吴桥县2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目施工合同-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

中标项目数

中标率

中标总金额

平均下浮率

同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

****县****年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目施工合同

发布时间： ****-**-**

*、合同编号：****-****-***
*、合同名称：****县****年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目施工合同
*、项目编码：****-****-***
*、项目名称：****县****年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
*、合同主体
采购人：****县水务局本级
地址：****县
联系方式：****
供应商：****
地址：中国（*川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段****号*栋*单元**楼****号
联系方式：回林林****-*******
*、合同主要信息
主要标的名称：****县****年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目
规格型号：工程量清单及施工图纸所含全部内容
主要标的数量：*
主要标的单价：*******
合同金额：*******.**
履约期限、地点等简要信息：工期：***日历天；地点：****县
采购方式：竞争性磋商
*、合同签订****-**-**
*、合同公告****-**-**
*、其他补充事宜：无

施工合同

发布时间： ****-**-** 采购人： ****县水务局本级

****县****年中央水利发展资金农村饮水工程

维修养护项目

施

合

同

发包人：****县水务局农村饮水工程维修养护项目管理处

承包人：****

合同价款：（大写）***********元整

（小写）￥*******元

第*部分协议书

****县水务局农村饮水工程维修养护项目管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）

为实施****县****年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项且，已接受*川中耀盛世

建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”对****县****年中央水利发展资金

农村饮水工程维修养护项且的相应，并确定其为成交人。发包人和承包人共同达成如下协议。

*.本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）中标通知书；

（*）投标函及投标函附录；

（*）专用合同条款；

（*）通用合同条款：

（*）技术标准和要求（合同技术条款）；

（*）图纸

（*）已标价工程量清单；

（*）其它合同文件。

*．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。

*．签约合同价：人民币（大写）*******任***元整（￥*******元）。该价格是工

程清单响应报价，不作为最终结算依据。最终结算价格以图纸、实际发生工程量及财政评审、工程

结算审计结果为准。

*.合同实施内容：工程量清单和施工图纸所含全部内容。

*．承包人项目经理：花立新注册证号：川****************

*．工程质量：执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（*****-****）合格标准。

*.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

*．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

*．承包人承诺执行监理人开工通知。计划工期：***日历天。

**，本协议书*或*份，甲乙方双方各执进您次自签定之日起生效。

“答问朵尽事穿，价双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

***

发包盖单位章）承包人（盖单位章）

人：

法定代农辰法定代表人

合、我加做（签字)

