****
竞争性磋商文件
（全流程电子化采购）
项目名称：****县那卜镇石茅村水流冲组水库移民整村提
升工程
项目编号：********-**-******-****
采购人：****县生态移民发展中心
采购代理机构：****
目录
第*章竞争性磋商公告
第*章供应商须知
第*章采购需求
第*章评审程序、评审方法和评审标准
第*章工程量清单及图纸
第*章响应文件格式
第*章合同文本
，*
第*章竞争性磋商公告
竞争性磋商公告
项目概况
****县那卜镇石茅村水流冲组水库移民整村提升工程的潜在供应商应在********云平
台（*****://***.***.****.****.***.**/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于****年*月
**日**时**分（北京时间）前提交（上传）响应文件。
*、项目基本情况
项目编号：********-**-******-****
项目名称：****县那卜镇石茅村水流冲组水库移民整村提升工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：*******.**元
最高限价（如有）：无
采购需求：
| 预算金额：*******.**元 |
预算金额：*******.**元 |
预算金额：*******.**元 |
预算金额：*******.**元 |
| 序号 |
标的的名称 |
数量及单位 |
简要技术需求或者服务要求 |
| * |
****县那卜镇石茅村水流冲组水库移民整村提升工程 |
*项 |
主要建设内容包括：硬化村内道路*条共*.***，硬化场地****㎡，建造型墙****，建排水沟*条共****，挡土墙****³，长廊*座，凉亭*座，仿木栏杆****，安装健身器材**套，绿化***㎡，建标识村牌*个，发展产业扶持项目*项等。 |
合同履行期限：***天（日历日）
本项目不接受联合体。
*、申请人的资格条件：
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定；
*.落实****政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商
应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；
*.本项目的特定资格要求：
*.*供应商具备水利水电工程施工总承包*级或*级以上资质或市政公共工程施工总承包
*级以上（含*级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业；
*.*拟投入本项目的项目经理必须具备有效的水利水电工程类专业*级以上（含*级）或市
政公用工程专业*级以上（含*级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书
（*类）。
*、获取竞争性磋商文件
时间：****年*月*日至****年*月**日，每天上午*时**分至**时**分，下午*
时**分至*时**分（北京时间，法定节假日除外）
地点：********云平台（*****://***.***.****.****.***.**/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在********云平台
（*****://***.***.****.****.***.**/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选
择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于********云平台获取的磋商文
件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在********云平台编制
及上传响应文件。
售价：*元
*、响应文件提交
截止时间：****年*月**日**时**分（北京时间）
地点：********云平台（*****://***.***.****.****.***.**/）
*、开启
*.时间：****年*月**日**时**分（北京时间）
*.地点：********云平台（*****://***.***.****.****.***.**/）
*、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
*、其他补充事宜
*.网上查询地址
中国****网***.****.***.**、****壮族自治区****网****.****.***.**、全国
公共资源交易平台（****•****）****://***.***.***.***/******/
*.本项目需要落实的****政策
（*）****促进中小企业发展。
（*）****促进残疾人就业政策。
（*）****支持监狱企业发展。
*.供应商竞标注意事项
（*）本项目为全流程电子化采购项目，通过********云平台（*****://***.***.****.
****.***.**/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和********云平
台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至********云平台（加密
的电子响应文件是指后缀名为“****”的文件），供应商在********云平台提交电子响应
文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录********云平台，依次进
入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-****项目电子交易管理操作指南-供应商”
查看电子竞标具体操作流程。
（*）未进行网上注册并办理数字证书（**认证）的供应商将无法参与本项目****活动，
供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的**数字证书办理及响应文件的
提交（供应商可登录“********网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登*****政府
采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看**数字证书办理操作流程。如在操作
过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：*****）。
（*）**证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字
证书（**认证）登录********云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行
解密，否则后果自负。
注：*）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数
据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管**数字证书并使用有效的**数字证书参与整个采
购活动。*）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响
应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤
回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）
的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，********
云平台将予以拒收。
（*）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录****政府采
购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
*、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称：****县生态移民发展中心
地址：********市****县****镇朝阳西路***号
项目联系人：****
联系方式：****-*******
*.采购代理机构信息
名称：****
地址：********市****县锦绣西路花园区中路***号
项目联系人：****李健
联系方式：****-*******
第*章供应商须知
供应商须知前附表
| 条款号 |
内容 |
|
项目概况：*.项目名称：****县那卜镇石茅村水流冲组水库移民整村提升工程*.项目编号：********-**-******-*****.建设地点：****县那卜镇石茅村水流冲组*.工程概况：主要建设内容包括：硬化村内道路*条共*.***，硬化场地****㎡，建造型墙****，建排水沟*条共****，挡土墙****³，长廊*座，凉亭*座，仿木栏杆****，安装健身器材**套，绿化***㎡，建标识村牌*个，发展产业扶持项目*项等。*.预算控制价：*******.**元*.采购范围：经审图合格的设计施工图纸、工程量清单所包含的内容为准。*.资金来源及出资比例：财政拨款，***%。*.发包方式：综合单价，包工包料。*.要求工期：***日历天。**.工程质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。 |
| *.* |
供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告 |
| *.* |
是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告 |
| *.* |
联合体竞标要求如下：无。 |
| *.* |
不允许分包 |
| **.*.* |
