第*节合同协议书
****县祥凤寨水库建设开发有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实
施****市****县****支干渠至寸塘口水库引水河道整治项目（项目名称），已接受*
川嵩鸿建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）****市****县****支干
渠至寸塘口水库引水河道整治项目对（项目名称）之（标段名称）的投标，并确定其为中
标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求（合同技术条款）；
（*）图纸；
(*）已标价工程量清单；
（*）其它合同文件。
*.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为
准。
*.签约合同价：人民币（大写）**************元*角整元
(￥_********.*元)。
*.承包人项目经理：蒋阳
*.工程质量符合_合格_标准。
*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修
*.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向重省人支村国价款
*.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为****
*.本协议书*式*份，合同双方各执份
**.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
*******
发包人：****县祥凤寨（盖单位章）承包人：****嵩鸿建设（盖单位章）
水库建设开发有限责任公司工程有限公司
法定代表人：
法定代表人：
*
或授权代表人：或授权代表人：
单位地址：****县蓬莱镇卓筒单位地址：****省****市****县
大道***号蓬莱镇采和大道***号附*号
电话：电话：****-******************
电子信箱：电子信箱：/
传真传真：
/
开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司/
********支行
帐号：帐号：**************
/
签订地点：****县祥凤寨水库建设开发公司
签订时间：****年*月*_日
*
| 或授权代表人： |
或授权代表人： |
| 单位地址：****县蓬莱镇卓筒 |
单位地址：****省****市****县 |
| 大道***号 |
蓬莱镇采和大道***号附*号 |
| 电话：****-******* |
电话：*********** |
| 电子信箱：/ |
电子信箱： |
| 传真/ |
传真： |
| 开户银行：/ |
开户银行：中国银行股份有限公司********支行 |
| 帐号：/ |
帐号：************** |
| 签订地点：****县祥凤寨水库建设开发公司 |
|
| 签订时间：****年*月*_日 |
|
第*节中标通知书
中标通知书
****湖鸿建设工程有限公司（中标人名称）：
你方于****-**-**（投标日期）所递交的****市****县****支于渠至寸塘口
水库引水河道整治项目（项目名称）—标段投标文件已被我方接受，被确定为
中标人。
中标价：********.*元。
工期：***日历天。
工程质量：符合合格标准。
项目负贵人：蒋阳（姓名）。
安全生产考核合格证证件编号川水安************
建造师执业资格证书证件编号川****************
技术负责人：扬红琼（姓名）
职称证证件编号工********
安全生产考核合格证证件编号
请你方在接到本通知书后的_**日内到太英县祥凤寨水库建设开发有限责
任公司(指定地点）与我方签订施工合同，在此之前应按招标文件第*章“投标人
须知前附表”第*.*款规定向我方提交服约担保。
特此通知。
招标人：****县祥风寨水库建设
公司（盖单位章）
法定代表(签字）
*年*月*日
第*节投标函
、投标函（格式）
投标函
****县祥凤寨水库建设开发有限责任公司（招标人名称）：
*.我方已仔细研究了****市****县****支于渠至寸塘口水库引水河道整治
项目（项目名称）_／标段施工招标文件的全部内容·愿意以********.*元
（大写：************元*角）为投标总报价，工期***
日历天（每月均按**天计算）日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工
程中的任何缺陷，工程质量达到_合格
*.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
*.随同本投标函提交投标保证金…份，金额为人民币******元（大写*
**元整）。
如我方中标：
我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按
招摄文牛和我方的投标文件签订合同。
**通同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
*我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保
（*）我方承诺在台同约定的期限内完成井移交全部台同工程
*.我方完全响应招标文件要求（基
投标人：*单（盖单位电子签章）
法定代表人：电子签章）
地址：****查菜***号附*
号****圣拉斯包装制品有限公司*幢生产车间
网址：/
电话：***********
传真：*
邮政编码：******
****年**月**日
*
| 法定代表人： |
电子签章） |
| 地址：****查 |
