****
合同文件
*
工程名称:****
工程地点:****县白山镇立星村
签订日期:****年*月*日
目录
第*部分合同书
*、合同协议书
*、施工安全协议书
*、廉政合同
*
*、施工现场环境卫生承诺书
*、项目经理委任书
第*部分预算图纸(另装)
*
*
合同协议书
发包人(全称):****县白山镇人民政府
承包人(全称):****宜禹建筑工程有限责任公司
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、
*
《建筑工程承包合同条例》及其他相关法律法规的规定,遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商*致,
订立本合同。*
*、工程概况
**
工程名称:****
工程地点:白山镇立星村
工程内容:新建****水池*座、机井*座、泵房*座、***镇墩
**座、引水前池*座,新装水泵*套,敷设****热镀锌钢管*****,
**塑料管****。具体工程内容以施工图纸及工程量清单为准(结合图
纸设计要求及施工现场进行施工,审计结算工程量以实际施工完成工
程量为准)。
*、工程承包范围及方式
承包范围:施工图设计及施工图预算所有工程内容。
承包方式:工程采用包工、包料、包工期、包安全、包文明施工
及验收通过的方式。
*、合同工期
开工日期:****年*月*日,超过开工日期**天未开工的,发包
方可另选择施工单位进行施工,与承包方签订的协议书自动解除失效。
竣工日期:****年*月*日,逾期未完工的,发包方从承包方工
程款中每天按合同总价的*.*%*扣除违约金。
合同工期总日历天数**天(日历天)。
*、工程质量
*
本工程质量要求综合评定为_合格。按现行国家有关标准规定施
工,承包方不得擅自更改设计图纸路线,不得偷工减料;严格按照工程
设计要求和施工技术标准,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,
不合格的不得使用;严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录,
隐蔽工程在隐蔽前,承包方应当通知发包方,并给发包方签认;对施
工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当
负责返修并承担返修损失。如承包方未按上述施工,发包方可拒绝支
付相应工程的工程款。
*、合同价款及付款方式
参照《****县财政局关于****县****-****年度政府投资工程
******(不含***)~*******(不含****)项目实行定点采购管
理有关事项的通知》(马财采【****)*号)要求:
*.工程总承包价:项目预算价?******元,水利水电工程下浮系
数*.*%,下浮后金额为:¥******元,经双方协定合同价为人民币(大
写)********元整(¥:******元)。工程竣工后,最终价
以审计部门的审定结算价为准。
*.工程款拨付比例:根据《****壮族自治区财政厅****壮族自
治区乡村振兴局等*部门关于印发****财政衔接推进乡村振兴补助资
金管理细则的通知》(桂财规(****)*号)及《****县人民政府关于
印发****县统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》(马府规
(****)*号)《建设工程价款结算暂行办法》(财建【****)***号)
等相关文件规定,项目双方签订合同、备案后,承包方进场开工即可
预先拨付合同价**%的启动资金,项目按施工进度完工,经监理单位
出具支付证书,发包方同意后即可拨付至工程合同价的**%,项目经
验收审计结算后,发包方可支付至审计结算价的**%,预留审计结算
价*%作为工程质量保证金,或承包方将审计结算价*%质保金存入财政
指定账号(户名:****县财政国库支付管理中心,账号:
**-***************,开户行:农行****县支行营业室)。待工程质量
保证期满*年并进行工程质量缺陷责任终止后,发包方将工程质量保
证金退还给承包方(工程质量保证金不计息)。
*.工程款支付方式:银行转账;转账账号:**-***************
*.发包方拨付工程款给承包方时,承包方应提供工程所在地税务
部门开具的正式足额税务发票,否则发包方有权拒付款且无须承担违
*
约责任。
*.根据《****壮族自治区人力资源和社会保障厅关于加强工程建*
设项目参加工伤保险工作的通知》(桂人社函(****)***号)以及马
*
山县关于及时督促工程建设项目参加工伤保险的函,项目签订合同后,
承包人需及时到县社保中心按流程为职工办理工伤保险。总投资达**
****(含)以上的项目均需为职工办理购买工伤保险,总投资在**
****以下项目以自愿原则办理。
*、工程质量保证
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修
期内承担工程质量保修责任,承包人须接受发包人的监督检查,接受
整改意见。
*、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价
款及其他应当支付的款项。
*、工程验收
工程全部竣工后,乙方方可向甲方申请初验,由甲方组织人员
对工程进行验收。
*、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,也可由有
关部门调解,协商或调解不成的,可依法向当地的人民法院提起诉讼。
*、合同生效
*、本合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生
效,合同*式*份,由发包人执*份,承包人执*份。工程竣工验收
*
并结算清楚后,合同履行完毕自然终止。
*、合同附件为本合同的组成部分(预算报价清单和施工图纸),
与本合同具有同等法律效力。
*、合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合
同的组成部分。
发包人:****县白山镇人民政府承包人:****宜禹建筑工程有限
(公章)责任公司(公章)
法定代表人或其委托代理人(签法定代表人或其委托代理人(签
字):
字):
*
地址:****县白山镇银峰大道***地址:********县白山镇西华路
号东*巷**号
开户银行:开户银行:中国农业银行青年国
际支行
账号:
账号:**-***************
联系电话:****-*******联系电话:
