第*节合同协议书
发包人（全称）：****市坝镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿
、公平和诚实信用的原则，双方就****市坝镇水咀路提质改造工程工程施工及有关事项协商*
致，共同达成
如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****市坝镇水咀路提质改造工程。
*.工程地点：****市。
*.工程立项批准文号：/。
*.资金来源：****。
*.工程内容：本项目主要为老路修复后加铺沥青面层，路面平面拟合老路中线铺设，
包含交通安全设施、路基路面施工、排水及检查井；具体详见工程量清单及图纸。。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》（附件*）。
*.工程承包范围：
本项目主要为老路修复后加铺沥青面层，路面平面拟合老路中线铺设，
包含交通安全设施、路基路面施工、排水及检查井；具体详见工程量清单及图纸。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数
不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）************元*角(¥*******.**元）；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）/(¥/元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）(¥元）；
（*）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）(¥元）；
（*）暂列金额：
人民币（大写）(¥元）。
*.合同价格形式：总价合同。
*、项目经理
承包人项目经理：李静。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文
件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方
式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包
及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合
同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****市坝镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自签字盖章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：****市坝镇人民政府（公章）承包人：****（公章）
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字）张世朝，（签字）张德权
组织机构代码：，组织机构代码：
地址：，地址：****省****市肥东县杨店乡政府对面办公
楼*楼
邮政编码：
邮政编码：******
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：****-********
传真：
传真：****-********
电子信箱：
电子信箱：/
开户银行：
开户银行：徽商银行股份有限公司****宁国路支行
账号：
账号：******************
| 法定代表人或其委托代理人： |
法定代表人或其委托代理人： |
| （签字）张世朝 |
（签字）张德权 |
| 组织机构代码： |
组织机构代码： |
| 地址： |
地址：****省****市肥东县杨店乡政府对面办公 |
| 邮政编码： |
楼*楼邮政编码：****** |
| 法定代表人： |
|
| 委托代理人： |
法定代表人： |
| 电话： |
委托代理人： |
| 传真： |
电话：****-******** |
| 电子信箱： |
传真：****-******** |
| 开户银行： |
电子信箱：开户银行：徽商银行股份有限公司****宁国路支行 |
| 账号： |
账号：****************** |
第*节通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）中通用合
同条款。上述资料由承包人自行准备。
第*节专用合同条款
专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是
项目专用合同条款的组成部分。
| 序号 |
条目号 |
信息或数据 |
| * |
*.* |
发包人提供资金来源证明的期限要求：/发包人是否提供支付担保：/发包人提供支付担保的形式：/ |
| * |
*.*.* |
项目经理姓名：李静身份证号：******************建造师执业资格等级：公路工程*级注册建造师建造师注册证书号：皖************承包人对项目经理的授权范围如下：/承包人项目经理每月在施工现场的时间：驻场时间每月不少于天，每天在岗工作时间不得少于小时。 |
| * |
*.* |
承包人是否提供履约保证金：不提供。承包人提供履约保证金的形式：/。履约保证金的金额：中标合同金额的/%。履约保证金提交期限的要求：签订合同前。履约保证金退还时限：/。 |
| * |
*.*.* |
*.*.*特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。关于建造要求：（*）绿色建筑等级要求：/；（*）智慧工地管理要求：/；（*）建筑垃圾减量化目标：/；（*）装配式建筑装配率要求：/；（*）/。 |
| * |
*.*.* |
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人在收到发 |
| 序号 |
条目号 |
信息或数据 |
|
|
包人发出的开工令后，须严格按照合同工期要求，保质保量按期完成工程全部内容，并通过竣工验收。每延期竣工*天，承包人支付发包人****元/天的违约金:延期竣工**天且以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。(因 |
|
|
非承包人原因引起的逾期除外）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限额为合同价款的*%。 |
| * |
*.*.* |
提前竣工的奖励：/。 |
| * |
**.* |
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。 |
| * |
**.* |
合同价格形式（*）单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。（*）总价合同。总价包含的风险范围：/风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。（*）其他价格方式：。 |
| * |
**.*.* |
预付款的支付预付款支付比例或金额：合同总价的**%预付款支付期限：合同签订后、担保措施生效以及具备实施条件后*个工作日内预付款扣回的方式：预付款从项目计量当月开始抵扣。采购人按照连续*次申请的工程进度款中等额扣回。采购人将在过程中根据实际情况进行风险测算，并有权在过程中加大预付款抵扣比例 |
| ** |
**.*.* |
预付款担保承包人提交预付款担保的期限：合同签订后*个工作日预付款担保的形式为：保函或其他担保措施 |
| ** |
**.*.* |
付款周期关于付款周期的约定：工程进度款按月核定已完成项目工程量价款的**%支付，工程竣工验收合格后付至结算审核价的***%。 |
| 序号 |
条目号 |
信息或数据 |
| ** |
**.*.* |
缺陷责任期的具体期限：*年。 |
| ** |
**.*.** |
质量保证金可采用以下任意*种方式：（*）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式，担保/保证金额为：/；（*）/；（*）其他方式：/。注：以现金形式提交质量保证金的（含从工程款中以扣留方式提交的），同时退还银行同期活期存款利息。 |
*质量保证金的收取按照《关于全面免收政府采购履约保证金的通知》（合财购〔****〕
***号）执行。如有最新规定，按照最新规定执行。
*.*般约定
*.*词语定义与解释
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括：
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*.*设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
*.*.*.*永久占地包括：。
*.*.*.**临时占地包括：。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华
人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安
全生产管理条例》《****市公共资源交易管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规
章。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：；
发包人提供国外标准、规范的份数：；
发包人提供国外标准、规范的时间：。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限：；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供套（含竣工图套），不足的由承包人自行复制，
费用自理；
发包人向承包人提供图纸的内容：。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：；
承包人提供的文件的期限为：；
承包人提供的文件的数量为：；
承包人提供的文件的形式为：；
发包人审批承包人文件的期限：。
*.*.*图纸和承包人文件的保管
关于图纸和承包人文件保管的约定：。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、
要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；
监理人指定的接收人为：。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：。
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以
及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：（备注：与合同补充条款相对应）。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：（备注：与合同补充条款相对应）。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：；
身份证号：；
职务：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：。
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。
民法院管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：（公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月日
| 开立人： |
（公章） |
| 法定代表人（或授权代表）： |
（签字） |
| 地址： |
|
| 邮政编码： |
|
| 电话： |
|
| 传真： |
|
| 开立时间：年月日 |
|
附件**：预付款担保
预付款保函示范文本
编号：
，（受益人名称）：
鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日就
（项目编号）的（项目名称）有关事项协商*致共同签订《》（以下简称“基础合同”），
开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请
人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供
不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
