章安街道社区卫生服务中心门诊楼建设工程
(施工总承包)施工项目
(招标编号:台建招备[****]号)
招标文件
(☑****)
(适用于技术标通过制的综合评估法)
招标人:****市****公共事业发展有限公司(单位盖章)
招标代理机构:****(单位盖章)
****年**月
目录
第*章招标公告
第*章投标人须知
第*章评标办法
第*章合同条款及格式
第*章工程量清单编制
第*章图纸
第*章投标文件格式
第*章招标公告
****
招标公告
*.招标条件
****已****市****区发展和改革
局以椒发改投〔****〕***号批准建设,建设资金来自财政,出资比例为***%,项目业主为
****市****公共事业发展有限公司,招标人为****市****公共事业发展有限公司,委托代理
机构为****。项目已具备招标条件,现对该项目的章安街道社区卫生
服务中心门诊楼建设工程(施工总承包)的施工进行****。
*.项目概况与招标范围
*.*项目概况:本项目投资估算/*元,工程概算****.***元,其中建安工程造价
****.***元,建设规模:主要建设内容为*幢综合门诊楼、*栋门卫房、地下室等建安工
程。项目新建总建筑面积*****.**平方米,其中地上建筑面积****.**平方米,包括*
幢*层综合门诊楼(装配式)、门卫房;地下建筑面积****.**平方米,主要为机动车库
、设备用房等配套设施。
*.*招标范围:本次为施工总承包招标。招标范围为招标人提供的施工图纸(详见第*
章)所包含的桩基、基坑围护、土方、主体建筑(除精装修外)、电气、消防、给排水、
暖通、电梯、抗震支架、室外给水等工程。其他专业工程(精装修、智能化、空调系统、
室外配套、亮化、标志标识等工程)、设备(光伏、充电桩、厨房设备、高低压配电)等
由招标人另行通过招标选定单位,纳入总包管理服务范围。其他专业工程和设备暂估价合
计约为*****元(设备总承包服务费的取费基数为设备价的**%)。具体详见招标人提供的
工程量清单及编制说明。本次招标建安工程造价********元。
*.*施工总工期:不超过***天(日历天)。
*.投标人资格要求
(*)投标人:
*.*具备建筑工程施工总承包*级及以上资质(对应资质应在“****省建筑市场监管公
共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态);
*.*本次招标不接受联合体投标。
(*)拟派项目负责人:
*.*拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业*级及以上建造师执业资格
(建造师临时执业证书无效)。
*.招投标方式
*.*****。
*.招标文件的获取
*.*本项目招标文件(含图纸)和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放
*****://*****.****.***.**/*****/****/*****.***。
*.*招标文件下载网址:潜在投标人登录
*****://*****.****.***.**/*****/****/*****.***自行下载招标文件。
*.*招标文件网上下载时间:(公告发布之日起至投标文件递交截止时间)。
*.投标文件的递交
*.*投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)详见网页版招标公告,电子招标
投标交易平台:*****://****.*****.****.***.**/****。
*.*工程保函(非电子保函系统)其原件递交时间:详见网页版招标公告。递交地点:
****市公共资源交易中心(****市市府大道***号民泰商业银行)*楼西大厅。
*.联系方式
招标人:****市****公共事业发展有限公司招标代理机构:****
地址:****市****区市府大道东段***号**楼地址:****市****区海洋广场*幢*层
联系人:****,联系人:****
电话:****-********,电话:****-********
邮箱:/,邮箱:**********@**.***
****年**月
第*章投标人须知
投标人须知前附表
条款号 |
条款名称 |
编列内容 |
*.*.* |
招标人 |
名称:****市****公共事业发展有限公司地址:****市****区市府大道东段***号**楼联系人:****电话:****-********邮箱:/ |
*.*.* |
招标代理机构 |
名称:****地址:****市****区海洋广场*幢*层联系人:****电话:****-********邮箱:***_***@**.*** |
*.*.* |
工程名称 |
**** |
*.*.* |
建设地点 |
项目位于章安街道,现状****市中心医院章安分院内 |
*.*.* |
资金来源及比例 |
政府***% |
*.*.* |
资金落实情况 |
已落实 |
*.*.* |
招标范围 |
本次为施工总承包招标。招标范围为招标人提供的施工图纸(详见第*章)所包含的桩基、基坑围护、土方、主体建筑(除精装修外)、电气、消防、给排水、暖通、电梯、抗震支架、室外给水等工程。其他专业工程(精装修、智能化、空调系统、室外配套、亮化、标志标识等工程)、设备(光伏、充电桩、厨房设备、高低压配电)等由招标人另行通过招标选定单位,纳入总包管理服务范围。其他专业工程和设备暂估价合计约为*****元(设备总承包服务费的取费基数为设备价的**%)。具体详见招标人提供的工程量清单及编制说明。 |
