****市建设工程检测合同
工程名称:****市胸科医院疑难病症诊治能力提升工程桩基检测
工程地点:
****市和平区
合同编号:
(由承包人编填)
证书等级:桩基检测专项资质
发包
人:****市胸科医院
承包人:****市勘察院
签订日期:
****市建设工程合同管理站
****市建设工程检测合同
发包人:****市胸科医院
承包人:****市勘察院
发包人委托承包人承担_****市胸科医院疑难病症诊治能力提升工程项目的桩基基础
检测任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商*致签订
本合同。
第*条工程概况
*.*工程名称:****市胸科医院疑难病症诊治能力提升工程桩基检测
*.*工程地点:****市和平区
*.*工程立项批准文件号、日期:津发改社会【****】***号、****年*月**日
*.*地基基础检测任务委托文号、日期:****年*月**日
*.*工程规模、特征:本工程采用钻孔灌注桩,工程总桩数为***根。
*.*地基基础检测任务(内容)与技术要求:钻孔灌注桩成孔质量检测、单桩竖
向静载荷试验及低应变桩身完整性检测
*.*承接方式:公开招投标—*中标
*.*预计的地基基础检测工作量及费用:(见附件*)
第*条发包人向承包人提供的有关资料文件(见附件*)
第*条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件见(附件*)
第*条工期
本地基基础检测静载荷试验自发包人通知承包人进场检测之日起计算工期,静载荷试验工
期为*天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合
同第*条规定执行。
第*条收费标准及支付方式
*.*本地基基础检测收费按国家规定的现行收费标准《工程勘察设计收费管理规定》
的通知(计价格【****】**号及发改价格【****】***号)计取;或以“预算包干”、“中
标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的
收费项目,由发包人、承包人另行议定。
*.*本地基基础检测费总额为¥******元(大写_*******元整)。
*.*本合同生效后,发包人按下表约定分*次向承包人预付(或支付)工程费。
注:若由于甲方原因使得该项目检测工作不能连续全部完成,乙方将向甲方提供已完成工作量的检测报告,甲方应向乙方支付相应工作量的检测费用。单价参照本合同附件*。在甲方每次支付相应合同价款前,乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票,否则甲方有权拒付相应款项。 |
注:若由于甲方原因使得该项目检测工作不能连续全部完成,乙方将向甲方提供已完成工作量的检测报告,甲方应向乙方支付相应工作量的检测费用。单价参照本合同附件*。在甲方每次支付相应合同价款前,乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票,否则甲方有权拒付相应款项。 |
注:若由于甲方原因使得该项目检测工作不能连续全部完成,乙方将向甲方提供已完成工作量的检测报告,甲方应向乙方支付相应工作量的检测费用。单价参照本合同附件*。在甲方每次支付相应合同价款前,乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票,否则甲方有权拒付相应款项。 |
基础验收合格后 |
**% |
***** |
完成全部桩基检测并提交全部检测报告后**** |
**% |
***** |
合同签订后**** |
**% |
***** |
拨付工程费时间(工程进度) |
占合同总额*分比 |
金额人民币(元) |
第*条变更及工程费的调整
*.*本地基基础检测进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更
前*天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于*天
内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起*天内予以确认,如不确认或
不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第*_天自行生效,由此延误的工期顺延外,
因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
*.*变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:固定总价合同
第*条发包人、承包人责任
*.*发包人责任
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,
并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限**天以内,
承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过**天以上时,承包人有
权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
*.*.*发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应
按每提前*天向承包人支付*元计算加班费。
*.*.*发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,
应*次性付给承包人临时设施费*元。
*.*.*开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、垃地
迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并
承担费用;
发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设
施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发
生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;
在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的
费用;
以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;
发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。
*.*.*发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护
负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。
*.*.*发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工
艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第*人转让或用于本合同外的项
目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
*.*.*本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
*.*承包人责任
*.*.*承包人按本合同第*条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文
件,并对其质量负责。
