****区紫沟河山洪沟治理工程
施工合同
发包人：****市****区太平河管理站
承包人：****卓尔建设有限公司
*合同协议书
发包人(全称)：****市****区太平河管理站
承包人(全称)：****卓尔建设有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本
工程实际，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****区紫
沟河山洪沟治理工程工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协
议：
*、工程概况
*.工程名称：****区紫沟河山洪沟治理工程。
*.工程地点：****区景区管理局杜家庄。
*.资金来源：****。
*.工程内容：对紫沟河杜家庄居民居住区段河道治理，新建护岸挡
墙***.**、护基***.**。其中左岸有*段挡墙护岸，长度分别为***.**、
***.**、***.**；右岸*段挡墙护岸，长度为***.**，*段护基，长度
为***.**。
*.工程承包范围：
工程量清单、答疑以及本招标文件规定的全部内容。文字与清单不
符时，以清单为准。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：***个日历日。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价
*.签约合同价为：人民币(大写************元*角
*分)(￥*******.**元)。
*、项目经理
承包人项目经理：张军力。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
-*-
(*)中标通知书;
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件;
(*)通用合同条款;
(*)技术标准和要求;
(*)图纸;
(*)已标价工程量清单或预算书;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文
件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充
和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款
及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工
程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承
担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不
再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年月日签订。
*、签订地点
本合同在****区签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的
组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
-*-
本合同*式*份。其中正本*份，双方各执*份，副本*份，发包
人执*份，承包人执*份。
发包人:****市****区太平河管理站承包人:****卓尔建设有限公司
(公章)(公章)
法定代表人：，法定代表人：
或委托代理人：，或委托代理人：
地址****市****区草堂开发区地址
电话***-********，电话
传真***-********传真
开户银行，开户银行
账号，账号
-*-
| 发包人:****市****区太平河管理站 |
承包人:****卓尔建设有限公司 |
| (公章) |
(公章) |
| 法定代表人： |
法定代表人： |
| 或委托代理人： |
或委托代理人： |
| 地址****市****区草堂开发区 |
地址 |
| 电话***-******** |
电话 |
| 传真***-******** |
传真 |
| 开户银行 |
开户银行 |
| 账号 |
账号 |
*通用合同条款（略）
*专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*发包人：****市****区太平河管理站
*.*.*.*承包人：****卓尔建设有限公司
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为*、合同签署及履行中承发包双方之间
澄清、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、补充协议*、本合同协
议书*、中标通知书*、本合同专用条款及其附件*、本合同通用条款*、
施工招标文件及附件*、标准、规范及有关技术文件*、图纸*、施工
投标文件及附件**、工程量清单**、工程报价单或预算书，以及其他
合同文件。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、
证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书
面函件送达对方当事人。
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求约定的期限送达：对发包人
送达项目现场管理处；对监理送达项目现场监理部；对承包人送达该工
程项目经理部。
*.发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：施工永久用地由发包人负
责，承包人负责配合协调，范围以满足正常施工用地需要为界。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：工程永久占地以外的施
工临时场地范围和时限均由承包人负责。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
（*）施工过程的质量、进度控制、合同管理和信息管理，施工中
各种矛盾组织协调工作及全程监理。
（*）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、
-*-
生产工艺设计和实用功能要求，向委托人的建议权。
（*）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计
人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应
当事先对造价、工期进行评估，呈报书面材料征得委托人的同意。当发
现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或涉及合同约定的质
量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求设计人更正。
