****市****县幸福美丽乡村路（乡村振兴共富路）
****县天福镇至红江镇段公路改建工程
*
工程总承包合同
发包人（全称）：****闽禾农业开发有限责任公司
承包人（全称）：****
第*章合同协议书
发包人（全称）：****闽禾农业开发有限责任公司
承包人（全称）：****
为实施（项目名称）****市****县幸福美丽乡村路（乡村振兴共富路）-蓬
溪县天福镇至红江镇段公路改建工程，已接受****（承
包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包
人共同达成如下协议。
*、第标段由**+***至**+***.***，长约*.********，公路等级为*
级，设计速度为****/*，路面_沥青混凝土，有立交处；特大桥_座，
计长*;大中桥座，计长*;隧道座，计长*以
及其他构造物工程等。
*、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（*）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件
和补充资料）；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）项目专用合同条款；
（*）公路工程专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）工程量清单计量规则；
（*）技术规范；
（*）图纸；
（**）已标价工程量清单；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
（**）其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不*致之处，
以上述文件的排列顺序在先者为准。
*、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人
民币（大写）**************元整元（￥********.**
*、承包人项目经理：蒋伟。承包人项目总工：潘勇
*、工程质量符合—标准。工程安全目标：
*、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
*、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
*、承包人应按照监理人指示开工，工期为***日历天。
*、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理
人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签
发缺陷责任终止证书后失效。
**、本协议书正本*份、副本土份，合同双方各执正本*份，副本*份，当
正本与副本的内容不*致时，以正本为准。
**、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
价有限
股
西道桥人
发包人：（盖单位章）（盖
口
法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）
****年*月*日****年*月**日
*
| 发包人：（盖单位章） |
股（盖 |
口 |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
法定代表人或其委托代理人：（签字） |
|
第*章合同条款及格式
第*节通用合同条款
按《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（****年版）》（交通运
输部****年第**号令）执行。
材道面
育化
*
*
第*节专用合同条款
*.公路工程专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
第*.*.*.*目细化为
技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。通用合同条款
中“技术标准和要求”*词具有相同含义。
第*.*.*.*目细化为：
已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他
错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说
明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表*.*～表*.*）。
本项补充第*.*.*.**目：
*.*.*.**补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、
编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
*.*.*合同当事人和人员
本项补充第*.*.*.*目：
*.*.*.*承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程
师或技术总负责人。
*.*.*工程和设备
第*.*.*.*目细化为：
单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
第*.*.*.**目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程而需要的*切永久占用的土地，包括公路*侧路权范围
内的用地。
第*.*.*.**目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的*切临时占用的土地，包括施工所用的临时支
线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
本项补充第*.*.*.**目、第*.*.*.**目：
*.*.*.**分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务
划分的若干个工程。
*.*.*.**分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等
划分的若干个工程。
*.*.*其他
*
本项补充第*.*.*.*目～第*.*.*.*目：
*.*.*.*竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款
中“国家验收”*词具有相同含义。
*.*.*.*交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”
*词具有相同含义。
*.*.*.*交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款
中“竣工验收”*词具有相同含义。
*.*.*.*交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用
合同条款中“工程接收证书”*词具有相同含义。
*.*.*.*转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委
托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
*.*.*.*专业分包：指承包人与具有相应资格的施工企业签订专业分包合同，由分包人
承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队*施工的其他工程，整体结算，并能
独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
*.*.*.*劳务分包：指承包人与具有施工劳务资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳
务企业提供劳务人员及机具，由承包人统*组织施工、统*控制工程质量、施工进度、材料
采购、生产安全的施工行为。
*.*.*.*雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统
*组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
*.*合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合
同文件的优先顺序如下：
（*）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（*）中标通知书；
（*）投标函及投标函附录；
（*）项目专用合同条款；
（*）公路工程专用合同条款
（*）通用合同条款；
（*）工程量清单计量规则；
（*）技术规范；
(*）图纸；
(**)已标价工程量清单；
（**）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
*
（**）其他合同文件。
*.*合同协议书
本款补充：
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通
知书将对双方具有约束力。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
