****省建设工程施工合同
(示范文本)
****省建设厅
制
****省工商行政管理局
*〇**年*月*日
第*部协议书
发包人****人力资源和社会保障局
(全称):
承包人(全称):****
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑
法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和
诚实信用的原则,双方就本工程施工协商*致,订立本合同
*
工程概况
工程名称:********
****
工程地点:
*、工程承包范围
承包范围:施工图纸及招标文件所包含的全部内容
不包括的工程范围:无
*、合同工期:
*、工期:**日历天(不含冬雨季)
月_**日。
*、开工日期:****年****
**日。
*、竣工日期:****年*月
合格
*、质量标准:工程质量标准:
*、合同价款
*、合同总价(人民币大写:********元整…小写:
¥******.**元)
*、综合单价:详见承包人的报价书。
*、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
*、本合同协议书
*、本合同专用条款
*、本合同通用条款
*、中标通知书
*、投标书、工程报价单或预算书及其附件
*、招标文件、答疑纪要及工程量清单
*、图纸
*、标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,
视为本合同的组成部分。
*、本协议书中有关词语含义与本合同第*部分《通用条款》
中赋予的定义相同。
*、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内
承担工程质量保修责任。
*、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他
应当支付的款项。
*、合同生效
合同订立时间:****年*月
*
合同订立地点:****人力资源和社会保障局
后生效。
签字盖章
本合同双方约定
有
在*
源
恒瑞
承包人:(
发包人:(公章
**:*******
地
地址:址:
邮政编码:*****
邮政编码:
法定代表人:
法定代表人:
*****
*
***************
委托代理人:委托代理人:
话:***-*******
电电電话:电
开户银行:
开户银行:
第*部分通用条款
(见****建设网)
第*部分专用条款
词语定义及合同文件
*、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:本合同协议书、本合同专用条
款、本合同通用条款、中标通知书、投标文件及其附件、招
标文件、答疑纪要及工程量清单、图纸、标准、规范及有关
技术文件和双方的补充协议书。
*、语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
*.*适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》
《中华人民共和国合同法》
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称:执行国家建筑工程施工及验
收规范标准以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行
业的工程建设标准、规范的要求。
发包人提供标准、规范的时间:
国内没有相应标准、规范时的约定:按生产企业在技
术监督局的备案标准、并经监理工程师和业主同意
*、图纸
*.*发包人向承包人提供图纸日期和套数:在合同签订*
天内提供图纸发包人对图纸的保密要求:不得外传、外借,
仅用于本工程的施工及验收的全过程。使用国外图纸的要求
及费用承担:
*、双方*般权利和义务
*、工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名:职务:
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:重大工程洽商
、设计变更、发包人指定价的认质认价等在决策之前需经业
主同意。
*.*发包人派驻的工程师
职务:
姓名:
职权:负责重大工程洽商、设计变更、发包人指定价的
认质认价、施工全过程内、外部关系协调、处理往来文件
对工程进度、质量、造价进行管理。
*.*不实行监理的,工程师的职权:
*、拟派项目经理
项目经理
*.*姓名:黄永刚职务:
*、发包人工作
*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:工程开
(*)方
工前*日内
(*)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间
、地点和供应要求:执行《通用条款》*.*.(*)款。施工单位
施工期间产生的水电费,从承包人工程款中扣除。其计量按实
际发生量计,计价方法为:按市场价
(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:工程开
工前*日内。
(*)工程开工前*工程地质和地下管线资料的提供时间:
日内。
(*)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成
时间:开工前*天。
(*)水准点与座标控制点交验要求:执行《通用条款》*.—.
(*)款。
(*)图纸会审和设计交底时间:工程开工前*日内。
(*)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物
构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
(*)双方约定发包人应做的其他工作:适当的协调周
边村民相互关系。
*.*发包人委托承包人办理的工作:配合发包人办理施工许
可证、质量监督等手续。
*、承包人工作承包人应按约定时间和要求,完成以下
工作:
(*)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的
设计文件提交时间:
(*)应提供计划、报表的名称及完成时间:
(*)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要
求:执行《通用条款》*.*.(*)款。
(*)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:!