（*）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和
降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告。
（*）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当
事先向发包人报告。
（*）征得发包人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，
但应当事先向发包人报告并取得发包人同意方可，如在紧急情况下未能
实现报告时，则应在**小时内向发包人作出书面报告。
（*）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要
求和合同约定及国家质量标准的材料、结构配件、设备，有权通知承包
人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不
安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构
复工令后才能复工。
（*）工程施工进度的检查、监督权、以及公司实际竣工日期提前
或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（*）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核
和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签
字确认，发包人不支付工程款。
需要取得发包人批准才能行使的职权：①设计变更；②工期延误索
赔或签证，工程量及费用增减的索赔或签证；③工程款支付；④主要材
料的确定；⑤施工组织设计、施工总进度计划的审定；⑥其他重要突发
事件处理决定见本工程建设监理合同约定权限以及发包人以书面形式
通知监理工程师的其他权限；⑦停工、复工通知；⑧发包人认为须取得
批准方可实施的其它重要事项。
*.承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其它义务
*、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据
-*-
工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围拦设计；负责施工现
场安全保护。
*、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手
续：施工场地交通、道路硬化、环卫和施工噪音管理在开工前完成。
*、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完成工程未正式
向发包人移交之前，承包人应当按照专用条款约定负责对已完工程的保
护工作（包括发包人对工程某些特殊部位和部分设施提出的特殊要求），
费用由承包人承担。在此期间发生的损坏由承包人自费负责予以修复。
*、施工场地周围以下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建
筑）、古树名木的保护要求及费用承担：工程竣工移交前由承包人负责。
由于施工方法不当造成损失、损坏发生的费用由承包方承担。
*、施工场地清洁卫生的要求：做到工完场清、构件、材料、设施
分类堆放，做好标志、道路清洁、给排水畅通。
*、承包人应按照《水利部关于印发水利工程建设项目档案管理规
定的通知》（水办[****]***号）要求及时制作、收集、整理项目文件，
每次验收时将形成的档案作为备查资料，以备检查。工程完工后归档整
理项目文件形成档案资料，经监理单位审查无误后移交发包人。
*、双方约定承包人应做的其他工作：按时足额支付农民工工资。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
*.*分包
本工程禁止分包。
*．交通运输
*.*道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：承包人均自行解决。
*．测量放线
*.*施工控制网
*.*.*施工控制网的约定：承包人按照施工要求自行布置和保护，
但在施工期间无条件提供给发包人及监理人。
*.施工安全、治安保卫和环境保护
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《通用条款》全
部条款和国家、省、市关于安全文明施工的要求规定，因承包方原因达
不到安全文明施工的要求规定时，承包人应切实整改达到此要求，所需
-*-
费用均由承包人承担。承包人应建立安全防护和文明施工制度，严格按
照安全防护和文明施工的规定组织施工，并做好下列工作：在施工出入
口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口等危险部位，设置明显的安
全警示标志；保持现场道路畅通、排水及排水设施通畅，做必要的现场
地面硬化处理；妥善存放和处理材料设备和施工机械，水泥和其他易飞
扬细颗粒的建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；现场配置消防设施
和灭火器材，保证施工现场安全；施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并
及时从现场清运。
认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强
制性标准、安全操作规程等，建立健全施工现场安全文明生产保证体系，
落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体
健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持施工现场整
齐有序，做到文明施工。其他文明和安全生产要求如下：
（*）建立与工程规模相适应的、以项目经理为第*责任人的施工
现场安全文明生产管理机构，配备相应监管人员，赋予监管权力，确保
对施工现场安全文明生产实施有效管理。
（*）施工现场实行封闭式管理，保证安全文明生产经费的投入。
安全文明生产设施、设备按标准设置，配套齐备，牢固可靠。
（*）强化安全文明生产教育培训，严格实行*级安全教育制度，
做到全员持证上岗。在日常监管和各级检查的基础上，严格执行汇检制
度，发现隐患立即进行整改，不留死角。
（*）施工现场使用的建筑材料、构配件、安全防护用品、安全设
施、机具、机械设备和电气装置等，必须符合水利工程施工安全和其他
有关技术规范、标准的要求，并按规定进行检测检验。
（*）现场运入运出各类建筑材料必须使用密封车辆运输，加强路
面保洁，规范沙石料堆场，不定时洒水控制扬尘。
（*）保持施工现场整洁有序，各种材料分类存放、堆码整齐，建
筑垃圾及时清运处理，不从高处向下抛投建筑材料、施工用具及建筑垃
圾。工地设保洁工或卫生值班人员，各工种完工后做到“工完料尽场地