*.*.* |
计划工期要求 |
计划工期:***个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:/年/月/日。计划竣工日期:/年/月/日。 |
*.*.* |
质量要求 |
符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
*.*.* |
投标人资格及要求 |
详见招标公告。 |
*.*.* |
是否接受联合体投标 |
不接受。 |
*.*.* |
资格审查方式 |
采用资格后审。 |
*.*.* |
踏勘现场 |
投标人自行踏勘。 |
*.**.* |
投标预备会 |
不召开。 |
*.** |
招标工程是否允许分包 |
允许,分包内容要求:承包人不得将工程主体、关键性工作分包。工程的其他部分或工作如需分包,须经发包人同意。接受分包的第*人资质要求:分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。 |
*.**.* |
偏差 |
不允许。 |
*.* |
构成招标文件的其他资料 |
其他材料:*)电子招标文件(含工程量清单)及****网络投标工具安装程序(版本号:*.*.*);*)施工图纸电子文档;*)工程量清单说明。 |
|
招标文件澄清发出的形式 |
招标人对投标人疑问作出统*的解答,并以招标补充文件的形式发出。在当地招投标交易平台上公开发布。在开标前,投标人须随时关注网站的最新答疑信息,自行下载。 |
*.*.* |
投标人要求澄清招标文件 |
提交方式:*****://*****.****.***.**/*****/****/*****.***联系方式:****-********联系人:**** |
*.*.* |
投标人确认收到招标文件澄清 |
潜在投标人应自行关注当地招投标交易平台发布的补充文件信息,招标人不再逐*通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的,责任自负。 |
*.*.* |
招标人修改文件发出的形式 |
同本须知前附表*.*.*。 |
*.* |
投标文件的组成 |
投标文件由资信标、技术标和商务标*部分组成。由****网络投标工具*.*.*版本生成。*、资信标由****网络投标工具*.*.*版本生成的资信标电子投标文件包括:(*)项目负责人简历表(投标文件格式*);(*)技术负责人简历表(投标文件格式*);(*)主要施工机械设备表(投标文件格式*);(*)****市建设工程投标人资格自查表(投标文件格式*);(*)****市建设工程投标项目负责人资格自查表(投标文件格式*);(*)****市建设工程投标人及项目负责人资信自查表(投标文件格式*);(*)****市建设工程诚信投标承诺书(投标文件格式*);(*)****市建设工程安全生产任职资格承诺书(投标文件格式*);(*)证书材料:①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“****省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图(仅指****省省外企业);②《建筑业企业资质证书》(若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书),投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台(查询网址:****://****.******.***.**/)(或省、直辖市相应平台)中查询结果为准。如资质证书过期的,在全国建筑市场监管公共服务平台上查询在有效期内的或在《住房城乡建设部关于核准****年度第*批(*、*、*批)建设工程企业资质延续名单的公告》及后续批次名单内的(该批次公告须在投标截止时间之前),其企业资质证书有效。③项目负责人的《建造师注册证书》。投标人拟派项目负责人的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中*级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件(建办市〔****〕**号)的相关规定。*级建造师电子证书打印后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不*致的,该电子证书无效。(**)法定代表人授权委托书(投标文件格式*)或法定代表人身份证明(投标文件格式**)。(**)如投标保证金未采用现金、工程保函方式,则须提供银行支票(分为保兑支票、银行汇票、现金支票)的入账凭证;(**)投标人投标截止日当周的周*在“****省建筑市场监管公共服务系统”上,参与投标资质的“资质动态核查结果证明。(**)其他证明材料(如有)。备注:(*)以上资信标内容均需在投标工具中的资信标对应处自行添加后自动生成,添加的内容须为清晰的电子文档。(*)企业资质证书及项目负责人建造师注册证书在全国建筑市场监管公共服务平台和省、直辖市相应平台均未能查询到的作无效标处理。*、技术标由****网络投标工具*.*.*版本生成的技术标电子投标文件(投标人根据招标文件评标办法内容自行编制),其中《危大工程清单及安全管理措施表》(投标文件格式*,由投标人自行添加到技术文件中)。*、商务标由****网络投标工具*.*.*版本生成的商务标电子投标文件。 |
