****元泓工程项目管理咨询有限公司
成交通知书
（项目编号：**********-***)
| 采购人：（盖章）采购代理机构：（盖章）****年**月**日 |
采购人：（盖章）采购代理机构：（盖章）****年**月**日 |
采购人：（盖章）采购代理机构：（盖章）****年**月**日 |
采购人：（盖章）采购代理机构：（盖章）****年**月**日 |
采购人：（盖章）采购代理机构：（盖章）****年**月**日 |
采购人：（盖章）采购代理机构：（盖章）****年**月**日 |
采购人：（盖章）采购代理机构：（盖章）****年**月**日 |
| 备注 |
成交人到成交通知书后在碳商文件规定的时间内与招标人洽谈合同及相关事宜，无故逾期视为放弃成交资格；《成交通知书》是合同签订的法律依据，成交单位不得转让出卖《成交通知书》 |
成交人到成交通知书后在碳商文件规定的时间内与招标人洽谈合同及相关事宜，无故逾期视为放弃成交资格；《成交通知书》是合同签订的法律依据，成交单位不得转让出卖《成交通知书》 |
成交人到成交通知书后在碳商文件规定的时间内与招标人洽谈合同及相关事宜，无故逾期视为放弃成交资格；《成交通知书》是合同签订的法律依据，成交单位不得转让出卖《成交通知书》 |
成交人到成交通知书后在碳商文件规定的时间内与招标人洽谈合同及相关事宜，无故逾期视为放弃成交资格；《成交通知书》是合同签订的法律依据，成交单位不得转让出卖《成交通知书》 |
成交人到成交通知书后在碳商文件规定的时间内与招标人洽谈合同及相关事宜，无故逾期视为放弃成交资格；《成交通知书》是合同签订的法律依据，成交单位不得转让出卖《成交通知书》 |
成交人到成交通知书后在碳商文件规定的时间内与招标人洽谈合同及相关事宜，无故逾期视为放弃成交资格；《成交通知书》是合同签订的法律依据，成交单位不得转让出卖《成交通知书》 |
| 质量保修期 |
工程质量保修期*年 |
工程质量保修期*年 |
工程质量保修期*年 |
工程质量保修期*年 |
工程质量保修期*年 |
工程质量保修期*年 |
|
注册编号 |
新************ |
|
| 成交项目工期 |
自成交后接到甲方通知之日起，**日历日内完成施工图纸和工程清单内的工程的全部工程量。 |
自成交后接到甲方通知之日起，**日历日内完成施工图纸和工程清单内的工程的全部工程量。 |
项目负责人 |
张芹 |
成交项目质量要求 |
合格 |
| 成交项目价格 |
小写：******元大写：****元整 |
小写：******元大写：****元整 |
小写：******元大写：****元整 |
小写：******元大写：****元整 |
小写：******元大写：****元整 |
小写：******元大写：****元整 |
|
单位地址 |
********高新区（新市区）鲤鱼山路***号盈科·山水华庭*期***栋*层商铺** |
********高新区（新市区）鲤鱼山路***号盈科·山水华庭*期***栋*层商铺** |
********高新区（新市区）鲤鱼山路***号盈科·山水华庭*期***栋*层商铺** |
联系电话 |
*********** |
|
单位名称 |
**** |
**** |
**** |
联系 |
陈帅帅 |
|
项目规模 |
工程量清单范围内的全部工作内容（包括竞争性碳商文件补充及答疑等工作内容）。 |
工程量清单范围内的全部工作内容（包括竞争性碳商文件补充及答疑等工作内容）。 |
工程量清单范围内的全部工作内容（包括竞争性碳商文件补充及答疑等工作内容）。 |
工程量清单范围内的全部工作内容（包括竞争性碳商文件补充及答疑等工作内容）。 |
工程量清单范围内的全部工作内容（包括竞争性碳商文件补充及答疑等工作内容）。 |
| 项目概况 |
项目名称 |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
说明：本通知书*式*份，抄送各有关单位，复印无效。
全国协设
****农业大学宠物医院改造合同
住房城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第*部分合同协议书
发包人（全称）：****农业大学
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循
平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****工
程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
工程概况
*.工程名称：****
*.工程地点：****市
*.工程立项批准文号：
*.资金来源：****
*.工程承包范围
工程量清单、图纸、招标文件及补充文件等所包含的的全部内容
、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**日历日内。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计
算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）****元整（￥******.**元），此价格为含税价格；
其中：
（*）安全文明施工费：
人民币（大写）*******元*角*分（￥****.**元）；
（*）材料和工程设备暂估价金额另
元)；
人民币（大写）（￥
（*）专业工程暂估价金额：
元)；
人民币（大写）￥
*
（*）暂列金额：
元）。
人民币（大写）****元整*****.**（￥*****.**
*.合同价格形式：单价合同
*、项目经理
承包人项目经理：张芹
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件
（*）招标文件、中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同
*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字
或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约
定的期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安
全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程
另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于年**月*_日签订。
****年*
*、签订地点
本合同在签订。****农业大学签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
*
店工
租
司
限
疆农业大
类有
发包人：公章）空承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人
（签字）
（签字）
组织机构代码：******************组织机构代码：******************
地址：****市农大东路***号地址：********高新区（新市区）鲤鱼山
