****省****合同
（工程类）
项目名称:****
合同编号:**************************_***
计划编号:***********************
采购人:****服装职业学院
供应商：****
采购代理机构:****
签订时间：*〇**年*月*日
第*节合同协议书
委托人（全称）：****服装职业学院
监理人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，
遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商*致，
订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称：****监理；
*.工程地点：位于****服装职业学院院内；
*.工程规模：总建筑面积*****.**平方米，本工程建筑层数地上*层，层高均为*.*
米，钢框架结构，具体内容详见图纸及工程量清单；
*.招标范围：施工图纸范围内所有工程内容及其保修阶段的监理（包含甩项部分及配电、
室外配套工程等）。
*.工程概算投资额或建筑安装工程费：****.***元。
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书；
*.中标通知书；
*.投标文件；
*.专用条件；
*.通用条件；
*.附录即：
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
，*
总监理工程师姓名：赵强，身份证号码：，注册号：********。
*、签约酬金
签约酬金（大写）：***********元整（¥******元）。
监理费费率：*.*%。
监理费最终结算价为工程造价审计结算值乘以费率。
包括：
*.监理酬金：/。
*.相关服务酬金：/。
其中：
（*）勘察阶段服务酬金：/。
（*）设计阶段服务酬金：/。
（*）保修阶段服务酬金：/。
（*）其他相关服务酬金：/。
*、付款方式
本工程无预付款，按工程形象进度付款，±*.**完工后拨付至已完工程金额*监理费费
率的**%，主体完工后拨付至已完工程金额*监理费费率的**%，工程竣工验收合格并经审
计定案后拨付至审计定案值的**%，余款在工程缺陷责任期（**个月）满后，无质量问题
后*次性付清。（监理费的计取以审计定案后的建筑安装工程费乘以费率为准）。
备注：*、质保期按国家最新规定，不计银行利息；*、达到付款条件后，监理人须向委
托人提出书面申请，并提供等额增值税发票，经委托人审核无误后支付相应款项，否则，委
托人有权拒绝付款；*、监理人合理调整资金使用计划，不得因付款不到位而影响工期或监理
工作。
*、期限
*.监理期限：
自****年月日始，至年月日止。具体开工日期以甲方开工令为准。
*.相关服务期限：
（*）勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。
（*）设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。
，*
（*）保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。
（*）其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并
按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立时间：****年*月*日。
*.订立地点：****服装职业学院。
*.本合同*式*份，均具有同等法律效力，委托人执*份，承包人执*份，招标代理机
构*份，备案*份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）
住所：住所：****市泰山青春创业园
邮政编码：邮政编码：******
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）的代理人：（签字或盖章）
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：****-*******
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：***********@***.***
，*
第*节通用合同条款
*定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所
赋予的含义：
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方，及其合法的继承人或受让
人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方，及其合法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事
人，及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计
文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，
对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保
修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、
主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中
载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第*方”是指
除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据
，*
交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中
不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、
暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文字时，
应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，
本合同文件的解释顺序如下：
（*）协议书；
（*）中标通知书；
（*）专用条件及附录*、附录*；
（*）通用条件；
（*）投标文件。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同*类内容的文件，应以最新
签署的为准。
*.监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（*）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第*次工地会议*天前报委托人。根据有
关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（*）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（*）参加由委托人主持的第*次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专
题会议；
（*）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施
，*
工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（*）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