菜***号附* |
| 号****圣拉斯包装制品有限公司*幢生产车间 |
|
| 网址： |
/ |
| 电话： |
*********** |
| 传真： |
* |
| 邮政编码： |
****** |
第*节专用合同条款
**般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****县祥凤寨水库建设开发有限责任公司(填入发包人的名称)。
*.*.*.*承包人：****岚鸿建设工程有限公司(签约后填入承包人的名称）。
*.*.*.*分包人：(签约后填入分包人的名称)。
*.*.*.*监理人：大洲设计咨询集团有限公司(填入监理人名称)。
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期(工程质量保修期)：**个月
*.*合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是*、本合同协议书：*、中标通知书；*、
专用条款及其附件；*、投标函及其投标函附录；*、通用合同条款；*、技术标准和要求：
*、图纸*、已标价的工程量清单：*、其他合同文件
*.*联络
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达
****县祥凤塞水库建设开发有限责任公司(填写文件送达地点）。
*发包人义务
**提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：_根据发包人提供的施工图纸和参照承包人
在投标文件中提供的临时用地表，由发包人、监理人和承包人*方*次性现场确定永久
占地和临时占地的征地界限，承包人只能在规定的征地范围内使用，临时用地时限为本
施工合同生效之日起至工程完工验收后*个月止；发包人负责上述施工用地手续的办理，
并承担规定征地范围内的土地征用费和地上附着物与青苗补偿费
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：本项目全部施工内容相关范围
*.*其它义务
（根据发包人的合同管理要求补充）
支付方式：合同签订生效且工程实际开工后在*个工作日内预付合同总金额的
**%，工程进度款按月支付，月支付额度不低于已完工程造价的**%；完工验收合格并
*
交付使用后**日内付到工程造价的**%，审计完毕后付至审定金额的**%，其余*%
为质量保修金。缺陷责任期满后发包人将在**个工作日内会同承包人按照合同约定的内
容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金
支付给承包人，不计银行利息
*监理人
*.*监理人的职责和权力
*.*.*监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
(填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）
(*)按第*.*款约定，批准工程的分包；
（*)按第**.*款约定，确定延长完工期限；
(*)按第**.*款约定，批准暂列金额的使用；
(*).
*承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其它义务
*承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其
他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
*）根据施工总进度安排及实际情况，每月的**日向发包人和监理人报送本月工程进度
完成报表，次月工程进度计划报表及各种工程报表：季末月**日报下季度进度计划和
本季度工程进度完成报表。
*已完安装工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人应采取措施对已完所有工程成
品进行保护，费用已包含在合同价中，若由于承包人原因造成已完工程成品损伤、损坏，
承包人应承担赔偿责任。
*向监理人提供切实可行的施工方案，并经监理人确认。
*承包人的投标文件是以招标人所提供的资料和承包人自己察看和核实为依据的。承包
人应对自己的解释或推论负责。
*承包人的施工机械：承包人应使投标文件中所列的施工机械按时到达现场，不得拖延、
缺短或任意更换
*承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其保修而需要的下述人员：①按投标
文件中所报名单的各类专业技术人员、质检人员、安检人员和管理人员。②其他满足本
*
合同工程施工需要的各类熟练技工、半熟练技工和·普通工。尽管承包人已按投标文件中
所列的数量派遗了上述各类人员，但若发包人或监理人认为这些人员仍不足以适应现场
施工的需要并不能保证工程质量时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面
通知承包人。承包人在接到上述通知后应立即执行发包人或监理人上述指示，不得无故
拖延。
*）弥补损失或损害的责任；如果由于承包人原因，造成本工程或其组成部分，或将用于
或安装在本工程中的材料、设备等发生损失或损害，承包人负责弥补并承担相应经济贵
任。
*为确保工程现场的秩序，承包人的工人应统*着装。
**）按规定及时支付施工用水、用电和环境保护等所有费用。
**)承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。
**）承包人向发包人、监理人提供的办公房屋及设施的要求：为发包人、监理人提供
现场办公室，搭建地点和分隔由发包人指定，并含用水用电费用，上述费用已包含在投
标报价中。