清”。现场场地进行“硬化”处理，做到场内道路平整、通畅、不积水，
泥浆、废水不外流，不尘土飞扬。
（*）保证施工现场及周围人居环境良好并符合卫生要求。
（*）按规定设置现场标志牌和安全警示标志，对涉及社会公众安
-*-
全的，要在显著位置设置警示牌，并采取相应保护措施。
（*）重大安全事故按有关规定及时准确上报，并进行调查处理。
（**）自觉接受并积极配合建设、监理单位的督促检查；以及上级
部门的督促检查。
*.*发包人的施工安全责任
发包人应要求承包人制定施工安全措施，在开始施工前报发包人备
案。发包人有督促检查承包人搞好安全生产的义务。发包人检查督促承
包人执行有关安全生产方面的工作，对承包人不符合安全文明施工的行
为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。承包人在施
工中发生的事故，发包人有责任负责调查、统计上报。发生以下情况应
停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：
（*）人身伤亡事故；
（*）发生施工机械、车辆严重损坏事故；
（*）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（*）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
*.*承包人的施工安全责任
承包人必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，制定相应的安
全管理制度。承包人应加强现场施工人员的安全教育，用电线路的施工
检修、机械操作、车辆驾驶等人员必须取得相应的资格证书。现场施工
应遵守国家和地方关于劳动安全的规章制度，并为施工人员配备合格的
劳动防护用品、安全用具。承包人应确保施工人员的交通、住宿、饮食
等安全。
在河槽施工时，承包人必须采取切实可行的安全措施保障车辆和施
工人员的安全，防止垮塌及坠落物伤人。
承包人应在现场设立安全警示牌和宣传标语等，并在施工过程中做
到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。承包人应接受发包人或监
理单位的监督、检查，对提出的安全整改意见及时执行。
承包人施工过程中发生人员伤亡、施工车辆、机械事故等，应立即
报告发包人，并积极配合调查。承包人因操作不当或不按照有关安全法
规执行发生的*切不安全事故及经济损失由承包人自负，发包人不承担
任何经济责任。
*.*环境保护
根据设计概算和市水发〔****〕***号文件，该工程环保专项投资
-*-
为**元，但招标最高限价评审扣除了该专项投资，评审报告表述为：
“水土保持、环境保护工程属于专项投资内容，无法计入到最高限价中，
且根据送审资料内容，暂无法确定水土保持工程、环境保护工程费用，
评审进行扣减，建议竣工结算以实际发生为准”，另外也为了做好该工
程的环保工作，为此该工程环境保护（投资**元）增加至合同内容。
施工时由承包人依据设计编制施工环境保护措施计划，报送监理人审批
后执行。环境保护费用按实际发生结算，最终审核确认金额不超过**
元。施工单位应切实做好施工过程的环境保护工作。
在做好环境保护的同时应根据《****市建设工地及*类企业扬尘防
治技术导则》（试行）的通知（市建发〔****〕**号文件）精神及相关
规定，做好扬尘污染防治工作。
（*）扬尘污染防治目标
承包人必须建立健全施工现场扬尘污染防治管理体系和管理制度，
编制上报扬尘污染防治专项方案，实现以下扬尘污染防治目标：
①施工扬尘污染控制达标；
②无附近群众或有关第*方投诉；
③无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评；
④创建绿色环保工地。
（*）各单位扬尘污染防治职责
承包人和发包人承担扬尘污染防治主体责任，监理单位承担工程扬
尘污染防治监督职责。承包人为施工现场扬尘污染防治工作的总负责，
工程项目负责人为项目扬尘污染防治第*责任人，建立项目施工扬尘污
染防治管理组织，明确各管理人员扬尘污染防治责任，建立相应的管理
制度。承包人在施工现场配备专职扬尘污染防治管理人员和足够的专职
保洁人员，负责防治区域内的环境卫生。
*.*水土保持
根据设计概算和市水发〔****〕***号文件，该工程水土保持专项
投资为**元，但招标最高限价评审扣除了该专项投资，评审报告表述
为：“水土保持、环境保护工程属于专项投资内容，无法计入到最高限
价中，且根据送审资料内容，暂无法确定水土保持工程、环境保护工程
费用，评审进行扣减，建议竣工结算以实际发生为准”，另外也为了做
好该工程的水土保持工作，为此该工程水土保持（投资**元）增加至
合同内容。施工时由承包人依据设计编制施工水土保持措施计划，报送
-*-
监理人审批后执行。水土保持费用按实际发生结算，最终审核确认金额
不超过**元。
*.*文明工地
*.*.*本合同文明工地的约定：依据****市文明工地相关要求执
行。
*.*防汛度汛
承包人在汛期负责在建工程段的防汛安全，必须在开工前编制并上
报工程段防汛抢险应急预案，成立防汛机构，落实防汛责任制、防汛抢
险队*、防汛抢险机械、值班人员。汛期严格执行**小时值班和领导
带班制，确保通讯畅通。遇有紧急汛情、险情，发包人有权按《防汛条
例》有关规定调用承包方人员、物资、车辆实施紧急抢险，承包人应无
条件执行。
在汛期施工，承包人必须根据自身施工能力进行开挖作业，如因开
挖后未及时施工造成堤防等设施水毁的，修复费用由承包人承担。在汛
期，施工人员不得在河道内过夜，所用施工机械夜间应停放在安全区域。
**.开工和竣工（完工）
如因不可抗力或影响施工的降雨等天气原因影响工期，工期可顺
延，但承包人需提出申请。
**.*发包人的工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：不可抗力。
**.*承包人工期延误
双方约定工期延误情况：*）按投标工期完工或提前完工无奖励。
因承包人原因导致的工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人
工期每推迟*天发包人在工程款支付中扣除违约金***元，总金额不超
过合同总金额的*%。具体开工时间以开工通知为准。
*）承包人按计划工期竣工或提前竣工无奖励，但发包人要求承包
人提前竣工时，承包人应采取有效措施适应发包人的要求。
**.*工期提前
工期提前的奖金约定：无。
**.工程质量
**.*质量评定
**.*.*重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：
承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及
-**-
监理人抽检后，提前*天通知发包人，由发包人组织参建单位组成的联
合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。