资格证明文件*.供应商营业执照副本复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.供应商安全生产许可证副本复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.本项目的特定资格要求；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.*供应商具备水利水电工程施工总承包*级或*级以上资质或市政公共工程施工总承包*级以上（含*级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应能力的施工企业；*.*拟投入本项目的项目经理必须具备有效的水利水电工程类专业*级以上（含*级）或市政公用工程专业*级以上（含*级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（*类）。注：附有效的企业资质证书副本复印件、项目经理执业资格及安全生产考核合格证（*类）复印件。*.供应商依法缴纳税收的相关材料（****年*月至响应文件提交截止时间连续*个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[****年*月至响应文件提交截止时间连续*个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.供应商财务状况报告（****年或****年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过*年）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.建设工程项目管理承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.项目经理未在其他在施建设工程项目中任职的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.安全员的安全生产考核合格证书（*类）的复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理）**.安全员未在其他在施建设工程项目中任专职安全员的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效处理）**.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**.供应商为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的资格证明材料【供应商为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；供应商为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；供应商为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（声明函格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）**.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。注：*.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。*.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权或出具总公司的有关文件（或制度等）能够证明总公司授权其独立开展业务的证明。 |
| **.*.* |
报价文件*.竞标函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）*.竞标函附录（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）*.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）*.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）*.已完成的类似项目情况表（格式后附）；*.正在施工的和新承接的项目情况表（格式后附）；*.企业获奖情况表（格式后附）；*.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他材料。注：*.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。 |
| **.*.* |
商务技术文件*.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）*.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）*.建筑材料和设备节能环保要求承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）*.施工组织设计；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）*.项目管理机构配备情况表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）*.拟分包项目情况表（格式后附）；（如有）*.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他材料。注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| **.* |
竞标报价内容及要求：（*）供应商必须就所竞标的全部内容作完整报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。（*）本项目采用工程量清单报价方式,供应商应使用符合该数据交换标准的计价软件导入电子工程量清单，填写单价和计算总额价，完成已标价工程量清单的编制。严禁供应商修改工程量清单的工程或费用名称、单位、数量、名称及规格。供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。（*）供应商在响应文件递交截止时间前修改竞标报价表中的磋商总报价，应同时修改第*章“响应文件格式”中的相应报价。此修改须符合“供应商须知”第**条的有关要求。（*）因设计变更引起工程项目、工程量变化的，工程量清单报价表中有相同细目的按供应商竞标时的成交单价进行结算，工程量清单报价表中有类似细目的参考类似成交单价结算；新增项目有定额的套定额计算，其中材料价格有信息的按信息价，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定；新增项目的单价应经有资质的审核机构审定。国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。（*）供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程量清单时应注意：①有工程量的应报单价和总价。②无工程量的项目不报价（或只报单价不报总价）。③竞标时，采购人要求报价的细目，供应商没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。（*）采购人所提供的工程量清单，应认为已包括按正常施工工艺完成工程量清单项目各单项的有关内容。凡工程量清单所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，供应商应计入相关项目的单价中。（*）承包人的临时占地（含预制厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由承包人负责；由于承包人原因引起工期延长造成承包人临时占地的租用费增加由承包人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。（*）除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润（含安全文明施工费）、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经磋商小组审核严重不平衡的报价将不予接受。（*）供应商的竞标报价须按竞争性磋商文件及澄清答疑中所确认的工程量清单及清单顺序进行报价，否则，将视为实质上不响应竞争性磋商文件的要求。（**）供应商在进行工程量清单竞标时，应按照采购人的工程量清单进行报价。供应商对自己所填写的工程或费用名称、单位、数量、名称及规格负责。如工程或费用名称、单位、数量、名称及规格与采购人提供的无法**对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到*项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的*%（含本数），视为不响应竞争性磋商文件实质性内容，作废标处理。 |
| **.* |
本工程增值税计税方法：*般计税法；□简易计税法 |
| **.* |
竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起**日。 |
| **.* |
本项目不收取磋商保证金。 |
| ** |
本项目不接受电子备份响应文件 |
| **.* |
响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| **.* |
磋商小组的人数：*人及以上。 |
| ** |
首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”首次响应文件解密时间：**分钟 |
| **.* |
本项目收取履约保证金，具体规定如下：履约保证金金额：按成交金额的*%履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《****壮族自治区****项目合同验收书》（详见桂财采〔****〕**号），保证金收取单位在收到合格材料后*个工作日内办理退还手续（不计利息）。履约保证金指定账户：开户银行：中信银行南宁东葛支行开户名称：********分公司银行账号：*******************备注：*.根据《****壮族自治区财政厅关于规范****货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔****〕*号规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约 |
****师范学院西校区老旧小区改造工程——楼栋修缮工程********-**-******-****
附件*：
履约担保
（发包人名称）：
鉴于，（发包人名称，以下简称“发包人”）已
于年月日发放成交通知书，明确，（承
包人名称）（以下称“承包人”）于，年月日为
（工程名称）的成交人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向
你方提供连带责任担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之
日止。
*.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到
你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁
委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上
条款所列全部内容）
| 担保人： |
（盖单位章） |
| 法定代表人或其委托代理人： |
（签字） |
| 地址： |
|
| 邮政编码： |
|
| 电话： |
|
| 传真： |
年月日 |
附件*：
预付款担保
（发包人名称）：
根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发
包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（工
程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交*份预付款担保，即有权得
到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任
担保。
*.担保金额人民币（大写）元（¥）。
*.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣
清止。
*.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你
方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金
