****年印茶镇僚坤村人居环境整治项目
承包合同
发包人：****县印茶镇人民政府
承包人：****
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****县印茶镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵
循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****年印茶镇僚坤村人居环境整治项目
施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****年印茶镇僚坤村人居环境整治项目。
*.工程地点：****县印茶镇僚坤村。
*.工程立项批准文号：。
*.资金来源：。
*.工程内容：拆除工程、排水工程、道路工程等具体详见工程量清单和图纸。
*.工程承包范围：甲供工程，发包人提供部分水电。
*、合同工期
计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）***********元*角（¥******.**元）；
*.合同价格形式：。
*、项目经理
承包人项目经理：陈美媛。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）成交通知书；
（*）投标函及其附录；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）图纸；
（*）其他合同文件：
竞争性磋商文件及附件（含所有补充通知）；
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*
类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖
章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定
的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，
不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另
行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县印茶镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字、盖单位公章之日起生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
(本页以下无正文)
（此页为签章页）
发包人：****县印茶镇人民政府（公章）承包人：****
（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
统*社会信用代码：统*社会信用代码：******************
地址：地址：****县平马镇东宁西路**号
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：****-*******
传真：传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：*********@***.***
开户银行：开户银行：****北部湾村镇银行
账号：账号：***************
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**—****—****）。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：工程实施过程中签订的补充协议。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，，。
*.*.*.*设计人：
名称：，；
资质类别和等级：，；
联系电话：，；
电子信箱：，；
通信地址：，，。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
*.*.*.*永久占地包括：。
*.*.*.**临时占地包括：。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：，
。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：；
发包人提供国外标准、规范的份数：；
发包人提供国外标准、规范的名称：。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（*）本合同协议书
（*）成交通知书
（*）投标文件及其附件
（*）本合同专用条款
（*）本合同通用条款
（*）标准、规范及有关技术文件
（*）图纸、工程量清单
（*）招标文件（含所有补充通知和答疑）
（*）工程造价成果文件
（**）《建设工程工程量清单计价规范（******-****）》及其****实施细则及《关于
建筑业实施营业税改征增值税后****壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标
〔****〕**号）、《建设工程工程量清单计算规范（******~*****-****）》及其****实施
细则（修订本）。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订之日起*个工作日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：*套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代
为复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工范围全部内容。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：，；
承包人提供的文件的期限为：；
承包人提供的文件的数量为：，；
承包人提供的文件的形式为：；
发包人审批承包人文件的期限：。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指
示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划用地红线为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
无。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用发生后，
另行约定。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的
技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用
条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方
式：由承包人负责。
*.**工程量清单错误的修正
本合同采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围:除深化设计、设计变
更、工程量清单缺项（或漏项）、政策性调整及工程暂定价以外的其他风险。
风险范围以外合同价款调整方法：
①因深化设计、设计变更、工程量清单缺项（或漏项）引起工程项目和工程量变化
的，其增减部分的工程量经承、发包双方签证，并经监理工程师确认后，费用予以调整，
并按以下办法计算费用：工程量清单中有相同细目的，按投标人相同细目的中标单价进
行结算。工程量清单中有类似细目的，按投标人类似细目的中标单价进行结算。新增项
目或工程量清单说明为暂定价的内容，结算综合单价按本招标文件**.*约定定额并乘以
中标下浮系数（中标价/本工程招标控制价）进行计算。其中材料价格有信息价的按施工
当期的信息价，无信息价或无定额可套的，由承、发包双方市场询价后报经监理工程师
确认，最后由有资质的中介机构审定为准；
②因国家和本自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行；
③暂定价部分由发包人、承包人协商确定；
④本工程最终结算价以资质的中介机构审定为准。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：，；
身份证号：，；
职务：，，；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：，，。
发包人对发包人代表的授权范围如下：，
。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：以发包人下发进场通知*天内前向承包人
移交施工现场。
| 身份证号： |
； |
| 职务： |
； |
| 联系电话： |
； |
| 电子信箱： |
； |
| 通信地址： |
。 |
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人配合承包人于开工*日前
将水、电接至施工现场围墙内，费用由承包人解决。电讯线路的接通由承包人自费解决。
水、电、通讯费用由承包人支付。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施
工用电，费用自理。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/。
发包人是否提供支付担保：/。
发包人提供支付担保的形式：/。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
（*）承包人提交的竣工资料的内容：按《建设工程文件归档整理规范》
**/******-****要求提供。
承包人需要提交的竣工资料套数：*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收通过后**天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：文本及电子版。
（**）承包人应履行的其他义务：另行协商。
*.*项目经理
*.*.*项目经理：
姓名：按投标文件；
身份证号：，/；
建造师执业资格等级：/；
建造师注册证书号：/，；
建造师执业印章号：/，；