**)承包人必须按照国家相关法律法规，行政条例进行安全文明施工及环境保护，如因
承包人违反国家相关法律法规，行政条例施工造成发包的损失应由承包人无条件承担。
**）办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，并承担相应费用。
**）承包人使用发包人的既有建筑物、构筑物或设施、设备、需征得发包人的同意，
使用过程中有破坏、损坏行为，工程结束后应原样恢复。若承包人拒绝恢复建筑物、构
筑物或设施设备的，恢复原样所需费用发包人有权从承包人的工程款中扣除。
**）双方约定承包人应做的其他工作：发生时另行协商。
**）承包人进场后，由于不可预见的政策性因素及其他原因，引起发包人调整工程的规
模、范围和工期的情形，承包人无条件支持、配合；若引起整个或部分工程不能实施，
承包人此前已完成的工程实际工作量，经相关部门共同审核后按合同约定进行结算，剩
余部分若无法实施，承包人自动放弃施工权利。
**）承包人应在每月**日前向监理人或发包人报批其负责提供的各项材料和工程设备
的数量、到场时间和质量证明文件等，并按照规范实行有见证送检。
*.*分包
*.*.*允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
(*）工程项目：
*
*
(*）工作内容：
（*）分包金额限额：
*.*.**分包人项目管理机构的设立：
*.**不利物质条件
*.**.*不利物质条件的范围：本项目相关的全部明示或潜在不利物质条件
*材料和工程设备
*.*发包人提供的材料和工程设备
*.*.*发包人提供的材料和工程设备见下表：
发包人提供的材料表（参考格式）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 |
材料名称 |
材料规格 |
数量 |
交货地点 |
交货方式 |
计划交货日期 |
备注 |
发包人提供的工程设备表（参考格式）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 |
工程设备名称 |
型号及规格 |
数量 |
交货地点 |
交货方式 |
计划交货日期 |
备注 |
*施工设备和临时设施
*.*发包人提供的施工设备和临时设施
(*)发包人提供的施工设备见下表：
发包人提供的施工设备表（参考格式)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 |
施工设备名称 |
型号及规格 |
设备状况 |
数量 |
移交地点 |
计划移交日期 |
备注 |
注设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近*次的
大修时间。
(*)发包人提供的临时设施：
*交通运输
*.*道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：承包人自行解决，费用自行承担
*测量放线
*.*施工控制网
*.*.*施工控制网的约定：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前由
承包人按设计交底提供的控制点进行工程放样，发包人在完成放样的**天内根据放样结
果完成永久性占地的征用交付承包人
*施工安全、治安保卫和环境保护
*.*发包人的施工安全责任
*.*.*发包人提供工程相关_资料，其余资料由承包人负责收集。
*.*承包人的施工安全责任
*.*.**下列工程应编制专项施工方案：按相关规定执行。其中
应组织专家论证和审查。
*.*文明工地
*.*.*本合同文明工地的约定：
**开工和竣工(完工）
**.*异常恶劣的气候条件
**.*.*本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(*)日降雨量大于*****的雨日超过天；
*
(*)风速大于***/*的*级以上台风灾害；
(*)日气温超过**℃的高温大于*天；
(*)日气温低于-*_℃的严寒大于天；
*
(*)造成工程损坏的冰霉和大雪灾害：
(*)其它异常恶劣气候灾害。
**.*承包人工期延误
(*)逾期完工违约金表(参考格式)。
**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 |
项目及其说明 |
要求完工日期 |
违约金（元/天) |
（*）全部逾期完工违约金的总限额为_（不超过签约合同价的*%）(不超过签约合
同价的%)。*
**.*工期提前
工期提前的奖金约定：
**暂停施工
**.*承包人暂停施工的责任
(*)承包人承担暂停施工责任的其它情形：（*）承包人违约引起的暂停施工：（*）
由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；（*）承包人擅自暂停施
工（*）承包人其他原因引起的暂停施工：（*）专用合同条款约定由承包人承担的其他
暂停施工
**.*发包人暂停施工的责任
(*)发包人承担暂停施工责任的其它情形：地震、癌疫、水灾、泥石流、暴动、战
争
**工程质量
**.*质量评定
**.*.*重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：（*）按《水利
工程施工质量评定规程》以及相关法律法规、规范、文件执行：（*）工程隐蔽部位覆盖
的检查：除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的
承包人应在共同检查前**小时书面通知监理人检查。未经确认时继续进行施工的*“律
不予认可，确认后方可进行下*工序施工。未经确认时继续进行施工的*律不予认可，
确认后方可进行下*工序施工；（*）双方约定中间验收部位：按通用条款执行，其部位
根据施工验收规范确定。
