****-*****
副本
建设工程合同
(监理合同、廉政合同、安全合同)
工程名称:****
采购项目编码:*************************
业主单位:****市公路事务中心
监理单位:****
签订日期:****年*月*日
监理合同、廉政合同、安全合同
监理合同
甲方:****市公路事务中心
乙方:****
甲方委托乙方承担****服务工作,工程地点为湛
江市,为了规范双方的权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规
的规定,特签订本合同,以便共同遵守。
*、本合同签订依据
(*)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
(*)国家发展计划委员会、建设部《工程监理收费标准》。
(*)国家及地方有关建设工程管理法规和规章。
*、监理依据
(*)适用的法律、法规、规章。
(*)国家和行业有关标准、规范、规程。
(*)监理合同。
(*)施工合同。
(*)工程前期有关文件。
(*)工程设计文件和图纸。
(*)工程实施过程中有关的函件。
*、工程概况
(*)工程名称:****
(*)工程建设地点:****市
(*)监理任务(内容):工程施工准备阶段****期、施工阶段****期、
交工验收与缺陷责任期阶段****期的****。
*、乙方的义务
(*)服务形式
监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场
监理的组织结构并满足合同要求。
(*)服务范围
****的工程范围:施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段
的监理和对施工过程中施工安全的监理。
*
监理合同、廉政合同、安全合同
(*)服务目标
对第*方履约管理的服务目标:确保安全、确保质量合格、确保工期、环保达
标、节省投资。
(*)****机构设置:*级监理机构
(*)****期:*个月(不可抗力除外)
*、甲方的义务。
(*)监理工作条件
发包人应按照监理合同约定向监理人提供履行****所必需的工作条件。
(*)文件和资料
发包人在监理合同生效后,且在取得相关文件、资料*日内,向监理人免费提
供下述文件、资料:
①发包人与承包人签订的施工合同*份;
②发包人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明*份;
③合同图纸和相关的标准图纸及说明*套;
④合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程*套;
其他。
(*)协助
发包人在工程所在地对监理人提供进驻现场的相关条件,解决非监理人原因而
发生意外事件时,监理工作人员的撤场和相关事宜;并避免监理人根据监理合同进
行****而导致的第*方的收费(不含税金)。
(*)决定
发包人根据监理人有关针对本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题的
请示及时予以决定。对上述请示给予书面答复的期限,自收到书面请示之日起最长
不超过*日,重大问题不得超过**日。逾期未予书面答复应视为发包人同意。
(*)代表
发包人应指定*名授权代表,与监理人的授权代表建立工作联系。更换该代表
或变更其授权时,必须提前*日通知监理人。
(*)授权通知
发包人必须将履行****的监理人及发包人授予监理人的权力,及时用书面
形式通知第*方。
(*)支付费用
发包人须按合同约定向监理人支付****费用。
(*)发包人指令的下达
*
监理合同、廉政合同、安全合同
发包人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求,应通过监理人
向承包人提出。
*、****费计费方式及支付方式
(*)****费计费方式
****审定造价为******元,定额建安费为******
元。根据《概算预算费用标准和计算方法》,工程监理费以定额建筑安装工程费为基
数,建安费****元及以下的监理费率为*%,本项目监理费计算得*****.**元。以
市场调查以及参考计费标准,下浮**%签订****费(包于)为:(大写)**元
整,(小写:¥*****.**元)。
(*)支付方式
工程完工并验收通过后*次性付清。
*、双方责任
(*)甲方责任
①甲方按本合同第*条规定的内容向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、
正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行监理。
②在未签订合同前经甲方同意,乙方为甲方所做的各项监理工作,甲方应支付
相应监理费。
(*)乙方责任
①监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则,按照
监理合同及相关法律、法规的要求,严格、严密、科学、公正地进行****。
②如果监理人在****过程中行使的权力或所需的授权,来自于发包人和第
*方签订的工程合同文件,该合同文件必须成为本监理合同的组成部分,*者之间
如出现矛盾,则应编制补充说明文件*并列入监理合同。此时监理人应:
(*)根据监理合同文件和工程合同文件进行****;
(*)根据职责范围,在发包人和第*方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的
权力;
(*)根据上述合同文件的授权,可对相应的工程和合同事宜进行变更,但未经发
包人的书面批准,不得变更工程合同文件中规定的工程标准和第*方的责任与义务。
*、保密
双方均应保护对方的知识权,未经对方同意,任何*方均不得对对方的资料及
文件擅自修改、复制或向第*人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,
泄密方承担*切由此引起的后果并承担赔偿责任。
*、仲裁
*
监理合同、廉政合同、安全合同
本建设工程合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。也可由当地建设行政
主管部门调解,调解不成时,双方当事人可协商到约定的仲裁委员会仲裁。双方当
事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起
诉。
**、本合同自甲方、乙方签字盖章后生效;甲方、乙方履行完合同规定的义务
后,本合同终止。
**、本合同正本*式*份,甲、乙双方各执*份;副本*式*份,甲、乙双方
程项目日管
各执*份。理
甲方:****市公路事务中心乙方:****
山
(盖章)(盖章
**
法定代表人法定代表人****
或其授权的代理人:或其授权的代理人:
期:****年*月*日
日日期:***
开户银行:深圳市恒浩建工程项目管理有限公
司****分公司
银行帐号:*******************
*
监理合同、廉政合同、安全合同
廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建
设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,
保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益,****
(项目名称)的项目法人****市公路事务中心(项目法人名称,以下简称“委托人”)
与该项目—标段的施工监理单位****(施工监理单
位名称,以下简称“监理人”),特订立如下合同。
*、委托人和监理人双方的权利和义务
(*)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(*)严格执行****(项目名称)*标段施工监理
合同文件,自觉按合同办事。