路***号盈科·山水华庭*期***栋*层商铺**
******
邮政编码：******邮政编码：
法定代表人或委托法定代表人或委托
代理人：代理人：
电话：电话：****-*******电话：****-*******
传真：****-***********-*******传真：
电子信箱：********@**.***电子信箱：*********@**.***
开户银行：工行****区分行营业产南开户银行：中国建设银行股份有限公司****
昌路西支行鲤鱼山路支行
账号：*******************账号：********************
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件（含澄清文
件、暂列金、暂估价）、洽谈记录、图纸会审记录、发包人相关制
度、廉政协议等文件。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工所必需的临时设施占用的
土地。
*.*.*.*永久占地包括：无。
*.*.*.*临时占地包括：经许可，施工所需的临时设施所占土地。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《民法典》、《安全生产法》、《建筑工
程质量管理体系》等国家法规及自治区和地方的有关规定。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括：执行施工图内明确的各项技术标准，按国家
现行的《建筑工程质量验收统*标准》，以及国家现行有效施工验收规范、质量标准
及操作规定等相关要求验收、《建设工程工程量清单计价规范》*******-****。计价
依据按新建标【****】*号文件有关规定执行，计税方式为增值税销项税。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的名称：/。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
按合同约定执行。
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(*)合同协议书；(*)中标通知书；(*)本工程施工
招标文件（含招标文件附件、招标文件补充）；(*)投标书及其附件（含承包人在评标
期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；(*)合同专用
条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(*)合同通用条款；(*)
标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(*)图纸（含
招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；(*)工程量清单。双方有关工程的洽商、变
更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。合同双方在合同履行过程中签订的补
充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其合同文件的相互关系而
定。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：开工报告，施工组织设计，专项施工方案，进
度报表及有关现场、经济签证、设计变更、竣工验收图纸、工程量清单。
承包人提供的文件的期限为：开工报告、施工组织设计、专项施工方案、进度报
表须在开工*日前提供。经济签证、设计变更、竣工验收图纸、工程量清单须在竣工
验收后**日内提供；
承包人提供的文件的数量为：*式*份；
承包人提供的文件的形式为：纸质、电子；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件起*日内。
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保存*套完整的施工图。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在合同签订后****将与合同有关的通知、批准、证
明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方
当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点：****农业大学；
发包人指定的接收人为：张毅，。
承包人接收文件的地点：施工现场；
承包人指定的接收人为：赵坤。
监理人接收文件的地点：施工现场；
监理人指定的接收人为：，/。
*.*交通运输
*.*.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：甲方负责办理乙方校园出入手续，相关费用由乙方
承担。
*.*.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡范围以内为场内交
通，范围以外为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
发包人提供校园道路满足承包人大型机械设备和运输车辆进出施工现场及通行的需
要。
*.*.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承
包人承担。
*.*知识产权
*.*.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制
的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发
包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行本合同通用条款。
*.*.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行本合同通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行本合同通用条款。
*.*.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担
方式：执行本合同通用条款。
*.*工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：允许调整合同价格的工程量偏差范围：当
工程量清单项目工程量的变化幅度在±**%（含**%）以内时，其综合单价不做调整，
执行原有综合单价。当工程量清单项目工程量的变化幅度在±**%以外时，其综合单
价进行调整。调整方法为：超出+**%的原综合单价下浮**%；超过-**%的原综合单价
上浮**%。当确认变更的费用发生争议时，施工方不得以该争议作为怠工、停工等的
理由，必须正常施工。当清单出现漏项时，由造价单位出具漏项说明，然后以经济签
证的形式确认工程量，与工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定；与工