**.*.*工程合格标准为：保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定；优良
标准为：！。达到优良的奖金为：无。
**
（*)承包人违反第*.*款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准
要求，又拒绝清除不合格工程；
(*)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延
误；
(*)承包人在缺陷责任期（工程质量保修期)内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列
的缺陷清单的内容或缺陷责任期(工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按
监理人指示再进行修补；
(*)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（*）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。
**索赔
本条全文引用《标准施工招标文件》（****年版)相应条款，并补充以下内容：
**.*承包人提出索赔的期限
**.*.*承包人按第**.*款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出
在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
**.*.*承包人按第**.*款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程
完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
**.*发包人的索赔
**.*.*承包人对监理人按第**.*.*项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到
书面通知后的**天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收
到承包人书面报告后的**天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第**.*.*项的约定
执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第**条的规定办理。
**争议的解决
本条全文引用《标准施工招标文件》（****年版)相应条款，并补充以下内容：
**.*仲裁
**.*.*若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机
构。
**.*.*若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任*方均有权向人
民法院提起诉讼。
**
第*节其他合同文件
附件*：履约担保
铭瑞融资担保
*************************
工程履约担保函
保函编号：***************
致：天英县祥风寨水库建设开发有限责任公司（发包人名称）：
鉴于你方作为发包人已/拟与****海鸿建设工程有限公司（承包人名称，以
下称“承包人”）就****市太英县****支干渠至寸塘口水库引水河道整治项目（项
自名称)签订施工合同（以下简称“合同”），我方愿意就承包人履行合同向受益
人承担*般保证责任。
*.担保金额最高限额为人民币（人写）****寒*任*****元*角
*分（￥*******.**元）。
*.本保函的有效期间自本保函开立且合同已签订并生效之日起至发包人签
发交工验收证书之日或****年**月**日止，保限有效期间截止时间以前述日期
中先到达者为准，
*.我方就承包人履行合同施工阶段的部分施工义务承担担保贞任，该部分义
务仅限干：承包人已完成的施工内容符合相关行业验收规范标准，不包含融资、
保修等非施工义务。我方的担保范围为：因承包人违反前述限定义务而给你方造
成的直接经济损失本金，不包括违约金、滞纳金及实现债权的费用等。
*.若你方提出索赔，应当在保函行效期内向我方提交以下全部单据：你方的
书面索赔通知、本保函原件、有关法院出具的承包人违反上述限定义务且有义务
支付你方索赔款的生效裁判文书及有权法院出具的宜告承包人破产的生效裁判文
书。且无论如何，担保金额最高限额随本保函有效期减少而逐月等额递减，你方
索赔款不得超过前述递减后的担保金额。我方在保函有效期内收到你方提交的以
上全部单据之日起**个工作日内，在本保函确定的担保金额最高限额范围内支付
相应索赔款项，否则，我方担保责任免除
*.因本保函的成立、生效、效力、履行等发生的争议，诉讼管辖法院为我司
所在地人民法院。
*.本担保函不得转让也不得用于对外抵押或质护
担保函开立机构（章）
公司地址：射洪市嘉漫*区
***-
查询网站：***.*********
联系电话：****-*******
担保函开立*期：****年**月***
**
附件*：预付款担保函
铭瑞融资担保
*************************
预付款担保函
保函编号：****************
致****县祥凤寨水库建设开发有限责任公司（下称“受益人”
鉴于****卷鸿建设工程有限公司（下称“被保证人”）已/拟与贵方
签订项目名称为****市****县****支于渠至寸塘口水库引水河道整治
项且台同（下称“主合同”）。我司在此接受被保证人的委托，向受益人
提供预付款保证担保：
、本保函担保金额为人民币*伯***********元*角
*分（大写）￥*******.**元（小写）。
*、本保函自开立且上述预付款支付给被保证人之日起生效，有效
期截止日为****年**月**日.
