监理日志，并同时提供下
月监理工作计划；
（*）竣工验收时提交工程监理报告、监理总结。
（*）监理规划、监理实施细则、监理月报、约定的专项报告的具体内容及格式《建设
工程监理规范》*******-****外。
*.*、监理人相关设备设施
（*）监理机构人员明单表：
（*）监理机构办公设施清单
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）监理机构工程测量和检测仪器清单
注：所有办公设施和工程检测及测量仪器在工程开工时必须进场，严禁向施工单位借用。
*.*、监理机构人员和值班要求
从工程开工之日至解除监理合同全部责任时要求
（*）正常工作日总监和专业监理人员必需按时上下班，施工单位夜间施工必需有与施
工专业相对应的监理人员跟踪监理。
（*）不论周*、周日、**长假、**长假、春节长假每天必需要求在上班时间至少
有不少于*人在现场。
以上*条如委托方发现或施工方投诉至委托方监理不在现场，每次扣除监理费***元／
人次，并要求更换相关监理人员，每次扣除的监理费在随后的监理费支付中扣除。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：
*.*答复
委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予回复。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程建筑安装工程费。
*.*.*总监理工程师和专业监理工程师每人每周在现场的工作天数不得少于*天（其中
专业监理工程师每天至少工作*小时），每少*天须向委托人承担***元/日·人的违约金；
月累计缺勤*日以上，每日须向委托人承担***元/人的违约金，且委托人有权解除合同。
*.*.*无论工作日或节假日，监理人必须安排足够的在岗监理人员以确保工程施工的正
常进行，如因监理人员不足影响施工进行，处监理人****元/次的违约金。
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
*.*.*监理工程师应严格对施工单位上报的施工进度计划进行审核，提出审核意见，同
时对上期计划的完成情况进行统计分析，如未完成目标，需研究切实可行的对策，以在下期
计划中赶回工期。以上情况应形成书面审核意见，否则处监理人****元／次的违约金。
*.*.*监理人在项目实施过程中应严格按合同、设计文件、规范、委托人建设工程相关
管理制度等相关文件做好监理工作，因施工单位出现违反合同、设计文件、规范、委托人建
设工程相关管理制度等相关要求的情形，委托人对施工单位采取违约处罚措施时，若监理人
前期未发现施工单位的违规、违约行为或未采取监管措施的，监理人承担连带责任，委托人
有权对监理人采取违约处罚，违约金为委托人对施工单位违约处罚金额的**%。
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
*.支付
*.*支付货币
币种为：人民币。
*.*支付酬金
*.*.*合同下浮率：下浮**%（在合同执行过程中不做调整）；合同暂估价款：人民
币******.**元（大写：*******整）。
****费的最终结算：以第*方造价咨询服务单位审核审定的建安工程竣工结算价为
计费基数，根据《国家发展改革委关于进*步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价
格（****）***号）及《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[****]***号文），
计算施工****收费基准价后，结合中标的下浮率进行结算。即最终施工****收费=
施工****收费基准价×（*-下浮率）。本项目专业调整系数为*.*，工程复杂程度调整
系数为*.*（**级），高程调整系数为*.*；
*.*.*.****费的支付：
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）路基转序验收合格后，支付不超过暂估合同价的**%；
（*）工程竣工验收合格后，支付至不超过暂估合同价的**%；
（*）项目审计结算完成后，支付至不超过****费结算价的**%，预留*%作为质量
保证金。
（*）项目*年的缺陷责任期满后，*次性向监理人支付剩余*%的质量保证金。
（备注：本工程监理费付款期间不计利息，监理人申请支付进度款时，凭借经委托人、
造价单位审核同意的监理费进度支付申请表及监理合同办理监理费拨付手续，工程竣工验收
后，监理人凭竣工验收合格证明书、监理合同办理监理费拨付手续。）。当委托人资金困难时，
监理人不得暂停****影响工程实施。委托人在本项目实施过程中，可根据委托人实际资
金到位情况对以上支付方式和支付比例进行调整，与监理人协商后签署补充协议进行完善。
*.*.*每次委托人付款前，监理人均应先开具等额有效的增值税发票给委托人，否则委
托人有权暂不予支付。若因此造成损失，由监理人承担
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件：经双方法定代表人或授权签约代理人签字盖公章并提交履约保证金或