****年*月*日****年*月*日
*
施工安全协议书
发包人:****县白山镇人民政府
承包人:****宜禹建筑工程有限责任公司
*、为贯彻“安全第*,预防为主”的方针,明确双方的安全责任,确保施工中的人身、
设备设施安全,做到“*不伤害”(不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、监督别人不伤
害别人)。根据中华人民共和国《安全生产法》、《消防法》、《合同法》以及《建设工程安全生
产管理条例》,经双方协商*致,在平等、自愿的原则上签订本协议。
*、本协议是《****县****施工合同》主合同的*
个组成部分,与主合同具有同等效力。
*、发包人义务:
*、开工前,发包人必须向承包人进行现场安全技术交底,并填写安全技术交底单,交待
清楚施工范围、边界,如运行设备和检修设备,以及在施工区域内存在的危险因数,如易燃
易爆物品和有毒物质、带电设备等。
*、开工前,发包人组织对承包人参加施工的所有相关人员(必须含工作负责人、技术人
员、安全人员)进行安全教育。
*、发包人保证自觉遵守本协议的规定。
*、承包人义务:
*、承包人保证向发包人提供的有关部门颁发的营业执照和资质证书、法人代表资格证书,
及本单位施工简历和近*年安全施工记录等材料等真实有效,并承担法律责任。
*、承包人保证本单位施工负责人、工程技术人员和工人安全施工的技术素质符合工程要
求。
*、承包人保证本单位参加施工的特种作业人员持有国家相关部门核发的合格有效的上岗
作业资格证书。并将特种作业人员资格证书复印件提交给发包人审核。
*、开工前,承包人必须制定施工方案(施工方案应包括承包人施工组织措施、施工技术
措施、施工安全措施等),报发包人审核批准。同时,承包人应根据具体施工内容和施工中出
现的特殊情况,及时制定和采取可靠的专门安全措施。承包人应对自己的施工方案和安全措
施负责任。
*、在施工期间,承包人在施工中必须贯彻执行国家和行业有关安全生产的法律法规、技
术标准、规程规范和制度。并按《安全生产法》及相关的规定,设置安全生产管理机构或者
配备专职、兼职安全生产管理人员。
*、开工前,承包人应对本单位所有施工人员进行安全教育和安全技术交底,交代施工范
围、边界、危险因数、其他安全注意事项和要求。施工中,如临时增加人员,在其参加施工
前,也必须对其进行安全教育和安全技术交底。
*、开工前,承包人应组织人员对施工区域、作业环境及发包人提供使用的设施设备、工
器具等进行检查,确认符合安全要求。*经开工,就表示承包人已确认施工现场、作业环境、
设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
*、承包人应自备满足安全施工所需的安全防护用具和设施。
*、承包人保证自觉遵守本协议的规定。
*、发包人权利
*、当发包人发现施工方案有影响发包人运行设备和人员安全时,有提出修改的意见。经
双方对施工方案确认无异议后,承包人方可正式组织施工。
*
*、承包人必须接受和配合发包人的安全监督、检查,当发包人发现承包人在施工中有不
符合安全文明施工的行为和现象时,有权进行制止、纠正或发出安全整改通知书。对发包人
提出的安全整改意见,承包人必须及时整改;未按时整改的,发包人有权责令承包人停工,
由此造成的损失由承包人负责承担。
*、发包人有权对承包人原因引起的发包人安全事故提出赔偿要求。
*、承包人权利
*、承包人在施工中有权拒绝发包人的违章指挥。
*、承包人有权对发包人原因引起的承包人安全事故提出赔偿要求。
*、施工中必须遵守以下安全规定
*、承包人人员严禁酒后进入施工现场。
*、承包人人员严禁在防火重点区域吸烟或动火。
*、承包人应在施工场所范围装设临时围栏或警告标志,不得超越发包人指定的施工范围
进行施工。
*、未经发包人同意,承包人不得擅自使用发包人设施设备,也不得擅自拆除、变更发包
人已有的安全防护设施及安全警示标志。
*、承包人施工过程中需使用发包人的电、水、气源,应事先向发包人提出申请,不得私
拉乱接。中断作业或遇故障时应立即切断有关电源开关、阀门。
*、在无发生火灾的特殊情况下,禁止使用发包人区域放置的灭火器材。
*、禁止使用发包人的电梯运输工器具、建筑材料、施工废料等。
*、事故处理
*、承包人施工过程中发生事故时,应立即停止施工,通报发包人,并保护事故现场,积
极配合调查。当发生人身死亡事故时,承包人还应立即会同发包人,通知当地政府和公安部
门。
*、在初步判定涉及承包人的人身受伤事故时,在原因和责任未明确前,承包人应首先垫
付医药费,确保受伤人员的及时治疗。发包人帮助协调抢救伤员。
*、由于发包人或承包人违反国家法律法规,或行业标准或本协议的有关规定造成事故的,
由责任方赔偿对方因此造成的全部经济损失。由于双方的责任造成的,根据事故调查结论和
责任的主次,由双方所负责任大小按比例承担赔偿责任。
*、本协议涉及事故定性按照国家有关规定执行。
*、在对施工安全相关的重大问题上要传递信息时,甲乙双方应以工作联系单、传真等
书面方式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于*小时内予以响应。
**、本协议的有效期限自主合同签发之日起生效,主合同完毕时结束。
**、本协议与主合同相抵触时,以主合同为主。
发包人:****县白山镇人民政府承包人:****宜禹建筑工程有限责任公司
法定代表人(委托代理人法定代表人(委托代理人)
(签字):欢***签字):
***年*月*日****年*月**日
*
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政
建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的
安全和有效使用以及投资效益,****(项目名称)
项目法人****县白山镇人民政府(项目法人名称,以下简称“发包人”)与该项目施工单
位****宜禹建筑工程有限责任公司(施工单位名称,以下简称“承包人”),特订立如下
合同。
*.发包人和承包人双方的权利和义务
(*)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(*)严格执行****施工合同文件,自觉按合同
办事。
(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同
文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。