*.*.* |
增值税税金的计算方法 |
*般计税法。 |
*.*.* |
工程量清单计价方式 |
综合单价法。 |
*.*.* |
最高投标限价 |
最高投标限价:********元。(房建:招标控制价×**%) |
*.*.* |
投标报价的其他要求 |
详见“****网络投标工具-招标概况-投标报价要求” |
*.*.* |
投标有效期 |
**个日历天(从投标截止之日起算)。 |
*.*.* |
投标保证金 |
*、金额:不低于***元。(不得超过项目估算价的*%,且最高不得超过***元)。*、投标保证金缴纳方式(任选*种):现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。(*)现金①投标人通过“****市公共资源交易管理系统”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账;②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。(*)银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函(以下合称“工程保函”)①工程保函的受益人:****市****公共事业发展有限公司(招标人名称);②工程保函的有效期为*年;③递交方式:递交方式*(电子保函系统):通过****市公共资源交易管理系统在“保证金缴纳”栏目选择“电子保函”递交方式,并按系统流程进行操作、申购电子保函。注:电子保单生效时间为投保第*天**:**,各投标人至少须在投标截止时间前*天申购电子保函;付款后请确认已收到出单提醒短信,或者在系统中查看保单状态为“已出单”,因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的,所有后果由投标人自行承担。递交方式*(非电子保函系统):投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件(加盖公章)、保费支付的银行回单*并按要求递交。递交方式:现场递交;递交时间及地点:详见招标公告;接收人:****(代理机构);接收人联系方式:****-********(代理机构联系方式);注:投标保函文件中必须包含投标企业的信息,包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户(基本账户)等。保费应*函*付,通过企业基本账户支付。工程保函的保险(保证)责任必须包括本招标文件“投标人须知*.*.*”所列条款。(*)保兑支票、银行汇票、现金支票(以下合称“银行支票”)①投标人通过“****市公共资源交易管理系统”取得投标保证金收款账户信息,根据账户信息开具银行支票,带相应票据到****市公共资源交易中心*楼财务窗口进行背书签章,再到*楼民泰银行柜面办理入账手续;②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户;③递交方式:银行支票的入账凭证为电子投标文件组成部分,入账凭证的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件(资信标)*起上传交易系统进行递交。如采用纸质文件投标的,入账凭证的复印件(加盖公章)随纸质投标文件*并递交。*、注意事项①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的,由联合体牵头人提交投标保证金;②投标保证金收款账号根据不同工程(标段)由系统随机生成,此账号只在本工程(标段)中使用有效,请注意核对;③因各银行系统到账时间不同,采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的,请尽量提前缴纳,以实际到帐时间为准;④投标保证金应当从投标人基本账户转出;⑤若有疑问,请咨询技术服务热线:****-********。 |
*.*.* |
电子投标文件盖章要求 |
*.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方,投标人均应使用**数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的,除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。*.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件扫描件并加盖投标单位电子印章。 |
*.*.* |
电子投标文件加密要求 |
使用投标工具软件编制生成电子投标文件。 |
*.*.* |
投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 |
详见本工程网页版招标公告 |
*.*.* |
电子投标文件上传平台 |