或其委托代理人：或其委托代理人：签字）

**年牛月**

**年年月日日

第*部分通用条款

按《****省建设工程施工合同》示范文本。

第*部分专用合同条款

第*条*般规定

*.*定义与解释

*.*.*发包人：****县水务局农村饮水工程维修养护项目管理处

*.*.*承包人：****

*.*.**监理人：****泽润水利水电科技有限公司

*.*.**工期：***日历天

*.*.**缺陷责任期：**个月（该期限自工程完工验收合格之日起计）

*.*合同文件

合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除另有约定外，组成本合同的文件及优先解

释顺序如下：

（*）本合同协议书

（*）本合同专用条款

（*）成交通知书

（*）招响应文件及其附件

（*）本合同通用条款

（*）合同附件

（*）标准、规范及有关技术文件

（*）设计文件、资料和图纸

（*）双方约定构成台同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商

等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

*.*监理人

*.*.*监理单位名称：****泽润水利水电科技有限公司

工程总监理姓名：齐建杰，身份证号码：*****************，证书编号：**********：

监理的权限：在施工承包合同实施过程中，全面负资对工程的监督、管理和检查；执行*.*.*条

款，不允许承包人工程分包；监督承包人按图施工、督促承包人按期完成合同工程；监理人向承包

人发出的通知，以书面形式由项目总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。

第*条承包人

*.*承包人的*般义务和权力

*.*.*承包人义务

承包人应在履行合同过程中应遵守法律，按照合同约定完成合同工程施工内容，不得违反国家

强制性标准、规范，并保证发包人免于因承包人违反法律而引起的任何责任。如承包人未按时发放

农民工工资，发包人有权使用农民工工资保证金支付。

*.*.*经合同双方商定，承包人按发包人要求提交相关报表及工程资料：

*.*.*其他义务

（*）项目经理、技术负责人、专职安全员等主要人员在本合同工程施工期间每月驻场工作天数不得

少于**天，考勤资料作为日常检查的依据。项目经理、技术负责人未经发包人同意，不得更换。

（*）承包人承担协调地方关系的工作，费用自理，发包人予以配合。

（*）承包人应对发包人、监理人现场代表的检查监督提供配合。

（*）单位工程完工后，承包人要按监理人的指示清理施工现场，并在合同工程竣工后*个月内提交

工程竣工资料。

（*）承包人应文明、安全施工，在施工期间发生的*切人员伤亡和财产损失等责任事故及其*切费

用概由承包人承担。

（*）承包人负责施工现场的*通*平及施工场地的占用、项目区村镇的青苗补偿，费用自理。

*.*项目经理

*.*.*项目经理姓名：华立新，注册证号：川*****************。项目经理应满足驻场天数

且不得同时担任其它在建项目的项目经理。

项目经理职责：

（*）主持编制项目管理实施规划,并对项目目标进行系统管理

（*）对资源进行动态管理；

（*）建立各种专业管理体系，并组织实施；

项目经理权限：在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。

*.*分包

*.*.*分包约定：不允许。

第*条进度计划、延误和暂停

*.*施工进度计划

*.*.*施工进度计划（以表格或文字表述）

承包人负责编制项目进度计划，在开工前报送给发包人。

*.*延误赔偿

由于自然灾害等原因导致的工期延误，相应顺延；由于承包人原因未能按施工进度计划完成工

作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担

加快进度所产生的*切费用；由于承包人原因延误工期，按每天合同额*分之*进行罚款，最多不

超过合同金额的*分之*。

第*条工程物资

*.*工程物资的提供

*.*.*发包人提供的工程物资

发包人对本工程中所使用的**管材及智能水表另行招标采购。

*.*.*承包人提供的工程物资

承包人应对其采购的材料和工程设备负责，且在使用前必须征得监理人和发包人的共同认可，

未经认可不得使用。

第*条施工

*.*发包人的义务

*.*.*进场条件和进场日期

承包人的进场条件：

承包人的进场日期：执行监理人开工通知。

*.*.**由发包人履行的其它义务：协助承包人与地方村镇的协调工作。

*.*承包人的义务

*.*.*放线

承包人负责对工程施工部位测量放线，并对放线的准确性负责。

*.*.*施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的时间：签订合同*天内。

*.*质量与检验

承包人随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。

本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：执行有关规程规范要求。

重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。

工程合格标准为：执行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》*****-****

第*条竣工试验

本合同工程，不包含竣工试验阶段。

*.*竣工试验的义务

*.*.*承包人的*般义务

工程完工后进行

第*条工程接收

*.*工程接收

*.*.*接收工程提交的资料接收合同工程竣工资料。

第**条质量保修责任

**.*缺陷责任保修金

**.*.*缺陷责任保修金金额：。

**.*.*缺陷责任保修金金额的暂扣方式：*。

**.*.*缺陷责任保修金的支付

在第*．*.**目约定的缺陷责任期满时，承包人完成缺陷责任的，发包人*次性无息退还缺

陷责任保修金；承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应

的缺陷责任修金余额，并延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。

第**条工程竣工验收

**.*竣工资料及竣工验收报告

**.*.*竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：按发包人要求

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：按发包人要求

第**条变更和合同价格调整

**.*变更范围

在履行合同过程中，经发包人同意、政府批准的变更项目，严格按政府投资项目变更程序办理。

**.*变更价款确定

变更价款约定的其他方法：

①工程预算中已有适用于变更工程的综合单价，按已有的综合单价调整合同价款。

②工程预算没有适用但有类似于变更项目的综合单价，在合理范围内参照类似项目综合单价进行调

整。

③工程预算中没有适用或类似于变更项目的综合单价，按以下步骤操作：

首先由承包人、发包人、监理等有关单位共同确认变更工程项目所用的材料、设备价格：其次

由承包人根据确认的材料价格、变更签证、适用的计价规定提出该新增部分的预算总价，报监理人、

发包人共同审核确认。

第**条合同总价和付款

**.*合同总价

签约合同价：人民币（大写）*******任***元整（￥*******元）。该价格是工程清

单响应报价，不作为最终结算依据。最终结算价格以图纸、实际发生工程量及财政评审、工程结算

审计结果为准。

**.*担保

**.*.*履约保函

承包人提交履约保函或转账：。

**.*预付款

合同价款的**%。预付款拨付时，拨付合同价款的**%作为工程预付款，拨付合同价款的*%至

农民工专用账户，作为农民工工资预付款。

**.*施工工程进度款的支付：

工程按进度付款，全部工程完工后，由发包人组织验收，验收合格后拨付至中标合同款（或决

算金额）的**%；经审计部门审计后，拨付到工程审计额的**%，剩余*%作为质量保证金。

农民工工资为合同价款的**%，预付款拨付*%，进度款中拨付**%至农民工工资专用账户。

**.*缺陷责任保修金的暂扣与支付

**.*.*缺陷责任保修金的支付：

**.*按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：

**.*按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：按发包人要求

**.**.*提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：按发包人要求

**.*承包人的投保

**.*.*合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效

的时间：由承包人自行确定

**.**切险和第*方责任

土建工程*切险的投保方及对投保的相关要求：承包人自行投保

安装工程及竣工试验*切险的投保方及对投保的相关要求：承包人自行投保

第*者贵任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人自行投保

第**条违约、索赔和裁决

**.*争议和裁决

**.*.*争议的解决程序

在争议提交调解之日起**日内，双方仍存有争议时，或合同任何*方不同意调解的，作为双

方解决争议事项的约定。

提交****市仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，

对双方均有约束力。

向工程所在地人民法院提起诉讼。

第**条合同生效与合同终止

本合同共*份，双方各执*份，自签定之日起生效。

第**条补充条款

*.农民工工资专用帐户：

*.农民工工资保证金：

长限公司

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

吴桥县2024年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目施工合同

公告内容：