*、被保证人在履行主合同过程中不承担主合同约定的关于预付款
使用或退还的责任与义务，且被保证人已不能版行应对受益人所负担的
责任与义务时，我司保证在收到受益人的书面索赔通知后**天内在本
保函的最高担保金额内向受益人承担*股保证责任。
*、法定的索赔材料须于我司对公营业时间内送达，当日营业时间
结束后送达的视为下*个工作日送达
*、本保函最高担保金额将随受益人按主合同约定的扣回的金额及
我司已支付索赔的担保金额而相应递减
*、我司提供本保函后，受益人与被保证人对主合同进行修订如加
重我司担保责任的，应经我司书面同意，否则我司对加重的部分不承担
保证责任。
*、本保函有效期届满受益人未依法主张权利的，或我司向受益人
支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我司的保证责任免除。
*、本保函项下的主合同不成立，不生效、无效、被撤销，本保函
无效。
*、本保函项下的权利不得转让及设定担保、
*、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为
我司所在地人民法院。
担保函开立机构家“*州露瑞融资担保有限
责任公司
公司地址：射洪立·嘉漫庭区*幢*-*
查询网站：***.*********
联系电话：****-*******
担保函开立日期：****年**月**日
**
附件*：质量保修书
****市****县****支干渠至寸塘口水库引水河道整治项目工程
质量保修书
施工单位：****鸿建设工程有限公司
年月日
**
****市****县****支干渠至寸塘口水库引水河道整治项目工程
质量保修书
、合同工程完工验收情况：
*、质量保修的范围和内容：
*、质量保修期：
*、质量保修责任：
*、质量保修费用：
*、其他：
施工单位：
法定代表人：（签字）
年月日
注：根据《水利工程质量管理规定》第***条：水利工程保修期从工程移交证书写明的工程完工
日起*般不少于*年。有特殊要求的工程，其保修期限在合同中规定。
工程质量出现永久性缺陷的，承担责任的期限不受以上保修期限制。
**
附件*：安全生产协议书
安全生产协议书
工程发包人（以下简称甲方）：****县祥凤寨水库建设开发有限责任公司
工程承包人（以下简称乙方）：****岗鸿建设工程有限公司
工程名称：****市****县****支干渠至寸塘口水库引水河道整治项目
为切实落实安全生产责任制，确保施工人员在生产过程中的安全与健康，保证施工
顺利进行，依据《安全生产法》等有关法律、法规，本着平等、公平、诚信的原则，双
方就施工安全管理问题订立本协议。
*、甲方权利和义务
*.*负责向乙方进行施工前安全技术交底和施工过程中的安全监督检查。
*.*负责制定安全生产技术措施并督促实施。
*.*负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，应及时予以制止。
*.*负责对乙方采购的防护用品的材质、使用情况进行监督。
*.*对违反安全生产标准和规章制度的行为进行纠正，必要时进行内部经济处罚或要求
乙方停工整改。
*.*负责协调工程安全生产管理相关工作。
*、乙方权利和义务
*.*遵守****安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业、
监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐
患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，承乙方承担。
遵守施工现场安全生产管理制度劳动纪律，服从甲方的安全生产管理，不服从管理导致
生产安全事故的，由乙方承担责任。
*.*人员进场必须及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工
龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等；严禁属佣童工、未成年工、不适宜从事有
关工种的作业人员及身份不明的人员（如违约犯罪人员）。
*.*施工人员在施工前，必须接受安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底，未经
安全教育培训或安全考核不合格的人员不得安排上岗。特种作业人员必须取得《职业资
格证书》和《特种作业操作证》，无证人员严禁安排上岗操作。
**
*.*负责本工程从业人员的安全生产、文明施工管理及教育培训。
*.*落实甲方安全技术交底和安全技术措施的要求，并针对工程和作业环境实际，对有
关安全施工的技术要求向作业人员作出详细说明。指导、督促作业人员严格按照安全技
术要求和操作规程作业。严禁安排操作人员病上岗和连续加班。
*.*负责为本工程从业人员提供必要的劳动保护用品（安全帽等）和劳动防护用品，督
促施工人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。
*.*向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等并负责安全使用，严禁机具“带
病”运转。
*.*负责安全防护所需材料和安全标志、标牌的制作及安设。
*.*按规定落实专人、运输工具、场所做好民爆物品购买、运输、储存、保管及使用等
工作，严禁民爆物品流失，危害社会。
*.**接受甲方的安全监督检查，对检查提出的问题和隐患，落实人力资源及时整改，不
得以任何理由拒绝整改或设置障碍。
*.**有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全的紧急情况时，
有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
*.**做好所使用的职工宿舍、食堂的安全管理，宿舍、食堂建设符合安全要求，不得私