本项细化为：
监理人应在发出中标通知书之后**天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计
单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料*份，并向承包人进行技术交底。承包人需
要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第**.*款的
约定办理。
*.*.*承包人提供的文件
本项细化为：
有下列情形之*的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸*份，并附必
要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各*份供
监理人批准。
（*）为使第*.*.*项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；
（*）为使第*.*.*项所述的施工图纸适合于现场具体地形；
（*）为使第*.*.*项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；
(*）由于合同要求与施工需要。
此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、
工艺图纸、计算书和有关技术资料后**天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人
提出的要求作出修改，重新向监理人提交，监理人应在*天内批准或提出进*步的修改意见。
*.*.*图纸的错误
本项细化为：
当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、
图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，
应立即就此作出决定，并通知承包人和发包人。
*.*严禁赔赔
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方
面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行赔、送礼或其他不正当手段企图影
响或已经影响了发包人或监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费
*
用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发
包人的经济损失等承担*切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同
项下的承包。
*.发包人义务
*.*提供施工场地
本款补充：
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在
按第**条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交*份按施工先后次序所需的永久
占地计划。监理人应在收到此计划后的**天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人
发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆
迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同
意的合同进度计划的安排，分期（也可以*次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆
迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不
周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承
担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造
成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计
划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
*
第*.*.*项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
（*）根据第*.*款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队*施工的专
项工程；
（*）确定第*.**款下产生的费用增加额；
（*）根据第**.*款、第**.*款、第**.*款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（*）决定第**.*款、第**.*款下的工期延长；
（*）审查批准技术方案或设计的变更；
（*）根据第**.*款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目
专用合同条款数据表中规定的金额
（*）确定第**.*款下变更工作的单价；
（*）按照第**.*款决定有关暂列金额的使用；
（*）确定第**.*款下的暂估价金额
（**）确定第**.*款下的索赔额。
*
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采
取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包
人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第*.*款商定或确定。
*.*商定或确定
第*.*.*项补充：
如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，
则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.*工程的维护和照管
本项细化为：
（*）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的
材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、
材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
（*）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不
可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第**条规定而
实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
*.*.**其他义务
本项细化为：
（*）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关
规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆
放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在
“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包
人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生
的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、墓除外）的拆迁补偿等相关费用。
除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入工程量清单第
***章中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按
要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第*方对其
恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
（*）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石
料、砂、烁石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应
尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
*
（*）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工
程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民
工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工
资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不