*、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受
益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元(¥)。
*、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前述书面付款通
知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其
项下任何权利，对开立人不发生法律效力。
*、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有
效。
*、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人
民法院管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：（公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月日
| 开立人： |
（公章） |
| 法定代表人（或授权代表）： |
（签字） |
| 地址： |
|
| 邮政编码： |
|
| 电话： |
|
| 传真： |
|
| 开立时间：年月日 |
|
附件**：支付担保
支付保函示范文本
编号：
，（受益人名称）：
鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月日
就（项目编号）的（项目名称）有关事项协商*致共同签订《》（以下
简称基础合同），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同
项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程
款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可
转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。
*、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违
约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
*、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元(¥)。
*、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项
支付之日后日止。
*、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的*日内无条件支付，前述书面付款通
知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（*）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（*）载明要求支付的金额；
（*）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（*）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（*）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：。
受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
*、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其
项下任何权利，对开立人不发生法律效力。
*、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有
效。
*、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。
*、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所在地人
民法院管辖。
*、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
开立人：（公章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开立时间：年月日
| 开立人： |
（公章） |
| 法定代表人（或授权代表）： |
（签字） |
| 地址： |
|
| 邮政编码： |
|
| 电话： |
|
| 传真： |
|
| 开立时间：年月日 |
|
附件**：暂估价*览表
**-*：材料暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**-*：工程设备暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**-*：专业工程暂估价表
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
合价（元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件**：安全生产合同
安全生产合同
为在****市坝镇水咀路提质改造工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效
的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人****市坝镇人民政府（发包
人名称，以下简称“发包人”）与承包人****
（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
*.发包人职责
（*）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做
到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（*）重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，
同时验收，投入使用。
（*）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（*）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
*.承包人职责
（*）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全
生产的法律法规、《建设项目安全设施“*同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执
行工程承包合同中的有关安全要求。
（*）坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，
增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职
安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具
体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总
结和评比。
（*）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）
的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向
到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全
生产管理条例》及有关规定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作
及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（*）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力
或妨碍治安的行为。
（*）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须
接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者
方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾
驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准
持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（*）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员
都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转
让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（*）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护
用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（*）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常
处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（*）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现
场必须具有相关的安全标志牌。
（**）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；
如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，
及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
（**）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。
*.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
*.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后
失效。
*.本合同正本—式份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容
不*致时，以正本为准。
发包人：（盖单位章）承包人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：张世朝（签字）法定代表人或其委托代理人：张德权（签
字）
****年*月**日****年*月**日
附件**：项目经理质量终身责任制承诺
项目经理质量终身责任制承诺
致：（采购人）
本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：
*、在取得施工许可证后进行施工。
*、严格执行施工规范及标准。
*、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。
*、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。
*、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。
*、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。
*、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。
*、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。
*、履行其他法律法规规定的职责。
项目经理：（签字）
日期：年月日
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
中标单位：
详见公告详情
项目金额：
暂未确定
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