（*）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
（*）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（*）检查施工承包人的试验室；
（*）审核施工分包人资质条件；
（**）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（**）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（**）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，
并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（**）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托
人审核、批准；
（**）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施
工承包人整改并报委托人；
（**）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
（**）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关
验收标准；
（**）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（**）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同
争议等事项；
（**）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（**）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（**）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（**）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括：
（*）适用的法律、行政法规及部门规章；
，*
（*）与工程有关的标准；
（*）工程设计及有关文件；
（*）本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机
构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证
监理工作正常进行。
*.*.*监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工
程师时，应提前*天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机
构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员：
（*）严重过失行为的；
（*）有违法行为不能履行职责的；
（*）涉嫌犯罪的；
（*）不能胜任岗位职责的；
（*）严重违反职业道德的；
（*）专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合
同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提
出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解
决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人
，*
应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更
事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准
时，应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要
求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
*.*文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关
文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
*.*使用委托人的财产
监理人无偿使用附录*中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件
另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本
合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
*．委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师理工程师和授予项
目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
*.*提供资料
委托人应按照附录*约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，
委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
*.*提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.*.*委托人应按照附录*约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使
用。
*.*.*委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外
，*
部条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合
同后*天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应
提前*天通知监理人。
*.*委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知
监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
*.*答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，
给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
*.*支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔
偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方
协商确定。
*.*.*.*给委托人造成的直接经济损失。
*.*.*.*支付违约金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工
程费）
*.*.*若出现监理人未经允许中途退场的情形，除赔偿*.*.*条约定的赔偿项目外，还
须另向委托人交纳中标价**%的违约金。
*.*.*监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
*.*委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
*.*.*委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