良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主
体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资
支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”
或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支
付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理
人备查。
（*）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务
费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人
工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账
户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并
委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，
应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。
（*）承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施
工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工
艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工*线操作人员的培训，改善职工生产生活条
件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第***章中。
（*）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。
*.*履约保证金
本款细化为：
承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质
量保证金前*直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后**天内将履约保证金退
还给承包人。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应
金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷
修复义务。
*.*分包
第*.*.*项～第*.*.*项细化为：
承包人不得将工程关键性工作分包给第*人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部
分或工作分包给第*人。分包包括专业分包和劳务分包。
*.*.*专业分包
**
**.*保修责任
本款第（*）目补充：保修期自实际交工日期起计算：*年。
**．保险
**.*工程保险本款约定为：
合同条款中规定的工程*切险和第*方责任险的保险费，发包人将根据承包人
提供保险公司的保险单金额经监理人签证后进行支付，但最高支付额不得超过承包
人的投标报价总额。承包人应在开工后**天内提交上述条款要求参保的保险费用由
保险公司出具的保单及付款证明，经监理人审查确认，已证实承包人确已投保。发
包人将按保险单费用直接向承包人支付。承包人投报保险费时，应当充分考虑本项
目工程的复杂地质条件、特殊地理气候条件以及地震等各种潜在的不利因素，同时，
还应当考虑到环保方面的要求，考虑到地质条件复杂的大桥的复杂难度等因素。
**.*人员工伤事故的保险本款补充：自行投保。
**.**人身意外伤害险
本款补充：自行投保。
**.*第*者责任险
本款补充：自行投保。
**.*对各项保险的*般要求
**.*.*保险凭证
本项约定为：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：
开工后**天内。承包人应在开工后提交保险公司出具的保单及付款证明，经监理工程
师审查确认。
**.*.*保险金不足的补偿
本项细化为：当工程*切险及第*者责任险不足以补偿损失时（包括免赔额和超过
赔偿限额的部分）应根据第*条发包人义务、第*条承包人的义务的规定，由发包
人或承包人承担。但是由于承包人未按
**
第**.*.*款规定进行补救及未按**.*.*款履行报告义务的，由承包人承担全部责
任。由于下列情况本应却未能从保险人处收回偿额，应由承包人承担全部责任：
（*）承包人未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况；
（*）承包人未按**.*.*项要求的期限投保；
（*）承包人未按**.*.*项要求投保足够的保险额；
（*）因承包人的其他原因导致本应却未能从保险人处收回偿额的。
第**.*.*项补充：
同时，应立即向监理人和发包人汇报。
**.违约
**.*承包人的违约
**.*.*承包人违约的情形
本项补充：（**）承包人施工标准化建设违反第*.*.**项的约定，且不按要求
整改。
*)承包人环境保护、水土保持措施违反第*.*款的约定，且不按要求整
改。
**)工程完工后，承包人拒绝按第**.*款的约定，撤除承包人提供的施工
机械设备、临时设施、驻地建设设施以及人员的。
**.*.*对承包人违约的处理第（*）目修改为：
承包人违反第*.*款约定使用了不合格材料或工程设备，或承包人实施的工程质
量达不到标准要求，或承包人拒绝整改或清除不合格工程
第（*）目后补充：
①发生**.*.*（*）所述情况（发生了转包、违规分包情况），发包人将驱逐
违法分包人，并就违约行为每次向承包人课以不超过履约担保的违约金并按****
省交通运输厅现行相关分包管理办法执行；
②发生**.*.*（*）～（**）所述情况，发包人将就违约行为每次向承包人课
以不超过履约担保的违约金；
③发生**.*.*（*）～（**）外所述情况，发包人将按相应合同条款就违约
**
行为向承包人课违约金；
④发包人为加强项目管理，提高工程质量，促进****，依据上级要求或合
同的规定，在项目建设期间在制订的各类管理办法、规章制度或开展的各类竞赛和
比赛中，对涉及工程质量、进度、安全、造价、文明、“*化”建设、绿色交通建设
等，确定相关的违约金课取额度，承包人需自觉遵守执行。
承包人缴纳违约金并不能使违约行为合法化，承包人应继续纠正，果承包人
拒绝整改，发包人将上报交通主管部门，建议作为不良记录纳入公路建设市场信
用信息管理系统。且按合同约定工程价款总额的**%向发包人支付违约金，如给
发包人造成损失的还应承担赔偿责任，包括但不限于发包人的实际损失、因承包
人的违约行为导致发包人对第*人应承担的相应责任、鉴定费、诉讼费、律师费
等相关费用，且发包人享有单方解除合同的权利。
**.索赔
**.*承包人索赔处理程序本款第（*）项后补充：
如果承包人认为他有权获得工期延长或增加费用，承包人应按第**.*～**.*
款【承包人索赔】的规定，向监理人发出通知，承包人未按此程序提出索赔的，
视为放弃索赔权利。
任何*方在得到可能造成工程延迟或中断、或可能导致额外费用索赔的任何
情况时，应尽快通知对方。无论何种原因引起的延误，承包人均应采取所有合理
措施将影响减至最小，若承包人未采取合理措施降低损失的，无权就扩大部分损
失进行索赔。
承包人按照索赔程序向监理人发出索赔通知，说明延误的工期和人员、机械
窝工的具体费用并附有相关证明材料。如果索赔成立，则要求索赔的追加付款金
额仅限于索赔事件所影响的直接费用（仅限于人工费、机械设备费）及税金，不
包括措施费用、管理费、利润等，其中人工费只计*线生产人员费用，*线生产
人员费用按施工当地政府公布的最低工资标准计取，机械设备费用按照现行《公
路工程机械台班费用定额》中不变费用的折旧费计取；索赔人工和机械设备数
量按经总监和发包人确认的窝工数量计算。承包人未按索赔程序进行索赔的，
无权要求增加费用和顺延工期。
**
承包人不得以征地拆迁的原因向发包人提出费用的索赔，但可提出工期延长
的索赔。
**.争议的解决
**.*争端的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议
评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议
评审组意见的，向项目所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
补充第**、**、**、**条：**（新增）从业单位信用等级
发包人将按照****省交通运输厅《****省重点公路建设从业单位信用管理办法》
（川交函[****]**号）要求，对承包人的人员设备履约、工程管理、安全生产、
劳务用工工资支付、文明施工、廉政建设等方
面进行不定期和定期信用评价，并将评价结果上报上级主管单位和交通主管
部门。
**（新增）后续管理办法
在工程实施过程中，如果有新的规程、办法、规范的颁布实施，本项目将按
上级主管部门的决定采用执行，如有费用增减将按合同专用条款第**条有关规
定办理。