**.*.*工程质量标准为：达到合格标准。
**.*质量事故处理
**.*.*工程竣工验收时，承包人协助发包人向竣工验收委员会汇
报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
**.变更
**.*变更的范围和内容
关于变更的范围的约定：除通用条款外，承包人在施工中提出的合
理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换
用，须经监理工程师审核后，报发包人批准后以设计变更单（联系单）
的形式通知承包人实施，否则不作为工程设计变更对待。
任何变更的提出都应当依据合同或国家有关规范和标准提出。任何
变更都必须取得发包人和监理的确认。
**.*.*变更估价
（６）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的
**％，单价调整方式：不调整。
**.*变更的估价原则
关于变更估价的约定:
本合同投标报价中无类似项目单价或合价可供参考，则应由监理人
与发包人、承包人，按现行《****省水利建筑工程预算定额》等现行定
额和有关取费标准，协商确定新的单价或合价。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发
生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单
有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或
工程数量增加等需要增加的金额。暂列金使用时按实际发生经发包人签
证后确定全部使用、部分使用或不使用。
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：不调整。
**.计量与支付
**.*.*合同价款调整：
-**-
（*）双方约定合同价款的其他调整因素：以按中标条件签订的施
工合同为依据进行结算。
（*）在本工程施工过程中，若发生设计变更，以发包方工地工程
师与监理工程师签证为依据，招标人审核为准。
（*）本工程工程量按实结算。增加或减少合同中关键项目的工程
量其单价不变。
（*）施工临时工程中的“施工抽排水（暂估价）”*项金额为**
*元，该金额最终结算以实际发生计量签证为准。
（*）其它项目费用以现场签证的事项和金额结算。
（*）工程结算价＝合同价±工程量清单数量变更价款±设计变更
价款±现场签证。
**.*预付款
**.*.*预付款：无。
**.*.*预付款的扣回与还清：/。
**.*工程进度付款
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：
工程款根据进度拨付，承包人上报完成的合格工程的工程进度款申
请，监理单位及发包人审核后，按质量合格工程的工程款支付工程进度
款。另外按照《水利部关于印发水利工程建设项目档案管理规定的通知》
（水办[****]***号）要求，工程款的支付前提条件是施工项目文件按
照要求管理和归档。依据《保障农民工工资支付条例》，工程款中人工
费按月支付，承包人于每月**日前向发包人、监理人报送当月人工费，
审核后转账支付至承包人农民工工资专用账户。工程款累计支付至合同
总价的**%时，暂停支付，待审计或评审完成后，按照审计或评审结果
支付扣除质量保证金外的剩余工程款。每次付款时需提供等额正规发
票。
如因特殊情况工程资金未到位，导致发包人不能按月支付工程款，
承包人不得拖延工期，同时要先行垫付农民工工资。发包人积极协调资
金，待资金到位后，将及时进行支付。
**.*质量保证金
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
-**-
（*）质量保证金保函，保证金额为：/；
（*）*%的签约合同价；
（*）其他方式:/。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的
计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
**.竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
本工程法人验收包括：重要隐蔽工程、分部工程、单位工程、合同
工程完工验收；政府验收包括：竣工验收。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由监理人主持分部工程验收。
**.*单位工程验收
**.*.*本工程由发包人主持单位工程验收。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：档案验收。
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为：自工程竣工验收之日起
*年。
**.保险
**.*工程保险
承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司
投保建筑工程*切险或安装工程*切险,投保的工程项目为本招标项目
主体工程,其保险金额不超过投标文件中的工程保险费,结算时以保险
公司出具的国家正式票据为依据。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为施工场地内施工人员办理意外
伤害保险和工伤保险等国家和地方政府规定的相关保险，以及其他认为
有必要自行办理的其他保险，承包人自行办理保险并承担保险费用支付
-**-
保险费用。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：
（*）请上级主管部门调解；
（*）合同争议调解不成的，按下列第*）种方式解决：
*）提交/委员会申请仲裁；
*）依法向合同履行地人民法院提起诉讼。
*技术条款
执行本工程设计文件、相关规范及强制性条文。
该工程技术标准清单如下：
（*）《水利工程建设标准强制性条文》（****版）
（*）《水工混凝土施工规范》*****-****
（*）《水利水电工程单元工程质量验收评定标准-土石方工程》
*****-****
（*）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程》
*****-****
（*）《水利水电工程单元工程质量验收评定标准-地基处理与基础
工程》*****-****
（*）《水利水电工程单元工程质量验收评定标准-堤防工程》
*****-****
（*）《堤防工程施工规范》*****-****
（*）《水利水电工程测量规范》*****-****
（*）《水利水电工程施工安全管理导则》*****-****
（**）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（*****-****）
（**）《水利水电工程施工作业人员安全技术规程》（*****-****）
（**）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》*****-****
（**）《水利水电建设工程验收规程》*****-****