程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；对于没有类似
项目的以定额的形式计价。
*.发包人
*.*发包人代表
发包人代表：
姓名：张毅，；
身份证号：******************；
职务：动物医院院长，；
联系电话：***********，；
电子信箱：********@**.***；
通信地址：农大东路***号****农业大学动物医学学院。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责工程材料、工程质量与工程进度的监
督，负责施工现场的卫生与安全监督，负责施工现场管理协调。对工程经济技术签证
进行确认；对工程设计变更、工程量变更等，按程序上报至发包人相关负责人处，经
相关负责人批准后执行；其它方面需由发包人以书面授权委托的方式确认；发包人派
驻工程管理代表需更换的，应提前*天书面通知承包人。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
（*）承包人违约，发包人可发出整改通知要求承包人限期进行整改，如承包人
在规定时间内仍不纠正违约行为的，发包人有权单方解除合同，承包人向发包人支付
签约合同价格*%违约金。合同解除后，发包人可另行组织人员或委托其他承包人施工。
发包人因继续完成该工程需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。
但发包人的这*行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合
同约定享有的索赔权利。
承包人违约的，应当赔偿甲方相关损失，除特别约定外另按照合同金额的**%承
担违约责任。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承
包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行
通用合同条款。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支
付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：执行通用条款。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人负责为承包人在施工现场全部人员办理意外伤害保
险并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行办理。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向/仲裁委员会申请仲裁；
（*）向发包人所在地人民法院起诉。
**.
**.*本合同第*部分尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，
如发生变更，应提前书面通知另*方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达
成功。
**.*本合同第*部分合同协议书或第*部分通用条款部分与第*部分专用合同
条款内容不*致之处，以第*部分专用合同条款的内容为准。
补充条款：
承包人同意接受甲方工程结算审计原则。
*.工程竣工后，承包方要在规定的时间内报送完整、规范的竣工材料，工程竣工
验收单（记录）须加盖承包方、监理方、工程管理部门、使用单位公章并由单位负责
人或项目负责人签字，否则视为工程未通过验收。并对报送材料的全面、准确、真实
性负责。
*.承包方须在竣工验收合格之日起*个月内报送工程结算及全部工程资料，承包
方送审的工程竣工材料要恪守承诺和质量要求，工程施工内容与结算内容相*致，符
合招标和投标文件及合同内容，不得违反合同约定。承包方如未在规定的时间内提供
完整、真实、合法的资料、包括工程中涉及变更项目及增加的项目，由此产生的不良
后果由承包方负责，发包方不承担责任，也不予受理；工程管理部门拖延者，将按学
校的相关规定进行问责。工程结算报甲方审计处进行审计，最终以甲方审计处审定结
算价为准。
*.工程结算资料延报第*个月，每延报*天，扣承包方****元/天，延报第*个
月，每延报*天，扣承包方****元/天；延报超过*个月，扣违约金的最高限额为合
同价的**%。
*.“项目管理人员及主要人员明细表”与投标文件保持*致，“主要材料表”与
投标文件保持*致。在施工阶段中，投标文件所报针对该项目的所有管理人员必须到
场，其中项目经理和技术负责人不得进行更换，其他人员在向学校工程管理部门提交
变更人员申请及近*个月本单位的缴纳社保证明材料后，经学校工程管理部门审核通
过备案后才能进行更换，如违反上述要求，发包人有权终止合同。
附件
附件*：工程质量保修书
附件*：建设工程廉政责任书
附件*:
工程质量保修书抢
立
发包人（全称):****农业大学
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，
经协商*致就****签订工程质量保修书。
工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的
卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安
装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
工程承包范围内的全部事项。
、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下
*.****施工，包括工程量清单，碳商文件及补充文
件范围内的所有施工内容质保期*年
*.其他项目保修期限约定如下：按照《建设工程质量管理条例》保修年限执行。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程
先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人
保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从
质量保修金内扣除。
*.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场
抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，
立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人
或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*.质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、质量保修金的支付
发包人和承包人约定预留质量保证金比例为结算价的*%，在工程竣工结算时*
次性预留保证金。
*、质量保修金的返还
缺陷责任期满后经甲方再次验收无任何质量问题后无息给予付清。
**
附
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