履约保函后生效。
*.*变更
*.*.*无论何种原因导致本合同期限延长、工作量增加等产生的监理附加工作，都不得
增加监理费用或调整中标下浮率。
*.争议解决
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（*）种方式：
（*）提请仲裁委员会进行仲裁。
（*）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
*其他
*.*奖励：无
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：除本合同另有约定外，各方应对因签订及履行本合同获
得的商业秘密承担保密义务。任*方未履行保密义务而导致本合同内容的任何泄露，违约方
*经守约方书面要求，应立即停止任何违反本合同义务之行为，并采取手段消除由此引起的
任何不利影响。否则，守约方有权采取合理的手段消除此种影响，违约方应当赔偿因此给对
方造成的全部损失，并承担由此产生的费用。本合同各方依照司法部门（包括法院、检察院、
公安）、政府部门或金融监管机构的要求，将与本合同有关的信息提供给具有适当资格的机
构（包括专业顾问或律师）或个人查询和使用的，不视为违反保密条款。本保密条款具有独
立性，不受本合同的终止或解除的影响。保密条款长期有效。
监理人申明的保密事项和期限：无。
第*方申明的保密事项和期限：无。
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服
务的资料的限制条件：监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版利用或涉及本工
程的有关监理与相关服务的资料的著作权归委托人所有。
*履约担保
监理人是否提供履约担保：是。
监理人提供履约担保的形式：执行昆政办【****】**号文相关规定。
监理人提供履约担保的金额：暂估合同金额的**%，即*****.**元。
监理人提供履约担保的时限：监理人应在合同签订前应按招标文件要求向委托人提交履
约担保。监理人应保证履约担保在项目竣工验收合格书之前*直有效，如果监理人提交的履
约担保有明确的有效时间，当合同工程的竣工日期发生延期时（不论何种原因），监理人应
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
在收到委托人通知后*天内重新提交*份等金额的履约担保，新履约担保的有效期应符合委
托人的要求，若监理人未按要求保证履约担保在工程竣工验收前*致有效，招标人有权另行
委托他人，同时有权拒接支付服务费。
履约担保的退还：履约担保在监理人按照合同约定履行合同且工程竣工验收合格后无息
退还，监理人未按照合同约定履行合同的，委托人有权扣除履约担保。
**补充条款
**.*若非监理人原因造成工程无法继续或合同解除，则按照监理实际完成工作量结合
合同计价方式按实进行结算，并在**天内退场。
**.*若因监理人达不到管理目标等原因导致合同解除，除按照合同违约收取违约金外，
没收其履约保证金，并在**天内退场。
**.*监理单位和监理个人应严格按照《监理规范》和相关设计和施工规范进行监理，
严禁和施工单位同吃、同喝、要吃、要喝，向施工单位索要或收受财物、现金、通讯工具、
通讯费用、交通费用、要求施工单位制作物品等。监理人员应严格履行监理职责，上班时间
严禁与施工单位人员打牌、打麻将、游戏等。若委托人发现监理单位和监理个人存在上述行
为的，委托人有权要求监理人立即对相关人员进行更换，更换后的监理人员其工作业绩、监
理业绩均不能低于被替换人员，如监理人拒不对相关人员进行更换和处理，委托人有权单方
面向建设行政主管部门报告并单方面立即终止合同，同时另行委托其他同等监理资质的监理
单位进行工程监理，委托人有权拒接支付服务费。
**.*监理工作必须达到监理规范的要求。工程开工前，总监理工程师和专业监理工程
师必须按照投标文件中的承诺到位，而且直至工程交工验收完为止，未经业主同意不得更换
总监理工程师和专业监理工程师。监理人私自更换总监理工程师的，监理人向委托人支付违
约金*****，并按要求整改，拒不整改的，委托人有权当方面解除合同，并拒绝支付任何服
务费；理人私自更换专业监理工程师的，监理人向委托人支付违约金*.*****，并按要求整
改，拒不整改的，委托人有权单方面解除合同，并拒绝支付任何服务费。监理人员亦必须相
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
对稳定，监理单位提出人员更换必须经业主同意，监理人的主要人员离开工地，应经委托人
批准同意，总监理工程师及监理人员未向委托人请假或请假未获批准私自离开工地的，监理
人向委托人支付违约金***元/天，其他监理人员未向委托人请假或请假未获批准私自离开
工地的，监理人向委托人支付违约金***元/天。委托方发现监理人派驻现场的人员不能满
足项目实施要求，有权要求监理人更换或增派相关人员，监理人应立即执行，未按要求更换
或增派相关人员的，监理人向委托人支付违约金***元/天人，通知委托人有权拒绝支付服
务费用。