施工期间，承包人还应执行发包人针对本项目制定的质量、安全、进度、计
量、变更、奖励、资金管理等方面的管理办法。
**（新增）审计
合同各方均必须接受并配合国家审计机关和其他相关职能部门依职权对合
同项目进行审计等方面的工作；合同各方均同意以国家机关的审计确认后的金额
作为工程项目结算的最终金额；审计金额的增加和减少，合同各方均必须执行。
**（新增）新材料、新工艺使用
在工程实施过程中，发包人按上级要求推广使用新材料、新工艺，承包人应
无条件执行，由此造成的造价变化按变更程序办理。
**
**（新增）未尽事宜
未尽事宜，双方协商。
*.竣工结算审核
竣工结算审核时，审减率在*%以上的，超出*%的审核费用由施工单位承担，在拨付结
算尾款前，施工单位需将该部分审核费用支付给审核单位。
**
*.项目专用合同条款
说明:
*.招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同
条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”及“公路工程专用
合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以
及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的
内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、
细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用
原则。
*.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款*致。
*.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：
（*）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的
内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“应按专用合同条款约定”“除合同另有
约定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；
（*）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用
合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款另有
约定外”“项目专用合同条款可能约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文
字形式表达）。
（*）其他需要补充、细化的内容。
**
项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专
用合同条款的组成部分。第*章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）
与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不*致。
| ** |
**.*.* |
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按 |
| ** |
**.* |
提前交工的奖金限额：：/%签约合同价 |
| ** |
**.* |
提前交工的奖金：／元/天 |
| ** |
**.*（*） |
逾期交工违约金限额：**%签约合同价② |
| * |
**.*（*) |
逾期交工违约金：*****元/天 |
| * |
*.*.* |
发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后**日内承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：完成测量控制网后*日内 |
| * |
*.* |
发包人是否提供施工设备和临时设施：查如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：无 |
| * |
*.*.* |
发包人是否提供材料或工程设备：查如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：无 |
| * |
*.*.* |
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（*）根据第**.*款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的／%或累计变更超过了签约合同价的／% |
| * |
*.*.* |
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前*天签发图纸修改图给承包人 |
| * |
*.*.*.* |
缺陷责任期：自实际交工日期起计算*年① |
| * |
*.*.*.* |
监理人：****合石工程管理有限公司地址：成华区天祥街**号**楼*座*号邮政编码：****** |
| * |
*.*.*.* |
发包人：****闽禾农业开发有限责任公司地址：****县赤城镇迎宾大道***号（县社保大楼*楼）邮政编码：****** |
| 序号 |
条目号 |
信息或数据 |
| ** |
**.*（*） |
保修期：自实际交工日期起计算*年 |
| ** |
**.*.* |
本工程及工程设备是否进行试运行：查如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： |
| ** |
**.*.* |
单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：查如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：！ |
| ** |
**.*（*） |
竣工资料的份数：按监理人要求提交 |
| ** |
**.*.*（*） |
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：按监理人要求提交 |
| ** |
**.*.*（*） |
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：按监理人要求提交 |
| ** |
**.*.* |
质量保证金金额：*%合同价格，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予%合同价格质量保证金的优惠。?质量保证金是否计付利息：*是，利息的计算方式：否 |
| ** |
**.*.*(*） |
逾期付款违约金的利率：/%/天 |
| ** |
**.*.*(*） |
进度付款证书最低限额：／%签约合同价或/*元④ |
| ** |
**.*.* |
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：按监理人要求提交 |
| ** |
**.*.*(*） |
材料、设备预付款比例：水泥、钢材、砂石、燃油等主要材料、设备单据所列费用的*%③ |
| ** |
**.*.*（* |
开工预付款金额：**%签约合同价② |
| ** |
**.* |
。因物价波动引起的价格调整按照第**.*.*项约定的原则处理若按第**.*.*项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或*年按价格调整公式进行*次调整合同期内不调价① |
|
|
所节约成本的／%或增加收益的／%给予奖励 |
| ** |
**.* |
争议的最终解决方式：诉讼如采用仲裁，仲裁委员会名称：项目发包人注册地人民法院 |
| ** |
**.*.* |
第*者责任险的最低投保金额：*****元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：承包人自行调查 |
| ** |
**.* |
建筑工程*切险的保险费率：*%* |
①对于工程规模不大、工期较短的工程（例如工期不超过**个月的），可以不进行调价。
②开工预付款金额*般应为**%签约合同价。
③指主要材料，*般应为**%～**%，最低不少于**%。
④国际上*般按月平均支付额的*.**.*倍计算，我国可按*.**.*倍计，以利承包人资金周
转。
相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。
质量保证金最高不超过合同价格的*%。
①若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，
发包人可在质量保证金方面给予*定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人*%合同价格质
量保证金的优惠，具体优惠幅度由发包人自行确定。
⑧保修期*般应为自实际交工日期起计算*年
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