额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
*.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
*.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何*方均可提请仲裁
委员会仲裁。
*.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上
条款所列全部内容）
附件*：
支付担保
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月
日签订了，（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），
应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如
下担保：
*、保证的范围及保证金额
*.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
*.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
*.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大
写：）。
*、保证的方式及保证期间
*.我方保证的方式为：连带责任保证。
*.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
*.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支
付日期做相应调整。
*、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方
在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工
程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方
要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说
明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，
我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日
起，我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支
付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
*.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证
责任亦解除。
*.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返
还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦
免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我
方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第**条〔变更〕约定的变
更不受本款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种
方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：，（盖章）
法定代表人或委托代理人：，（签字）
地址：
邮政编码：
传真：
年月日
（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条
款所列全部内容）
附件**：
预付款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
| 致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
|
序号 |
名称 |
申请金额（元） |
申请金额（元） |
复核金额（元） |
备注 |
|
* |
已签约合同价款金额 |
|
|
|
|
|
* |
其中：安全文明施工费 |
|
|
|
|
|
* |
应支付的预付款 |
|
|
|
|
|
* |
应支付的安全文明施工费预付款 |
|
|
|
|
|
* |
合计应支付的预付款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与合同约定不相符，修改意见见附件。□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为(大写)元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
注：*.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
*.本表*式*份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存*份。
附件**：
进度款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
| 致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
| 序号 |
名称 |
实际金额（元） |
实际金额（元） |
申请金额（元） |
复核金额（元） |
备注 |
| * |
累计已完成的工程价款 |
|
|
|
|
|
|
其中：人工费 |
|
|
|
|
|
| * |
累计已实际支付的工程价款 |
|
|
|
|
|
|
其中：人工费 |
|
|
|
|
|
| * |
本周期已完成的工程价款 |
|
|
|
|
|
|
其中：人工费 |
|
|
|
|
|
| * |
本周期应扣减的金额 |
|
|
|
|
|
| *.* |
本周期实际应抵扣的预付款 |
|
|
|
|
|
| *.* |
本周期应扣减的金额 |
|
|
|
|
|
| * |
本周期应支付的合同价款 |
|
|
|
|
|
|
其中：人工费 |
|
|
|
|
|
| 附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
附：上述*、*详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为(大写)元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
注：*.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
*.本表*式*份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存*份。
附件**
竣工结算款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
| 致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。 |
| 序号 |
名称 |
申请金额（元） |
申请金额（元） |
复核金额（元） |
备注 |
| * |
竣工结算合同价款总额 |
|
|
|
|
| * |
累计已实际支付的合同价款 |
|
|
|
|
| * |
应预留的质量保证金 |
|
|
|
|
| * |
应支付的竣工结算款金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
承包人（章）造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，竣工结算款总额为(大写)元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
注：*.在选择栏中的“□”内作标识“√”。
*.本表*式*份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存*份。
附件**：
最终结算款支付申请（核准）表
工程名称：，编号：
| 致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。承包人（章） |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。承包人（章） |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。承包人（章） |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。承包人（章） |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。承包人（章） |
致：（发包人全称）我方于至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)元，(小写)元，请予核准。承包人（章） |
| 序号 |
名称 |
申请金额（元） |
申请金额（元） |
复核金额（元） |
备注 |
| * |
已预留的质量保证金 |
|
|
|
|
| * |
应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额 |
|
|
|
|
| * |
应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额 |
|
|
|
|
| * |
最终应支付的合同价款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 造价人员承包人代表日期 |
造价人员承包人代表日期 |
造价人员承包人代表日期 |
造价人员承包人代表日期 |
造价人员承包人代表日期 |
造价人员承包人代表日期 |
| 复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期 |
| 审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
审核意见：□不同意。□同意，支付时间为本表签发后的**天内。发包人（章）发包人代表日期 |
注：*.在选择栏中的“□”内作标识“√”。如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。
*.本表*式*份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存*份。
附件**：
总价合同进度款支付分解表
工程名称：
| 进度款期次 |
形象进度 |
形象进度 |
进度款付款金额（元） |
备注 |
备注 |
| 第*期 |
|
|
|
|
|
| 第*期 |
|
|
|
|
|
| 第*期 |
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
|
| 发包人代表签字：发包人（盖公章）日期 |
发包人代表签字：发包人（盖公章）日期 |
承包人代表签字：承包人（盖公章）日期 |
|
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