，*
*.*.*.*主持工程开工前的第*工地会议和施工阶段的常规工地会议，并签发会议纪要；
有权参加承包人为实施合同组织的有关会议；
*.*.*.*按施工合同规定的变更范围，对工程或其任何部分的形式、质量、数量及任何
工程施工程序做出变更的决定，确定变更工程的单价和价格，经委托人和总监理工程师同意
下达变更令。
*.*.*.*对承包人提出的竣工工期的延长或费用索赔，应就其中申述的理由，查清全部
情况。并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项，经委托人和总监理工程师批准后发
出通知；
*.*.*.*监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成，数量与合同所列名单是
否相符；对不称职的主要技术、管理人员，要及时督促承包人更换，以满足合同要求；
*.*.*.*对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。
由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，及时督促补充、更换或停止支付工程款；
*.*.*.*督促委托人及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。
*.*.*其它方面的职责，本项工作专职监理工程师为：韩非。
*.*.*.*在监理业务上接受总监理工程师的统*领导和管理；按照总监制定的全线统*
的监理程序和监理方式进行工作，接受总监理工程师的监督、检查和考核。
*.*.*.*由委托人提供给监理单位使用的设施（若有）属于委托人财产，监理单位在使
用中应给予爱护。当****完成或中止时，应按委托人要求移交给委托人；
*.*.*.*对设计中的错误或设计与实际环境不协调之处，以及能给委托人带来经济效益
的变更要及时提出意见，报委托人和总监理工程师批准；
*.*.*.*在委托人的统*组织下，参加施工图设计的审核；
*.*.*.*施工期间，监理工程师应为委托人提供如下资料：
（*）工程监理月报（*控、*管及施工协调的内容）每月**日报送*份；
（*）中期支付证书、竣工结算证书，总承包单位提交后**天内报送；
（*）各种监理检测原始记录、表格、技术档案资料等（工程竣工时作为竣工资料提交委
托人*份），工程竣工后配合委托人提供相关资料移交档案馆；
（*）周计划进度报表每周*报送*份，月计划进度报表每月**日报送*份；
（*）当委托人或其上级主管部门有要求，需了解工程情况时，随时按要求提供有关资料。
，**
监理通知单每*日报送*份；
（*）每半月向委托人报送*次监理抽检原始记录*份。
*.*.*.*按竣工资料编制办法的规定，完成本项目竣工资料的编制工作；
*.*.*.*保密
在本合同期内或合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动
有关的保密资料；
*.*.*工程质量监理，本项工作专职监理工程师为：胡笑岩。
驻地监理工程师在工程质量监理方面的主要职责是：
*.*.*.*根据委托人书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基准高程等资料，进行现
场交验并验收承包人施工放样；参与设计交底和图纸会审。
*.*.*.*在开工前和施工过程中，检查用于工程的材料、半成品、设备，对于不符合合
同要求的，有权拒绝使用；
*.*.*.*签发各项工程的开工通知单，必要时通知施工单位暂时停止整个工程或任何部
分工程的施工；
*.*.*.*对承包人的检验。测试工作进行全面监理；有权免费利用施工单位或使用自备
的测试仪器设备，对工程质量进行检验，凭数据对工程质量进行监理；
*.*.*.*按《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》进行旁站，对关键部位关键工序实
施旁站监理，对重要工程及隐蔽工程实行全过程旁站监督，对质量符合施工合同规定的部分
和全部工程予以签认；对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工或采取其它补救措施，
以达到合同规定的技术要求；
*.*.*.*检查施工方法，审查施工方案和工艺，经与委托人和总监理工程师协商后批准
特殊技术处理措施和特殊操作工艺；
*.*.*.*审核承包人的交工验收报告，向委托人和总监理工程师转报并提交相关的监理
情况报告，参加委托人或其上级主管部门主持的交、竣工验收工作；
*.*.*.*检查工程质量、验收签证隐蔽工程和分部分项工程，参与处理工程质量事故，
监督质量事故处理方案的执行；
*.*.*.*组织整理合同文件和技术档案资料；
*.*提交报告
，**
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：
（*）工程监理月报（*控、*管及施工协调的内容）每月**日报送*份；
（*）中期支付证书、竣工结算证书，总承包单位提交后**天内报送；
（*）各种监理检测原始记录、表格、技术档案资料等（工程竣工时作为竣工资料提交委
托人*份），工程竣工后配合委托人提供相关资料移交档案馆；
（*）周计划进度报表每周*报送*份，月计划进度报表每月**日报送*份；
（*）当委托人或其上级主管部门有要求，需了解工程情况时，随时按要求提供有关资料。
监理通知单每*日报送*份；
（*）每半月向委托人报送*次监理抽检原始记录*份。
*.*使用委托人的财产
附录*中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。
监理人应在本合同终止后*天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：双方协
商。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为：吴萌。
*.*答复
委托人同意在*天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
*.*委托人的违约责任
*.*.*委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
*.支付
*.*支付货币
币种为：人民币。
，**
*.*支付酬金
支付程序：由甲方支付。
支付方式：本工程无预付款，按工程形象进度付款，±*.**完工后拨付至已完工程金额
*监理费费率的**%，主体完工后拨付至已完工程金额*监理费费率的**%，工程竣工验收合
格并经审计定案后拨付至审计定案值的**%，余款在工程缺陷责任期（**个月）满后，无质
量问题后*次性付清。（监理费的计取以审计定案后的建筑安装工程费乘以费率为准）。
备注：*、质保期按国家最新规定，不计银行利息；*、达到付款条件后，监理人须向委
托人提出书面申请，并提供等额增值税发票，经委托人审核无误后支付相应款项，否则，委
托人有权拒绝付款；*、监理人合理调整资金使用计划，不得因付款不到位而影响工期。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件：签字盖章。
*.*变更
*.*.*除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确
定：因任何原因导致的工期延误不再支付额外酬金。
*.*.*因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例
从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
*.*解除
监理人有下列情形之*的，委托人有权书面通知监理人解除合同，书面解除合同送达之
日起，本合同解除。
*、未经发包方同意，擅自更换监理人员的。
