**-****-****
建设工程设计合同(*)
(民用建设工程设计合同)
工程名称:****县红旗镇****年人居环境整治项目
工程地点:****县
合同编号:****-***-****-***
(由设计人编填)
设计证书等级:建筑行业(建筑工程)甲级
发包人****县红旗镇人民政府
设计人****
签订日期:****年月日
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
发包人:****县红旗镇人民政府
设计人:****
发包人委托设计人承担****县红旗镇****年人居环境整
治项目工程设计,经双方协商*致,签订本合同。
第*条本合同依据下列文件签订:
*.*《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建
设工程勘察设计市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计
费等见下表。
说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
******.** |
* |
****县红旗镇****年人居环境整治项目 |
|
|
|
|
|
|
*****.** |
* |
****县红旗镇****年人居环境整治项目 |
|
|
√ |
|
|
***.** |
*% |
*****.** |
|
层数 |
建筑面积(*) |
可研 |
初步设计 |
施工图 |
|
序号 |
分项目名称 |
建设规模 |
建设规模 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
设计阶段及内容 |
估算总投资(*元) |
费率%/单价 |
估算设计费(元) |
*
第*条发发包人应向设计人提交的有关资料及文件
国尔
设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
图纸 |
* |
|
|
序号 |
资料及文件名称 |
份数 |
提交日期 |
有关事宜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
****** |
|
|
第*次付款 |
** |
*****.** |
工程竣工验收后*天内 |
文本编制、施工图设计 |
第*次付款 |
** |
*****.** |
提交施工图设计文件后*天内 |
付款类别 |
付费次序 |
占总设计费% |
付费额(元) |
付费时间(由交付设计文件所决定) |
说明:
提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
*、在提交最后*部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。
*、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。
实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。
*、本合同履行后,定金抵作设计费。
第*条双方责任
*.*发包人责任:
*.*.*发包人按本合同第*条规定的内容,在规定的时间内向设
计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包
人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内,设计人按
本合同第*条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限**天以上
时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
*.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错
误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方
除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,
发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计
工作,应按收费标准,相应支付设计费。
*.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及
文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作
量,向设计人支付赶工费。
*.*.*发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供
必要的工作生活及交通等方便条件。
*.*.*发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图
纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人
交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第*人转让或用于本
合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权
向发包人提出索赔。
*.*设计人责任:
*
*.*.*设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出
的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的
设计资料,并对其负责。
*.*.*设计人采用的主要技术标准是:现行国家标准。
*.*.*设计合理使用年限为**年。
*.*.*设计人按本合同第*条和第*条规定的内容、进度及份数
向发包人交付资料及文件。
*.*.*设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审
查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。
设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,
负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣
工验收。在*年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应
按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
*.*.*设计人应保护发包人的知识产权,不得向第*人泄露、转
让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包
人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第*条违约责任:
*.*在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开
始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包
人应根据设计人已进行的实际工作量,不足*半时,按该阶段设计费
的*半支付;超过*半时,按该阶段设计费的全部支付。
*.*发包人应按本合同第*条规定的金额和时间向设计人支付
设计费,每逾期支付*天,应承担支付金额*分之*的逾期违约金。
逾期超过**天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通
知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同
项目停缓建,发包人均按*.*条规定支付设计费。
*.*设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补
救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的
程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实
际损失的*%。
*.*由于设计人自身原因,延误了按本合同第*条规定的设计资
料及设计文件的交付时间,每延误*天,应减收该项目应收设计费的
*分之*
*.*合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返
还定金。
第*条其他
*.*发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有
关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
*.*设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人
自费向有关出版部门购买。本合同第*条规定设计人交付的设计资料
及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本
费。
*.*本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,
应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、
供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用
由发包人承担。
*.*发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外
谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设
计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人
支付。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行支
付费用。
*.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解
决。
*.*本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,
协商不成的,按下列第种方式解决:
(*)提交合同签订地仲裁委员会仲裁;
(*)依法向当地人民法院起诉。
*.*本合同*式*份,发包人*份,设计人*份。
*.*本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。
*.**本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部
*
门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地工商行政管
理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
*.**本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方
认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合
同具有同等法律效力。
*.**其它约定事项:
发包人名称:设计人名称:
中联合创设计有限
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:
开户银行:
银行帐号:
银行帐号:
***