（**）《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》****-****
（**）《水利工程施工监理规范》*****-****
-**-
鄂邑区紫沟河山洪沟治理工程
施工合同
发包人：****市鄂邑区太平河管理站
承包人：****卓尔建设有限公司
*
*
合同协议书
发包人（全称）：****市鄂邑区太平河管理站
承包人（全称）：****卓尔建设有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本
工程实际，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鄂邑区紫
沟河山洪沟治理工程工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协
议：
、工程概况
*.工程名称：鄂邑区紫沟河山洪沟治理工程。
*.工程地点：鄂邑区景区管理局杜家庄。
*.资金来源：****。
*.工程内容：对紫沟河杜家庄居民居住区段河道治理，新建护岸挡
墙***.**、护基***.***其中左岸有*段挡墙护岸，长度分别为***.**、
***.**、***.**；右岸*段挡墙护岸，长度为***.**，*段护基，长度
为***.**。
*.工程承包范围：
工程量清单、答疑以及本招标文件规定的全部内容。文字与清单不
符时，以清单为准。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月*日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：***个日历日。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符合合格标准。
*、签约合同价
*.签约合同价为：人民币（大写************元*角
*分）（￥*******.**元）。
*、项目经理
承包人项目经理：张军力
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（*）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文
件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充
和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款
及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工
程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承
担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不
再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月*日签订。
*、签订地点
本合同在鄂邑区签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的
组成部分。
**、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
**、合同份数
*
本合同*式*份。其中正本*份，双方各执*份，副本*份，发包
人执*份，承包人执*份。
设有限
发包人：****市鄂邑区太平河管理站承包人：****年设有限公司
（公章）
床雪
法定代表人：法定代表人：*************
或委托代理人：或委托代理人：
地址****市鄂邑区草堂开发区地址
电话***-********电话
传真传真****卓尔建设有限公司
***-********传真
中国银行股价有限公司****省分行
开户银行开户银行
************
账号账
号
-*
|
法定代表人： |
************* |
|
或委托代理人： |
|
| 地址****市鄂邑区草堂开发区 |
地址 |
|
| ***-******** |
电话 |
|
| ***-******** |
传真 |
****卓尔建设有限公司 |
|
开户银行账号 |
中国银行股价有限公司****省分行************ |
*通用合同条款（略）
*专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*发包人：****市鄂邑区太平河管理站
*.*.*.**承包人：****卓尔建设有限公司
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为*、合同签署及履行中承发包双方之间
澄清、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、补充协议*、本合同协
议书*、中标通知书*、本合同专用条款及其附件*、本合同通用条款*、
施工招标文件及附件*、标准、规范及有关技术文件*、图纸*、施工
投标文件及附件**、工程量清单**、工程报价单或预算书，以及其他
合同文件。
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、
证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书
面函件送达对方当事人。
*.*.*来往函件均应按技术标准和要求约定的期限送达：对发包人
送达项目现场管理处；对监理送达项目现场监理部；对承包人送达该工
程项目经理部。
*.发包人义务
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：施工永久用地由发包人负
责，承包人负责配合协调，范围以满足正常施工用地需要为界。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：工程永久占地以外的施
工临时场地范围和时限均由承包人负责。
*．监理人
*.*监理人的职责和权力
（*）施工过程的质量、进度控制、合同管理和信息管理，施工中
各种矛盾组织协调工作及全程监理。
（*）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、
生产工艺设计和实用功能要求，向委托人的建议权。
（*）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计
人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应
当事先对造价、工期进行评估，呈报书面材料征得委托人的同意。当发
现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或涉及合同约定的质
量标准时，监理人应当书面报告发包人并要求设计人更正。
（*）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和