电子投标文件上传步骤:*)登录****市公共资源交易管理系统(网址:*****://*****.****.***.**/);*)选择投标项目,输入***码,点击“上传标书”,插入**锁,输入**锁密码即可;*)电子投标文件上传完成,点击“标书验签”按钮。投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见《****不见面系统应用操作说明及工具安装包(投标人)》及《****市公共资源交易管理系统**.*(投标人)操作手册》网址*****://*****.****.***.**/***/****/**/**/***_**********_****.****和*****://*****.****.***.**/***/****/*/**/***_**********_****.**** |
*.*.* |
电子投标文件的拒收情形 |
*.投标截止时间后送达(上传)的投标文件、未按招标文件要求上传的。*.投标人未按规定加密的投标文件,应当拒收。*.□未被邀请的申请人提交的投标文件。*.其他:/。 |
*.* |
开标时间和地点 |
*.开标时间:同电子投标文件上传截止时间。*.开标地点:不见面电子交易平台。*.开标平台:不见面电子交易平台*.其他:无。 |
*.* |
开标程序 |
本项目先开资信标,待资信标结果宣布后再开技术标,待技术标评审结果宣布后再开商务标。 |
** |
是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“****省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的(仅指****省省外企业)(若为联合体,联合体成员为省外企业均应提供) |
*.*.*(**) |
否 |
|
法定代表人(签字或盖章):
投标人(盖章):
年月日
*、****市建设工程投标项目负责人资格自查表
工程
****市建设工程投标项目负责人资格自查表
序号 |
自查内容 |
招标文件条款号 |
投标要求 |
自查情况 |
* |
投标项目负责人建造师专业和等级是否符合 |
*.*.*(*) |
是 |
|
* |
投标项目负责人在建状态存在下列*种之*情形的:(*)无在建;(*)原承接的项目与本工程属于同*工程相邻分段发包或分期施工的;(证明格式自拟)(*)因非承包方原因致使工程项目停工超过***天(含),经原建设单位同意的(须提供停工报告和经工程所在地建设(建筑业)行政主管部门盖章的书面停工证明(详见招标文件格式**));(*)合同约定的工程已完工,承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过***天(含),经原建设单位同意的(须提供竣工报告和工程所在地建设(建筑业)行政主管部门书面证明(详见招标文件格式**))。属上述(*)、(*)、(*)情形的,投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料(以电子文档形式随资信标上传)。 |
**.* |
应是(*)、(*)、(*)、(*)之*情形。自查应填写属何种情形 |
属情形 |
* |
项目负责人是否被依法暂停或取消投标资格 |
*.*.*(**) |
否 |
|
* |
项目负责人是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形 |
*.*.*(**) |
否 |
|
* |
项目负责人是否存在安全生产任职资格不符合相关规定 |
*.*.*(**) |
否 |
|
* |
是否存在项目负责人有行贿犯罪记录的(由投标文件提交截止之日上溯*年,行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准) |
*.*.*(**) |
否 |
|
法定代表人(签字或盖章):
投标人(盖章):
年月日
*、****市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表
工程
****市建设工程投标人及项目负责人资信分自查表
根据本工程投标截止日前*个月,经****市建筑业信息管理网网站
(****://*****.***.****.***.**/)信用评价系统发布的评审结果,
我公司及项目负责人的信用评价等级如下:
法定代表人(签字或盖章):
投标人(盖章):年月日
*、****市建设工程诚信投标承诺书
****市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:
*、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加(工
程项目名称)的投标;
*、所提供的*切材料都是真实、有效、合法的;
*、本公司的投标资格已按照《****市建设工程投标人资格自查表》和《****
市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查,并如实填写;
*、不存在以下串通投标行为:
(*)不同投标人的投标文件由同*单位或者个人编制(包括使用同*台电
脑、同*套投标工具、同*套计价软件);
(*)不同投标人委托同*单位或者个人办理投标事宜;