(*)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪
音管理等手续:执行《通用条款》*.*.(*)款。
(*)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:执行《
通用条款》*.*.(*)款。
(*)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(
含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:
(*)施工场地清洁卫生的要求:承包方式执行《通用条
款》*.*.(*)款。交工前应达到工完场清条件及文明工地要求
*
(*)双方约定承包人应做的其他工作:
门
*、施工组织设计和工期
*、进度计划
*.*承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时
间:开工前*日内。
工程师确认的时间:*日内
*.*群体工程中有关进度计划的要求
*.*工期:**日历天
*、工期延误
双方约定工期顺延的其他情况:执行《通用条款》**条
工期提前无奖励。工期每推迟*天除按***元处罚外,若影
响到发包人使用时应赔偿由此给甲方造成的损失。
*、质量与检验
*、**、隐蔽工程和中间验收
双方约定中间验收部位:执行《通用条款》**条。
*、安全防护、文明施工
*、合同价款
**、合同价款约定
本合同价款采用(*)固定总价合同方式确定。
(*)采用固定总价合同:
(*)采用固定综合单价合同,综合单价中包括的风险范
围:卜
**、合同价款调整
双方约定合同价款的其他调整因素:不执行《通用条款》
**.*条
*、竣工验收与结算
**、竣工验收
**-*、承包人提供竣工图的约定:竣工验收后*个月内,交竣
工图及完整资料文件*套。所有资料必须保证有*份是用钢笔书写
。工程竣工验收前,资料必须通过质检站备案要求,按城建部门要
求做好资料的归档工作。
**-*、中间交工工程的范围和竣工时间:
**、竣工结算
**-*、合同签订且主要材料进场开始施工后,招标方向中标方
支付合同总金额的*分之**(**%)的工程款;施工完毕并经验收
合格后支付合同总金额的*分之**(**%)的工程款。
**-*、发包方对总承包方工程项目资金的使用实行监督和控制
*
*、违约、索赔和争议
**、违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第**.*条约定发包人违约应
承担的违约责任:执行通用条款本合同通用条款第**.*
款约定发包人违约应承担的违约责任:执行通用条款本
合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约
责任:执行通用条款双方约定的发包人其他违约责任:无
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约承担的违约
责任:乙方工期每推迟*天除按***元处罚处,若影响发包人
使用时,应另赔偿由此给甲方造成的损失,赔偿限额为合同价
的*%。
本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约
责任:承包方按合同价的*%承担违约金外,另按国务院***号
令有关规定处理。
双方约定的承包人其他违约责任:无
**、争议
**.*双方当事人约定,在履行合同过程中产生争议时:
(*)请合同主管部门和造价主管部门调解
(*)
合同争议调解不成的,按下列第(*)种方式解决:
提交当地仲裁委员会申请仲裁
*
*
*)依法向所在地人民法院提起诉讼
**、其他
**、工程分包
**.*本工程发包人同意承包人分包的专业工程:
*分包施工单位为:
**、不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定:执行《通用条款》第**条
**、保险
**.*本工程双方约定投保内容如下:
(*)发包人投保内容:同通用条款发包人委托承包人办
理的保险事项:同通用条款
(*)承包人投保内容:同通用条款
**、担保
**.*本工程双方约定担保事项如下:
发包人向承包人提供支付担保,担保方式为:担
保金额:,担保有效期:
(*)承包向发包人提供履约担保,担保方式为:银行保函,
担保金额:,担保有效期:至工程竣工验收合格后。
(*)双方约定的其他担保事项:签订合同时,承包方须向发
包方支付以上金额的担保金,否则发包方有权终止合同。
,
**、合同份数
**.*双方约定合同副本份数:正本*份,副本*份:发、
承包双方各持正本*份、副本承包方*份,发包方*份。