降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告。
（*）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当
事先向发包人报告。
（*）征得发包人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，
但应当事先向发包人报告并取得发包人同意方可，如在紧急情况下未能
实现报告时，则应在**小时内向发包人作出书面报告。
（*）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要
求和合同约定及国家质量标准的材料、结构配件、设备，有权通知承包
人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不
安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构
复工令后才能复工。
（*）工程施工进度的检查、监督权、以及公司实际竣工日期提前
或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
（*）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核
和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签
字确认，发包人不支付工程款。
需要取得发包人批准才能行使的职权：①设计变更；②工期延误索
赔或签证，工程量及费用增减的索赔或签证；③工程款支付；主要材
料的确定；施工组织设计、施工总进度计划的审定；其他重要突发
事件处理决定见本工程建设监理合同约定权限以及发包人以书面形式
通知监理工程师的其他权限；停工、复工通知；发包人认为须取得
批准方可实施的其它重要事项。
*承包人
*.*承包人的*般义务
*.*.**其它义务
*、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据
工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围拦设计；负责施工现
场安全保护。
*、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手
续：施工场地交通、道路硬化、环卫和施工噪音管理在开工前完成。
*、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完成工程未正式
向发包人移交之前，承包人应当按照专用条款约定负责对已完工程的保
护工作（包括发包人对工程某些特殊部位和部分设施提出的特殊要求），
费用由承包人承担。在此期间发生的损坏由承包人自费负责予以修复。
*
*、施工场地周围以下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建
筑）、古树名木的保护要求及费用承担：工程竣工移交前由承包人负责。
由于施工方法不当造成损失、损坏发生的费用由承包方承担。
*、施工场地清洁卫生的要求：做到工完场清、构件、材料、设施
分类堆放，做好标志、道路清洁、给排水畅通。
*、承包人应按照《水利部关于印发水利工程建设项目档案管理规
定的通知》（水办[****]***号）要求及时制作、收集、整理项目文件，
每次验收时将形成的档案作为备查资料，以备检查。工程完工后归档整
理项目文件形成档案资料，经监理单位审查无误后移交发包人。
*、双方约定承包人应做的其他工作：按时足额支付农民工工资。
*.*履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
*.*分包
本工程禁止分包。
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：承包人均自行解决。
*.测量放线
*.*施工控制网
*.*.*施工控制网的约定：承包人按照施工要求自行布置和保护，
但在施工期间无条件提供给发包人及监理人。
*.施工安全、治安保卫和环境保护
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行《通用条款》全
部条款和国家、省、市关于安全文明施工的要求规定，因承包方原因达
不到安全文明施工的要求规定时，承包人应切实整改达到此要求，所需
*
费用均由承包人承担。承包人应建立安全防护和文明施工制度，严格按
照安全防护和文明施工的规定组织施工，并做好下列工作：在施工出入
口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口等危险部位，设置明显的安
全警示标志；保持现场道路畅通、排水及排水设施通畅，做必要的现场
地面硬化处理；妥善存放和处理材料设备和施工机械，水泥和其他易飞
扬细颗粒的建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；现场配置消防设施
和灭火器材，保证施工现场安全；施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并
及时从现场清运。
认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强
制性标准、安全操作规程等，建立健全施工现场安全文明生产保证体系，
落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体
健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持施工现场整
齐有序，做到文明施工。其他文明和安全生产要求如下：
（*）建立与工程规模相适应的、以项目经理为第*责任人的施工
现场安全文明生产管理机构，配备相应监管人员，赋予监管权力，确保
对施工现场安全文明生产实施有效管理。
（*）施工现场实行封闭式管理，保证安全文明生产经费的投入。
安全文明生产设施、设备按标准设置，配套齐备，牢固可靠。
（*）强化安全文明生产教育培训，严格实行*级安全教育制度，
做到全员持证上岗。在日常监管和各级检查的基础上，严格执行汇检制
度，发现隐患立即进行整改，不留死角。
（*）施工现场使用的建筑材料、构配件、安全防护用品、安全设
施、机具、机械设备和电气装置等，必须符合水利工程施工安全和其他
有关技术规范、标准的要求，并按规定进行检测检验。
（*）现场运入运出各类建筑材料必须使用密封车辆运输，加强路
面保洁，规范沙石料堆场，不定时洒水控制扬尘。
（*）保持施工现场整洁有序，各种材料分类存放、堆码整齐，建
筑垃圾及时清运处理，不从高处向下抛投建筑材料、施工用具及建筑垃
圾。工地设保洁工或卫生值班人员，各工种完工后做到“工完料尽场地
清”。现场场地进行“硬化”处理，做到场内道路平整、通畅、不积水，
泥浆、废水不外流，不尘土飞扬。
（*）保证施工现场及周围人居环境良好并符合卫生要求。