保修期内承包人保证随叫随到，若出现问题承包人在**小时内没有维修或解决，
发包人有权委托他人进行处理，费用从承包人的质保金中支出；如维修费用高于质保
金的，除扣除质保金外，超出部分费用由承包人承担，维修项目的质量保修期相应顺发承
延。在顺延的质保期内因工程达不到质量要求而支出的维修费用超过质保金的部分，
由承包人支付并承担相应的赔偿责任，并且发包人将该施工单位列入发包人修给工程
单位黑名单中。防
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附
件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）承包人：（公章）
法定代表人或法定代表人或
委托代理人（签字）委托代理人（签字）
印峻
组织机构代码：******************组织机构代码：***********************
地址：****市农大东路***号地址：********高新区（新市区）鲤鱼山
路***号盈科·山水华庭*期***栋*层
商铺**
邮政编码：******邮政编码：
******
电话：****-*******电话：
****-*******
传真：
传真：****-*******
电子信箱：********@**.***电子信箱：*********@**.***
开户银行：工行****区分行营业部南昌路西支行开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木
齐鲤鱼山路支行
账号：********************账号：********************
**
附件*：
建设工程廉政责任书
发包人：，****农业大学
承包人：，****
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，
防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，
根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
*、双方的责任
*.*应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设
的各项规定。
*.*严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
*.*各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规
定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工
程管理的规章制度。
*.*发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节
严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
*、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事
后应遵守以下规定：
*.*不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好
处费、感谢费等。
*.*不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
*.*不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶
子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐
等活动。
*.*不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设
管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材
料和设备。
*、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格
执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
*.*不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、
贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
*.*不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
*.*不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女
的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
*.*不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的
宴请、健身、娱乐等活动。
*、违约责任
*.*发包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律、法
规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失
的，应予以赔偿。
*.*承包人工作人员有违反本责任书第*、*条责任行为的，依据有关法律法规
处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应
予以赔偿。
*.*本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。
经双方签署后立即生效。
*、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
*、责任书份数
本责任书*式*份，发包人承包人各执*份，具有同等效力。
展业大
疆道农
新
（公章）
发包人：（公章）承包人：
法定代表人或法定代表人或
***合同专用章
委托代理人（签字）委托代理人（签字）：
***
******************
组织机构代码：*******************组织机构代码：
地址：****市农大东路***号地址：********高新区（新市区）鲤鱼山
路***号盈科山水华庭*期***栋*层
商铺**
邮政编码：******
邮政编码：******
电话：****-*******
电话：****-*******
传真：****-*******
传真：：****-*******
电子信箱：********@**.***电子信箱：*********@**.***
开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木
开户银行：工行新翼区分行营业部南昌路西支行
齐鲤鱼山路支行
********************
账号：********************账号：
**
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