安全生产考核合格证书号：/，；
联系电话：，/；
电子信箱：，/，；
通信地址：，/，；
承包人对项目经理的授权范围如下：（*）对本工程的建设进行全面管理，行使合同
约定的权利，履行合同约定的义务；
| 身份证号： |
/ |
； |
| 建造师执业资格等级： |
/ |
； |
| 建造师注册证书号： |
/ |
； |
| 建造师执业印章号： |
/ |
； |
| 安全生产考核合格证书号： |
/ |
； |
| 联系电话： |
/ |
； |
| 电子信箱： |
/ |
； |
| 通信地址： |
/ |
； |
（*）负责本工程的施工组织方案制定和施工组织设计；
（*）负责本工程的劳动力组织和机械设备组织；
（*）参与选择并使用具有相应资质的分包人；
（*）参与选择物资供应单位；
（*）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；
（*）负责与发包人、监理人办理设计变更、现场签证等手续，及时办理本工程相关
索赔；
（*）负责签收发包人、监理人往来函件，承包人的要求、通知均应以书面形式由承
包人项目经理签字并加盖承包人公司公章后递交发包人；
（*）代表承包人接受监理工程师或发包人现场代表发出的指示和指令；
（**）负责办理本工程竣工结算。
但未经承包人盖章同意不得以承包人和（或本工程项目部）名义向外融资、采购材
料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事*切为承包人设立义务
或责任的行为。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：应在合同签订后*内进场。且每月不少
于**天保证在施工现场，否则，每少*天罚款**元，以此类推。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不
得少于当月施工时间的**%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间
少于当月施工时间**%的，少在岗带班*天，发包人有权处违约金****元/日（人民币）。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时
所承诺的人员*致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明
材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝****﹞
**号和桂建管﹝****﹞**号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理
的视为违约，违约金处****元/人•次（人民币）。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，
发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金****元/
人•次（人民币）。
*览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。
风险费用的计算方法：。
风险范围以外合同价格的调整方法：
①工程变更：按**.*.*变更估价原则的约定调整。
②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。
③材料价格风险：按**.*的约定调整。
④其它：
*、总价合同。
总价包含的风险范围：。
风险费用的计算方法：。
风险范围以外合同价格的调整方法：。
*、其他价格方式：。
**.*预付款
**.*.*预付款的支付
预付款支付比例或金额：**%。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
**.*.*预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：。
预付款担保的形式为：。
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（*******－****）
和及其****壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（*******~*****－
****）及其****实施细则、本工程补充项目清单为准。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定：每月**日前。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：(*)工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同
履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，
工程结算以完成的实际工程量为准。
(*)除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，
承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，
应适时地通知承包人参加。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。
进度款按支付分解表支付，按通用条款第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量，
但合同价款按照支付分解表进行支付。
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的
计量〕约定进行计量：。
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：。
**.*工程进度款支付
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：本工程自签订施工合同进场后，施工方可向业主申请合同金
额的**%工程预付款，工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量
的**%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的**%；工程完工验收达到质量
要求，结算经审计部门审定后，工程款支付至结算总价的**%；发包人按工程价款结算
总额的*%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还。如审计结算价高于项目下
达资金，按照项目下达资金进项结算。
工程款支付方式：银行转账。
**.*.*进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照专用条款**.*.*条
**.*.*进度付款申请单的提交
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：按月提交。
（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
**.*.*进度款审核和支付
（*）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请*天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后*天内审完验收。
（*）发包人支付进度款的期限：签发证书后**天内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不按合同约定支付工程款（进
度款），导致工程无法进行施工的，从合同约定的付款之日起，所拖延的工期顺延，且从
合同约定付款之日起，每拖延*天支付工程款（进度款），发包人应按照中国人民银行发
布的同期同类贷款基准利率的双倍支付违约金。。
**.*.*支付分解表的编制
*、总价合同支付分解表的编制与审批：/。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：另
行协商。
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条
款。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。
**.*工程试车
**.*.*试车程序
工程试车内容：按通用条款。
（*）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（*）无负荷联动试车费用由发包人承担。
**.*.*投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用条款。
**.*竣工退场
**.*.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：*天内。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格**天内。
竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款外，应提供县财政投资评审中心（或
县审计）出具的项目评审结论书。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
|
工程竣工结算报告金额 |
发包人审查时间 |
| * |
****元以下 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元以上 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查
时间应相应顺延。
发包人完成竣工付款的期限：按付款方式的有关约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第**条（争议解决）约定处
理。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：*式*份。
承包人提交最终结算申请单的期限：**天内。
**.*.*最终结清证书和支付
（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：**天内。