(*)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同*人;
(*)不同投标人的投标文件异常*致或者投标报价呈规律性差异;
(*)不同投标人的投标文件相互混装;
(*)不同投标人的投标保证金从同*单位或者个人的账户转出;
*、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为;
*、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。
*、承诺我单位在投标期间(招标公告发布之日至中标通知书发出之日),参
与投标资质在“****省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”
状态,若为“不合格”状态(或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等
级)同意作否决投标处理或取消中标资格。
如招标人需要调查了解的,本公司负责本次投标的主管人员(分管经营的副
总)将积极配合。主管人员:,手机:
本公司若有违反本承诺内容的行为,愿意按招标文件规定接受投标保证金的处
理。如已中标的,自动放弃中标资格;给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任。
法定代表人(签字或盖章):
投标人(盖章):
年月日
*、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明:我(姓名)系,(投标单位名
称)的法定代表人,现授权委托(姓名)在年月日至年
月日(代理时限)为我公司的代理人,以本公司的名义参加工程的投标活
动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的*切文件和处理与
之相关的*切事务,本人均予以承认。
代理人无权转委托。特此委托。
附
代理人身份证正面、背面粘贴处
投标人(单位盖章):
法定代表人(签字或盖章):
日期:年月日
(注:此委托书格式供参考,可根据实际需求更改)
*、****市建设工程安全生产任职资格承诺书
工程
****市建设工程安全生产任职资格承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺:
本公司安全生产条件及相关管理人员(包括*类人员、拟派的
项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员)安全生产任职资格
符合相关规定。
法定代表人(签字或盖章):
投标人(盖章):年月日
*、危大工程清单及安全管理措施表
危大工程清单及安全管理措施表
工程
危大工程清单及安全管理措施表
序号 |
危大工程清单 |
相应的安全管理措施 |
* |
超危支撑架 |
|
* |
|
|
* |
|
|
…… |
…… |
…… |
注:*:以上危大工程清单由招标人列出。
*、投标单位在投标时应补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
**.停工证明
停工证明
____________(原建设单位):我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称),于___年___月___日取得施工许可证,并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今,已连续停工超过***天。特申请同意我公司项目负责人__________(项目负责人名字)承接其他项目。特此报告。承包人(盖章)___年___月___日 |
原建设单位意见:原建设单位(盖章)___年___月___日 |
行政主管部门证明:自___年___月___日开始停工,至今已超过***天。情况属实。行政主管部门(盖章)___年___月___日 |
注:在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本
《证明》不得使用。
**.未验收证明
未验收证明
____________(原建设单位):我公司承接的____________(原工程项目名称)于___年___月___日竣工,并于___年___月___日向贵单位提交竣工报告。但非我承包人原因至今已超过***天未进行该项目的竣工验收。特申请同意我公司项目负责人__________(项目负责人名字)承接其他项目。特此报告。承包人(盖章)___年___月___日 |
原建设单位意见:原建设单位(盖章)___年___月___日 |
行政主管部门证明:承包人向原建设单位提交了竣工报告至今已超过***天。情况属实。行政主管部门(盖章)___年___月___日 |
注:在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的,本《证明》不得使用。
**.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
单位名称:
地址:
姓名:性别:年龄:职务:,系,的法定
代表人。
附
法定代表人身份证正面、背面粘贴处
特此证明。
投标人:(单位盖章)
日期:年月日
(注:此证明书格式供参考,可根据实际需求更改)