**.*驻地监理工程师签认工程数量有弄虚作假行为，每发现*次视其金额大小对监理
单位处以*****至*****的违约金。若金额较大委托人有权单方面解除合同，且监理单位应
当对给委托人造成的损失进行赔偿。
**.*监理人应确保工地安全生产、文明施工和保通工作，并设置专职安全监理工程师，
杜绝重大安全事故发生。对每发生*次重大安全事故，处以监理费**%的违约金，同时承担
相应的法律和刑事责任。其他安全事故视给委托人造成损失的大小和监理人责任的大小，除
赔偿委托人损失外，发包方将向监理人处以****～*****元违约金。
**.*监理人在监理期间如果出现以下违约情况，则委托人有权终止协议：
*）该项目所派总监工程师与投标文件不是同*人
*）担任本项目的总监工程师未向委托人请假或请假未获批准，私自离开现场超过*次的
（以委托人到现场发现为准）；
*）配备的其他人员没有按投标文件中拟配备的人员配备。
**.*监理人出现合同约定的违约行为，委托人终止了监理协议的，监理人必须无条件
移交所有资料，并退还委托人支付的所有费用。
**.*本工程监理严禁转包、挂靠，如有违反，按国家相关规定处罚，同时监理人向委
托人支付违约金*****，并按要求整改，拒不整改的，委托人有权单方面解除合同，并拒绝
支付任何服务费。
**.**监理人不认真履行合同，不尽职尽责、玩忽职守，委托人有权终止合同，造成的
*切损失由监理人人承担。
**.**监理人出现违约行为，监理人在收到委托人违约处罚通知后应在**日内向委托
人缴纳违约金，监理人未缴纳的，委托人在支付****费及办理结算时予以扣除。
**.**.其他按投标书各项承诺执行。
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
**.特别约定
**.*各方均已仔细阅读了本合同及其所有附件的所有条款，已充分理解各条款含义，
签订本合同系自身真实意思的表示，不存在欺诈、胁迫、趁人之危、显失公平等可能导致合
同无效或被撤销的情况。
**.*本合同中免除或限制某*方责任的条款，权利对应方已采取了合理方式提请受限
制方注意并对该条款进行了说明。
**.通知及送达
本合同项下任何通知、要求或信息传达均应采用书面形式，交付或发送至本文第*部分
协议书所载地址/电话/传真/电子邮箱，即为完成送达：
**.*各方该送达地址适用范围包括各方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生
纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的*审、*审、再
审和执行程序。
**.*任何*方的送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过现有的方式向其他方进
行通知后方可启用。
**.*在民事诉讼程序时当事人地址变更时应当向法院履行送达地址变更通知义务。
**.*任何*方未按前述方式履行通知义务，各方所确认的送达地址仍视为有效送达地
址，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知各方和法
院、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄
送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之
日视为送达之日：履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对
于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人
未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。
**.*纠纷进入民事诉讼程序后，如当事人应诉并直接向法院提交送达地址确认书，该
确认地址与诉前确认的送达地址不*致的，以向法院提交确认的送达地址为准（该送达地址
***扫描全能王
**人都在用的扫描***
适用上述**.*规定的送达方式及送达的法律后果）。
**.*在派专人交付的情况下，通知于送至本合同所述的地址之时视为送达，若收件方
不签收的，*方将通知粘贴在本合同收件方地址处拍照或以视频形式留存后视为送达。
**.*在通过邮资预付的挂号邮件、航空邮件或快递发出的情况下，通知于邮寄后*个
工作日视为送达。
**.*在以传真或电子邮箱发送的情况下，通知于发件人传真机记录传输确认时或电子
理有限
邮件发出时视为送达。
监
建设
委托人：****县高新产业投资管理有限责任公司监理人****
*！
**
住所：住所：****市盘龙区东
东路**号建业商
务中心**楼*号
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人：（签字的代理人：（签字）
经办人：经办人：
开户银行：开户银行：中国光大银行股份有限公司****白云
路支行
账号：账号：*****************
电话：电话：****-********
签订日期**月**
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