*.*.*承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗
漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接
受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包
人商定为实际损失的***%。
*.*.*承包人不得向第*人扩散、转让第*条中发包人提供的技术资料、文件。发生
上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
*.*.*遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环
卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名
木和地下管线(管道)、文物等。
*.*.*本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
第*条违约责任
*.*由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延
外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,根据事故责任,双方各
自承担自己的法律责任和经济责任。
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包
人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在**%以内时,发包人应支付承包人工程费的
**%的费用;完成的工作量超过**%时,发包人应支付承包人工程费的***%的费用。
*.*发包人不按时支付地基基础检测费(进度款),承包人在约定支付时间**天后,
向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺
延。
*.*由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误*天应承
担以地基基础检测费*分之*计算的违约金。
*.*交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,
承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包
人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程
度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
第*条材料设备供应
*.*发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包
人、承包人代表共同验收认可,如与勘察设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的
产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原
因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。
*.*承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、
承包人商定。
第*条报告、成果、文件检查验收
**.*由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
**,*发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后*天内检查验收完毕,并出具
检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、
文件。
**.*隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知
后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下*道工序;检验不合格,
承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后**小时内仍未能到现场
检验,承包人可以顺延工程工期。
**.*地基基础检测完成,承包人向发包人提交地基基础检测的原始记录、地基基础检
测报告、成果、文件、发包人应在_*天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,
承包人应采取有效补救措施。
**.*地基基础检测原始数据及检测报告未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此
发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。
**.*地基基础检测原始数据及检测报告经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日
起_*天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接收,致使己验收工程发生损失,
应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。
第**条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商*致,签订补充协议,补充协议与本
合同具有同等效力。
第**条其它约定事项:甲方向乙方提供的工作条件:现场提供水源电源(水电费由承
包方自理)、平整场地、保证大型机械、设备通行及检测条件、静载荷试验桩桩头的制作、动
测试验桩的平整。
第**条争议解决办法
本合同发生争议时,发包人、承包人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,
协商或调解不成时,按下列第**种方式解决:
*)提交仲裁委员会;
(*)依法向项目所在地人民法院起诉。
第**条合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部
门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承
包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同*式*份,发包人*份、承包人*份。
市
福
(盖章)
发包人名称:承包人名称:(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:((签字)
委托代理人:(签字委托代理人:(签字)姚华
住所:****市****区台儿庄南路***号住所:南开区红旗南路***号
邮政编码:******邮政编码:******
电话:********电话:***********
传真:********传真:********
开户银行:工商成都道支行开户银行:****银行东联支行
银行帐号:*******************银行帐号:******************
**-****-****
津工商(**)合准字****号
测绘合同
工程名称:****市胸科医院疑难病症诊治能力提升项目基坑监
测、沉降观测工程
合同编号:
****市工商行政管理局
监制
****市规划设计管理局
委托方(甲方):****市胸科医院合同编号:
受托方(乙方):****市勘察院签订地点:
受托方测绘资质等级:甲级签订时间:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方
协商*致签订本合同。
第*条测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等):
*、工程地点:
该项目位于****市和平区。
*、拟建工程概况:
本次围护项目的主体包括*~**层门/急诊、医技、病房综合楼,拟采用钢框架结构;*~*
层附属用房,拟采用框架结构以及整体地下*层的地下室,形式均为桩承台基础,该基坑周长
约****,基坑面积约为*****,±*.***相当于大沽标高*.****,目前场地内现状地坪标高为
*.***,相当于建筑标高-*.***。基础承台底标高(含垫层)为-**.***~-**.***,故基坑深度
为**.**~**.**,局部位置临近坑边的电梯基坑坑深为**.***。
第*条测绘内容(包括测绘项目和工作量等)
** |
新建建筑物主体沉降 |
**点 |
** |
支撑内力监测 |
**点 |
** |
立柱竖向位移监测 |
**点 |
* |
周边建筑物位移监测 |
*点 |
* |
周边管线位移位移监测 |
**点 |
* |
周边地表竖向位移监测 |
**点 |
* |
周边地下水位监测 |
**点 |
* |
支护桩顶部竖向位移监测 |
**点 |
* |
支护桩顶部水平位移监测 |
**点 |
* |
支护桩深部水平位移监测 |
*点 |
* |
竖向位移监测基准网 |
*点 |
* |
水平位移监测基准网 |
*点 |
序号 |
监测项目 |
规模 |
第*条执行技术标准
(*)《建筑基坑工程监测技术规范》(*******-****);
(*)《工程测量规范》(*******-****);
(*)《城市测量规范》(***/**-****);
(*)《国家*、*等水准测量规范》**/******-****;
(*)《城市地下水动态观测规程》(***/***-****);
(*)《建筑基坑支护技术规程》(******-****);
(*)《建筑地基基础设计规范》(*******-****);
(*)《建筑变形测量规范》(****-****);
(*)****市工程建设标准《建筑基坑工程技术规程》(****-***-****);
(**)本工程其他相关说明及图纸。
第*条测绘工程费:
*、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
*、取费项目及预算工程总价款:
本合同为固定总价合同,总监测合同额¥******元(大写:********元整),其
中基坑监测合同额¥******元(大写:********元整),沉降观测合同额¥*****元
(大写:**元整)。
*、该费用包括内外业测量工作的包干价,所有用于或与之相配合的在现场使用的食宿交通、
机械设备、现场所有的材料、人工费、机械进出场等费用均包含在内;工程完工后,如果实际
测绘工作量超过计划工程量**%时,超过计划的工程量需增加监测费用,增加的费用双方协商。
第*条甲方的义务
*、自合同签订之日起*日内向乙方提交有关资料。
*、自接到乙方编制的技术设计书之日起*日内完成技术设计书的审定工作,并提出
书面审定意见。
*、应当保证乙方的测绘队*顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供
必要的条件。
*、甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
*、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第*条乙方的义务
*、自收到甲方的有关材料之日起*_日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要
求,完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
*、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起*_日内组织测绘队*进场作
业。
*、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
*、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
*、未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第*方。
第*条测绘项目完成工期
监测时间从基坑开挖开始至基坑混凝土结构浇筑施工到±*.**结束;建筑物沉降进入稳定
阶段为止*年内。
第*条乙方应当于工程完工之日起*日内书面通知甲方,甲方应当自接到完工通知之日
起_*日内,组织专业工程师,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的
测绘成果进行检查。
第*条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:归甲方所有。
第*条测绘工程费支付日期和方式
(*)签订合同后****支付合同总额的**%(小写:******元,大写:********
**元整);
(*)地下结构施工至底板完成后,支付基坑监测合同额的**%(小写:******元,大写:
**********元整);地下结构施工至正负*、基坑回填完成并提供基坑变形监测报
告后,支付基坑监测合同额的**%(小写:*****元,大写:******元整);
(*)乙方提供沉降监测最终报告,项目竣工验收后,支付沉降观测合同额的**%(小写:
*****元,大写:****元整)。
注:在甲方每次支付相应合同价款前,乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票,否则甲
方有权拒付相应款项。
第**条
*、乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。(见下表)
* |
最终观测报告 |
** |
*份 |
|
* |
中间成果报告 |
** |
*份 |
|
* |
中间测量结果 |
** |
*份 |
|
序号 |
成果名称 |
规格 |
数量 |
备注 |
第**条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解
决。双方协商*致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第**条因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调
解不成的,当事人双方同意依法向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。
第**条其他事项:无
第**条附则
*、本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和
测绘工程费结算完成后,本合同终止。
*、本合同*式*份,甲方*份,乙方*份。
委托方名称(盖章)受托方名称(盖章)
法定代表人(签字或盖章)法定代表人(签字或盖章)
委托方住所:****市****区台儿庄南路***号受托方住所:****市南开区红旗南路***号
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
邮政编码:******邮政编码:******
联系人:郭智联系人:姚华
电话:********电电话:***********
开户银行:工商成都道支行开户银行:****银行东联支行
账号:*******************账号:******************