（*）发包人完成支付的期限：按付款方式的有关约定。
**.缺陷责任期与保修
**.*缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：**个月。
**.*质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：否。在工程项目竣工前，承包人按专用合
同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第/种方式：
（*）质量保证金保函，保证金额为：；
（*）*%的工程款；
（*）其他方式:。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第/种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预
付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定：。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：见附件《工程质量保修书》。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期
可顺延。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行商
定。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作
或转由他人实施的违约责任：承包人可以提出索赔。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包
人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人可以提出工期索
赔。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人可以提出工期索赔。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违
约责任：承包人可以提出工期索赔。
（*）其他：。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正
其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）承包人未按本合同通用条款第**.*.*
（*）、（*）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关
费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程**%的工程
款作为处罚。
（*）承包人有本合同通用条款第**.*.*（*）条情形的，或经监理人检验认为修复
质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（*）承包人有本专用合同条款*.*、*.*条违约责任的，发包人有权扣除承包人的
违约金。违约金金额均在承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的
指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不再陈
述罚款理由）。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程
施工竣工验收后**天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人
批准。罚款金额返还时不包括银行利息。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之*的，发包人有权
解除合同。
(*)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时
商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(*)承包人违反本合同通用条款第*.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何
权利转让给其他人，或私自将工程或工程的*部分分包出去的；
(*)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设
备、临时工程或材料撤离工地的；
(*)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效
措施赶上进度，造成工期延误的；
(*)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原
因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(*)合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理
工程师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包
人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：除材料、设备另行协商外，其它无偿使
用。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
/。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财
产保险。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款。
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方因本合同所产生的争
议应首先通过自行协商解决。不能协商解决的，任何*方均可向项目所在地人民法院
提起诉讼。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：。
选定争议评审员的期限：。
争议评审小组成员的报酬承担方式：。
其他事项的约定：。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向项目所在地人民法院起诉。
**.补充条款
**.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
**.*投标报价规费中含按规定向建安劳保费管理机构缴纳的建安劳保费（依据为桂
政发〔****〕**号、桂建计〔****〕**号），现行收取标准依据桂建计字〔****〕**号
有关规定执行，即按建筑安装工程造价的*%收取，其余的建安劳保费存入施工单位的建
安劳保费专用账户，专款专用。
**.*总价措施项目的金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计或施工方
案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按有关规定执行，作为不竞争费用
单列。
**.*为全面贯彻落实中央、自治区、市关于根治拖欠农民工工资工作的决策部署,
切实保障农民工工资报酬权益,施工总承包单位应按照相关规定要求，开设使用农民工工
资专户，缴存农民工工资保证金，实名制支付工资。
工程质量保修书
发包人（全称）：****县印茶镇人民政府
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》，经协
商*致就****年印茶镇僚坤村人居环境整治项目（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括****年印茶镇僚坤村人居环境整治项目，以及双方约定的其他项
目。具体保修的内容，双方约定如下：
。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．桥梁工程为年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年
限）；
*．道路工程为*年；
*．排水（雨水）工程为*年；
*．绿化工程为单位工程竣工验收合格后*年；
*.地下防水工程为*年；
*．其他附属工程为年；
*．其他项目保修期限约定如下：
在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工
程的合理使用年限内保修；绿化工程为工程全部完工初验合格后*年。市政工程、公路
工程、水利工程为*年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收
合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验
收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起**天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起**天内派人
保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量
保证金内扣除。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立
即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具
有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满。
发包人：****县印茶镇人民政府（公章）承包人：****
地址：地址：****县平马镇东宁西路**号
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：电话：****-*******
传真：传真：****-*******
电子信箱：电子信箱：*********@***.***
开户银行：开户银行：****北部湾村镇银行
账号：账号：***************
邮政编码：，邮政编码：******，
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