（*）按规定设置现场标志牌和安全警示标志，对涉及社会公众安
全的，要在显著位置设置警示牌，并采取相应保护措施。
（*）重大安全事故按有关规定及时准确上报，并进行调查处理。
（**）自觉接受并积极配合建设、监理单位的督促检查；以及上级
部门的督促检查。
*.*发包人的施工安全责任
发包人应要求承包人制定施工安全措施，在开始施工前报发包人备
案。发包人有督促检查承包人搞好安全生产的义务。发包人检查督促承
包人执行有关安全生产方面的工作，对承包人不符合安全文明施工的行
为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。承包人在施
工中发生的事故，发包人有责任负责调查、统计上报。发生以下情况应
停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：
（*）人身伤亡事故；
（*）发生施工机械、车辆严重损坏事故；
（*）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（*）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。
*.*承包人的施工安全责任
承包人必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，制定相应的安
全管理制度。承包人应加强现场施工人员的安全教育，用电线路的施工
检修、机械操作、车辆驾驶等人员必须取得相应的资格证书。现场施工
应遵守国家和地方关于劳动安全的规章制度，并为施工人员配备合格的
劳动防护用品、安全用具。承包人应确保施工人员的交通、住宿、饮食
等安全。
在河槽施工时，承包人必须采取切实可行的安全措施保障车辆和施
工人员的安全，防止塔塌及坠落物伤人。
承包人应在现场设立安全警示牌和宣传标语等，并在施工过程中做
到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。承包人应接受发包人或监
理单位的监督、检查，对提出的安全整改意见及时执行。
承包人施工过程中发生人员伤亡、施工车辆、机械事故等，应立即
报告发包人，并积极配合调查。承包人因操作不当或不按照有关安全法
规执行发生的*切不安全事故及经济损失由承包人自负，发包人不承担
任何经济责任。
*.*环境保护
根据设计概算和市水发（****）***号文件，该工程环保专项投资
*
为**元，但招标最高限价评审扣除了该专项投资，评审报告表述为：
“水土保持、环境保护工程属于专项投资内容，无法计入到最高限价中，
且根据送审资料内容，暂无法确定水土保持工程、环境保护工程费用，
评审进行扣减，建议酸工结算以实际发生为准”，另外也为了做好该工
程的环保工作，为此该工程环境保护（投资**元）增加至合同内容。
施工时由承包人依据设计编制施工环境保护措施计划，报送监理人审批
后执行。环境保护费用按实际发生结算，最终审核确认金额不超过**
元。施工单位应切实做好施工过程的环境保护工作。
在做好环境保护的同时应根据《****市建设工地及*类企业扬尘防
治技术导则》（试行）的通知（市建发（****）**号文件）精神及相关
规定，做好扬尘污染防治工作。
（*）扬尘污染防治目标
承包人必须建立健全施工现场扬尘污染防治管理体系和管理制度，
编制上报扬尘污染防治专项方案，实现以下扬尘污染防治目标：
①施工扬尘污染控制达标；
②无附近群众或有关第*方投诉；
③无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评；
④创建绿色环保工地。
（*）各单位扬尘污染防治职责
承包人和发包人承担扬尘污染防治主体责任，监理单位承担工程扬
尘污染防治监督职责。承包人为施工现场扬尘污染防治工作的总负责，
工程项目负责人为项目扬尘污染防治第*责任人，建立项目施工扬尘污
染防治管理组织，明确各管理人员扬尘污染防治责任，建立相应的管理
制度。承包人在施工现场配备专职扬尘污染防治管理人员和足够的专职
保洁人员，负责防治区域内的环境卫生。
*.*水土保持
根据设计概算和市水发（****）***号文件，该工程水土保持专项
投资为**元，但招标最高限价评审扣除了该专项投资，评审报告表述
为：“水土保持、环境保护工程属于专项投资内容，无法计入到最高限
价中，且根据送审资料内容，暂无法确定水土保持工程、环境保护工程
费用，评审进行扣减，建议竣工结算以实际发生为准”，另外也为了做
好该工程的水土保持工作，为此该工程水土保持（投资**元）增加至
合同内容。施工时由承包人依据设计编制施工水土保持措施计划，报送
监理人审批后执行。水土保持费用按实际发生结算，最终审核确认金额
不超过**元。
*.*文明工地
*.*.*本合同文明工地的约定：依据****市文明工地相关要求执
行。
*.*防汛度汛
承包人在汛期负责在建工程段的防汛安全，必须在开工前编制并上
报工程段防汛抢险应急预案，成立防汛机构，落实防汛责任制、防汛抢
险队*、防汛抢险机械、值班人员。汛期严格执行**小时值班和领导
带班制，确保通讯畅通。遇有紧急汛情、险情，发包人有权按《防汛条
例》有关规定调用承包方人员、物资、车辆实施紧急抢险，承包人应无
条件执行。
在汛期施工，承包人必须根据自身施工能力进行开挖作业，如因开
挖后未及时施工造成堤防等设施水毁的，修复费用由承包人承担。在汛
期，施工人员不得在河道内过夜，所用施工机械夜间应停放在安全区域。
**.开工和竣工（完工）
如因不可抗力或影响施工的降雨等天气原因影响工期，工期可顺
延，但承包人需提出申请。
**.*发包人的工期延误
（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：不可抗力。
**.*承包人工期延误
双方约定工期延误情况：*）按投标工期完工或提前完工无奖励。
因承包人原因导致的工期延误，逾期凌工违约金的计算方法为：承包人
工期每推迟*天发包人在工程款支付中扣除违约金***元，总金额不超
过合同总金额的*%。具体开工时间以开工通知为准。
*）承包人按计划工期酸工或提前凌工无奖励，但发包人要求承包
人提前竣工时，承包人应采取有效措施适应发包人的要求。
**.*工期提前
工期提前的奖金约定：无
**.工程质量
**.*质量评定
**.*.*重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：
承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及
**
*
监理人抽检后，提前*天通知发包人，由发包人组织参建单位组成的联
合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。
**.*.*工程质量标准为：达到合格标准。
**.*质量事故处理
**.*.*工程凌工验收时，承包人协助发包人向俊工验收委员会汇
报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
**.变更
**.*变更的范围和内容
关于变更的范围的约定：除通用条款外，承包人在施工中提出的合