*、监理人员失职，导致发生重大安全事故的。
*、监理人员失职，导致工程质量出现问题的。
*、监理人员失职，导致工程返工，拖延工期超过**日的。
*、给委托人造成经济损失的其他情形。
*.争议解决
*.*调解
同通用条款。
，**
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（*）种方式：
（*）提请****仲裁委员会进行仲裁。
（*）向项目所在地人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。
*.*咨询费用
委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：
奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；奖励金额的比率为/%。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限：同通用条款。
监理人申明的保密事项和期限：同通用条款。
第*方申明的保密事项和期限：同通用条款。
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务
的资料的限制条件：同通用条款。
*.补充条款
*.*项目监理机构人员配置表（需同投标文件*致或有合格的人员变更手续）。
*.*其他需补充内容
*.*.*****合同必须服从于国家的现行法律和法规。对合同的解释应以国家的现行
法律和法规为准；
*.*.*监理工程师对于他编制的所有文件拥有版权，但合同期满前监理工程师不能用于
其它目的，委托人有权为本工程之目的使用或复制此类文件，事先不需取得监理工程师的许
可；
*.*.*监理工程师不能参与可能与合同中规定的委托人的利益相冲突的任何活动；
，**
*.*.*委托人要求的对本工程采取的监理其他要求，监理工程师必须服从。
*.*.*监理人按照投标文件及监理合同要求配备现场人员，未经委托人同意，不得随意
更换。
*.*.*本工程的项目总监：赵强
注册号：********
附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段：/。
*-*设计阶段：/。
*-*保修阶段：。
*-*其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：。
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*-*委托人派遣的人员
| 名称 |
数量 |
工作要求 |
提供时间 |
| *.工程技术人员 |
|
|
|
| *.辅助工作人员 |
|
|
|
| *.其他人员 |
|
|
|
*-*委托人提供的房屋
| 名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
| *.办公用房 |
|
|
|
| *.生活用房 |
|
|
|
| *.试验用房 |
|
|
|
| *.样品用房 |
|
|
|
| 用餐及其他生活条件 |
|
|
|
*-*委托人提供的资料
| 名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
| *.工程立项文件 |
|
|
|
| *.工程勘察文件 |
|
|
|
| *.工程设计及施工图纸 |
|
|
|
| *.工程承包合同及其他相关合同 |
|
|
|
| *.施工许可文件 |
|
|
|
| *.其他文件 |
|
|
|
*-*委托人提供的设备
| 名称 |
数量 |
型号与规格 |
提供时间 |
| *.通讯设备 |
|
|
|
| *.办公设备 |
|
|
|
| *.交通工具 |
|
|
|
| *.检测和试验设备 |
|
|
|
，**
附件：
廉政责任书
委托人（全称）****服装职业学院（以下简称甲方）
监理人（全称）****（以下简称乙方）
为了认真贯彻中央、省委和市委关于进*步加大反腐败斗争力度的精神，推进廉政建设，
预防和减少工程建设中的违纪犯罪，共同维护建筑市场的秩序，确保工程优质、干部优秀、
人民群众满意。由监督机关监督，甲乙方协商，特签订以下廉政责任书。
*、加强廉政警示教育
甲乙双方要经常组织有关人员，学习党中央关于从源头上预防和治理腐败，加强党风廉
政建设和反腐败斗争的*系列指示精神，加强法律法规学习，增强干部的法制观念，树立正
确的世界观、人生观、价值观，不断提高政治素质和拒腐防变能力。根据工程进度、人员思
想状况，经常对干部职工进行廉政教育和警示教育。
*、健全、落实各项规章制度
*、严格廉政制度。甲乙双方要根据自己的实际情况，对参与工程的重点环节、重点部位、
重点岗位和重点人员严格按照市纪委下发的《重点工程建设工作人员廉洁自律“*不准”》
的规定，制定相应的廉政制度，并严格执行，做到制度公开，自觉接受群众监督。
甲方要自觉做到：不接受咨询单位、供货单位的宴请；不接受任何礼品、礼金和有价证
券；不索贿受贿。
乙方要自觉做到不请吃，不行贿或变相行贿。不接受任何施工单位、供货单位的宴请；
不接受任何礼品、礼金和有价证券；不索贿受贿。
*、严格执行合同。要以《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及相关
法律为依据，遵循平等、互利、协商*致的原则签订合同，并按照合同的要求严格履行。
*、落实《建设工程质量管理条例》。制止非法转包、出卖资质、非法分包等行为的发生。
*、严格实行项目跟踪监察、审计监督制度。
，**
*、严格执行责任制
*、甲乙双方商定要根据工程建设情况，以适当的方式，对甲乙双方的干部、员工及时地
进行法制宣传和警示教育；要经常了解和掌握工程建设中的廉政情况，发现问题和隐患及时
向有关方面通报，商定解决方法和措施；对于疑问较大的问题，搞好协商，重点追踪，发现
违纪或犯罪的，按照有关规定和程序，移交有关部门处理。
*、要指定专人负责，加强联系，定期召开廉政碰头会，及时发现和解决廉政方面的有关
问题。要做到责任到人，层层负责，严格自律，把好廉政关口。
*、乙方工作人员，因本项目或其他项目发生违法、违纪现象的，甲方有权解除合同，且
引发的*切损失由乙方单方面承担。
*、本责任书作为监理合同的附件，与建设工程监理合同具有同等法律效力，经双方签署
后立即生效。
委托人(盖章)：承包人(盖章)：
法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
(签字或盖章)：(签字或盖章)：
日期：年月日日期：年月日
，**
（*）拟委任的主要人员汇总表
| 序号 |
本项目任职 |
姓名 |
职称 |
专业 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
执业或职业资格证明 |
备注 |
| 序号 |
本项目任职 |
姓名 |
职称 |
专业 |
证书名称 |
级别 |
证号 |
|
| * |
总监理工程师 |
赵强 |
高工 |
房建 |
注册监理工程师 |
注册监理工程师 |
******** |
|
| * |
专业监理工程师 |
韩非 |
工程师 |
房建 |
注册监理工程师 |
注册监理工程师 |
******** |
|
| * |
监理员 |
李玉荣 |
工程师 |
星房建 |
监理员 |
监理员 |
********** |
|
| * |
监理员 |
胡笑岩 |
助工 |
房建 |
专业监理工程师 |
专业监理工程师 |
********** |
|
| * |
安全员 |
员凤娟 |
助工 |
安全管理 |
安全员 |
安全员 |
鲁建安**（****）******* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
，**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