(*)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真*
查处违法违纪行为。
(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(*)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处
理并要求告知处理结果的权利。
***
*.发包人的义务
(*)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得让
承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(*)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受承包人提
供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(*)发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶
子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(*)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程
分包、劳务等经济活动等。
(*)发包人及期工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料,不得要求
承包人购买合同规定外的材料和设备。
(*)发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞整,不准利用职权从事各种个人有偿中介
活动和安排个人施工队*。
*
*.承包人的义务
(*)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼
品。
(*)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任
何费用。
(*)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(*)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
*.违约责任
(*)发包人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理:涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,
应予以赔偿。
(*)承包人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、
政纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,发包人建议交
通主管部门给予承包人*至*年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
*.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或
发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情
况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*.本合同作为****(项目名称)施工合同的附
件,与工程施工合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。
*.本合同*式*份,由发包人和承包人各执*份,送交发包人和承包人的监督单位各*
份。
发包人:****县白山镇人民政府承包人:****宜禹建筑工程有限责任公司
(盖单位章)(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人:
*
****年*月*****年*月*
**
施工现场环境卫生承诺书
****县白山镇人民政府:
为了更好的贯彻落实****县“美丽****”乡村建设领导小组《关于在全县开展建筑工地
文明施工、环境卫生整洁有序的实施方案》的相关要求和规定,创造整洁、有序的建筑工地
环境卫生,我方现郑重作出以下承诺承诺:
*、严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守业主单位
的现场管理规定。
*、自觉接受乡政府、乡村办的检查管理,对查出的问题,将严格按照乡政府、乡村办
的要求,对建筑工地环境卫生整洁有序情况存在问题及时进行整改。
*、对各施工队做好保护环境卫生宣传教育工作,做到文明施工,不随意丢弃生活垃圾,
施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾,包括各种建筑保养薄膜、水泥袋、废弃模板和砂石
材料、工地餐盒、生活垃圾等,实行每日*清运。
*、运输泥土、*灰石、沙石等易产生扬尘、易散落材料的车辆进行密闭封闭运输,确
保不扬尘、不泄露。
*、建筑材料分类整齐有序堆放,未施工时,用防尘网覆盖砂石等建材材料。
*、工地上电线线路按标准架设,不私拉乱接,配电箱加锁。
*、在施工现场设立安全警戒标志。
*、项目竣工后,自觉将施工现场建筑垃圾、生活垃圾等清理干净。
特此承诺
施工单位:****宜禹建筑工程有限责任公司(盖章)
法人代表(委托代理人):
****年*月*日
**
项目经理委任书
致:_****县白山镇人民政府
兹****宜禹建筑工程有限责任公司法定代表人:韦元英代表本单位委任(姓名):
陈秋兰,身份证号码:******************作为_白山镇立星村马*种鹅养殖基地产业用水
工程的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支
付等方面工作,由陈秋兰项目经理代表本单位全面负责。
发包人:****县白山镇人民政府承包人:****宜偶建筑工程有限责任公司
(盖单位章)(盖单位章)
英
法定代表人:法定代表人:
或其委托代理人:或其委托代理人:
****年*月*日****年*月*日
**
发包人:****县白山镇人民政府 |
承包人:****宜偶建筑工程有限责任公司 |
(盖单位章) |
(盖单位章) |
法定代表人: |
英法定代表人: |
或其委托代理人: |
或其委托代理人: |