自容留外来人员住宿；不得采购不符合卫生要求的原料或半成品，不得供应变质食品。
*.**接受甲方比照内部管理规定，对违反安全生产管理规定行为的人员，并承担由此产
生的经济损失。
*.**负责为本工程从事危险作业（如架子工、木工等）的人员办理意外伤害保险，支付
保险费。
*.**对本工程施工人员所发生的生产安全事故，乙方应立即报告甲方和有关部门，按照
国家有关法律，行政法律对事故进行调查处理，并承担相应的民事责任和法律责任；对
突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故的，乙方承担其工伤保险待遇。
*.**施工人员应注意交通安全、饮食安全、防火水电安全、高空作业安全、放炮安全及
开挖边坡安全。
*.**施工企业以文件形式明确项目经理、专业技术人员、施工安全员，抓好安全生工作。
*、协议的生效与终止。
本协议书作为工程施工承包合同的附件，同工程施工承包合同同时生效、同时终止。
*、协议份数
**
工程有
本协议书*式*份，甲、乙双方各热*份。*
建
鸿
甲方（盖章）：乙方章
法人代表：
法人代表（或委托代理人）：
签订时间：****年**月*日
**
附件*：廉政责任书
廉政责任书
建设单位（甲方）：****县祥凤寨水库建设开发有限责任公司
施工单位（乙方）：****嵩鸿建设工程有限公司
工程项目名称：****市****县****支干渠至寸塘口水库引水河道整治项目
工程项目地址：****县河边镇
为加强****中的廉政建设，规范****施工委托与被委托双方的各项活动，防止
发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据
国家有关****的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
甲乙双方的责任
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、****、工程施工和市场
活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律、法规另有规
定者除外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建
设管理、建设施工的规章制度。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重
的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在****的事前、事中、事后应遵守以
下规定：
(*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、
感谢费等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的
工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（*）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关
的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目
工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相
**
关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第*条乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严
格执行****的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规
范，以及施工法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：
（*）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证
券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作
安排以及出国（境）、旅游等提供方便
（*）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、
健身、娱乐等活动。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关
法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事
责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关
法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事
责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第*条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方
签署后立即生效。
程
第*条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目的上新收，精斋验
进
方的监督单位各份。
双
第*条本责任书*式*份，由甲乙双方各执*份，送交甲
司
乙方单位：（盖章嵩
甲方单位：（盖章）
法定代表人：
法定代表人：
大烫真
单位地址：****省****市
单位地址：****县蓬莱镇卓筒
蓬莱镇采和大道***号附*号
大道***号
电话：************
电话：****-*******
***年*月*日
****年*月*日
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