理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换
用，须经监理工程师审核后，报发包人批准后以设计变更单（联系单）
的形式通知承包人实施，否则不作为工程设计变更对待。
任何变更的提出都应当依据合同或国家有关规范和标准提出。任何
变更都必须取得发包人和监理的确认。
**.*.*变更估价
（*）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的
**%，单价调整方式：不调整。
**.*变更的估价原则
关于变更估价的约定：
本合同投标报价中无类似项目单价或合价可供参考，则应由监理人
与发包人、承包人，按现行《****省水利建筑工程预算定额》等现行定
额和有关取费标准，协商确定新的单价或合价。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发
生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单
有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或
工程数量增加等需要增加的金额。暂列金使用时按实际发生经发包人签
证后确定全部使用、部分使用或不使用。
**.价格调整
**.*物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：不调整。
**.计量与支付
**.*.*合同价款调整：
**
（*）双方约定合同价款的其他调整因素：以按中标条件签订的施
工合同为依据进行结算。
（*）在本工程施工过程中，若发生设计变更，以发包方工地工程
师与监理工程师签证为依据，招标人审核为准。
（*）本工程工程量按实结算。增加或减少合同中关键项目的工程
量其单价不变。
（*）施工临时工程中的“施工抽排水（暂估价）”*项金额为**
*元，该金额最终结算以实际发生计量签证为准。
（*）其它项目费用以现场签证的事项和金额结算。
（*）工程结算价=合同价土工程量清单数量变更价款土设计变更
价款土现场签证。
**.*预付款
**.*.*预付款：无。
**.*.*预付款的扣回与还清：
**.*工程进度付款
**.*.*付款周期
关于付款周期的约定：
工程款根据进度拨付，承包人上报完成的合格工程的工程进度款申
请，监理单位及发包人审核后，按质量合格工程的工程款支付工程进度
款。另外按照《水利部关于印发水利工程建设项目档案管理规定的通知》
（水办[****]***号）要求，工程款的支付前提条件是施工项目文件按
照要求管理和归档。依据《保障农民工工资支付条例》，工程款中人工
费按月支付，承包人于每月**日前向发包人、监理人报送当月人工费，
审核后转账支付至承包人农民工工资专用账户。工程款累计支付至合同
总价的**%时，暂停支付，待审计或评审完成后，按照审计或评审结果
支付扣除质量保证金外的剩余工程款。每次付款时需提供等额正规发
票。
如因特殊情况工程资金未到位，导致发包人不能按月支付工程款，
承包人不得拖延工期，同时要先行垫付农民工工资。发包人积极协调资
金，待资金到位后，将及时进行支付。
**.*质量保证金
**.*.*承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第*种方式：
-**-
（*）质量保证金保函，保证金额为：
（*）*%的签约合同价；
（*）其他方式：
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第*种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的
计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式：
**.凌工验收（验收）
**.*验收工作分类
本工程法人验收包括：重要隐蔽工程、分部工程、单位工程、合同
工程完工验收；政府验收包括：凌工验收。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由监理人主持分部工程验收。
**.*单位工程验收
**.*.*本工程由发包人主持单位工程验收。
**.*专项验收
**.*.*本合同工程专项验收类别包括：档案验收
**.缺陷责任与保修责任
**.*缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为：自工程竣工验收之日起
*年。
**.保险
**.*工程保险
承包人应以承包人和发包人的共同名义向发包人同意的保险公司
投保建筑工程*切险或安装工程*切险，投保的工程项目为本招标项目
主体工程，其保险金额不超过投标文件中的工程保险费，结算时以保险
公司出具的国家正式票据为依据。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为施工场地内施工人员办理意外
伤害保险和工伤保险等国家和地方政府规定的相关保险，以及其他认为
有必要自行办理的其他保险，承包人自行办理保险并承担保险费用支付
**
保险费用。
**.争议解决
**.*仲裁或诉讼
双方当事人约定，在履行合同过程中产生争议时：
（*）请上级主管部门调解；
（*）合同争议调解不成的，按下列第*）种方式解决：
*）提交委员会申请仲裁；
*）依法向合同履行地人民法院提起诉讼。
*技术条款
执行本工程设计文件、相关规范及强制性条文。
该工程技术标准清单如下：
（*）《水利工程建设标准强制性条文》（****版）
（*）《水工混凝土施工规范》*****-****
（*）《水利水电工程单元工程质量验收评定标准-土石方工程》
*****-****
（*）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程》
*****-****
（*）《水利水电工程单元工程质量验收评定标准*地基处理与基础
工程》*****-****
（*）《水利水电工程单元工程质量验收评定标准-堤防工程》
*****-****
（*）《堤防工程施工规范》*****-****
（*）《水利水电工程测量规范》*****-****
（*）《水利水电工程施工安全管理导则》*****-****
（**）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（*****-****）
（**）《水利水电工程施工作业人员安全技术规程》（*****-****）
（**）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》*****-****
（**）《水利水电建设工程验收规程》*****-****
（**）《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》****-****
（**）《水利工程施工监理规范》*****-****
**-
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