(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘
密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理
规章制度。
(*)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监
督并认真查处违法违纪行为。
(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权
利和义务。
(*)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建
议给予处理并要求告知处理结果的权利。
*.委托人的义务
(*)委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物
品,不得让监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。
(*)委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受
监理人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
(*)委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活
动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(*)委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供
应、工程分包、劳务等经济活动等。
(*)委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料,不
得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。
(*)委托人工作人员要秉公办事,不准营私舞,不准利用职权从事各种个人有
*
监理合同、廉政合同、安全合同
偿中介活动和安排个人施工监理队*。
*、监理人的义务
(*)监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、
贵重礼品。
(*)监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支
付的任何费用。
(*)监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(*)监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公
用品等。
*、违约责任
(*)委托人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权限,依据有关规定给
予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任:给监理人单位
造成经济损失的,应予以赔偿。
(*)监理人及其工作人员违反本合同第*、*条,按管理权限,依据有关规定给
予党纪、政纪或组织处理:给委托人单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重
的,委托人建议交通运输主管部门给予监理人*至*年内不得进入其主管的公路建设
市场的处罚。
*、双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由
委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上级单位纪检监察部
门对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。
*、本合同有效期为委托人和监理人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
*、本合同作为****(项目名称)工标段施工
监理合同的附件,与工程施工监理合同具有同等的法律效力,经合同双方签署后立*
即生效。
*、本合同正本*式*份,甲、乙双方各执*份;副本*式*份,甲、乙双方各
执*份。
*
监理合同、廉政合同、安全合同
安全生产合同
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》(****年第***号),交通运输部《公
路水运工程安全生产监督管理办法》(****年第**号),交通运输部《公路水运工
程施工安全标准化指南》有关规定,为在****监理服
务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作,****市公路事务中心(以
下简称“甲方”)与监理人****(以下简称“乙方”)
签订如下安全生产合同:
*、甲方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行合同的有关安全要求。
*、按照法律、法规的规定对参建单位的安全生产条件、安全生产信用情况、安
全生产保障措施等提出明确要求并核查实施情况。
*、向参建单位提供施工现场沿线及区域供水、供电、通信、等地下管线资料以
及气象、水文观测资料,并保证资料的真实、准确、完整。
*、重要的安全设施坚持与主体工程“*同时”的原则,即:同时设计、审批,
同时施工,同时验收,投入使用。
*、按照法律法规要求确定项目安全作业环境及安全施工措施所需的安全生产费
用,并依据监理工程师对工程安全生产情况的签字确认进行支付。
*、不向参建单位提出不符合建设工程安全生产法律法规和强制性标准规定的要
求,不明示或暗示参建单位使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、
施工机具及配件、消防设施和器材。
*、依法对各参建单位签订安全生产合同,并明确安全生产责任。
*、对项目安全生产负有主导责任,加强项目各阶段安全工作的综合协调管理与
监督,按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任,按照每半年*次做好“平
**
阳
安工地”的考核工作。
*、定期召开安全生产调度会,及时传达上级有关安全生产的精神。
**、配合甲方对施工现场及取、弃土场等进行安全生产检查,监督施工单位及
时处理发现的各项安全隐患。
*、乙方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,按照交通运输部颁发的《公路工程
施工安全技术规范》(*****—****)、《公路水运工程施工安全标准化指南》、《公
路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令****年第**号)、《中华
人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第**号)、《建设工程安全生
产管理条例》、《****省安全生产条例》等国家和地方有关安全生产的法律法规及
*
监理合同、廉政合同、安全合同
****省交通运输厅《关于印发****省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通
知》[粤交基(****)***号]等有关安全生产的规定,依据安全生产监理计划和监
理细则,认真检查落实甲方与施工单位签订的施工承包合同和安全生产合同中的有
关安全要求,做好本项目的安全生产工作,落实施工单位的安全生产费用的计量审
核。
*、坚持“安全第*、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全、谁主
管谁负责”的原则,建立健全各项安全生产管理机构,配备专职或兼职安全管理人
员,有组织有领导地开展安全生产活动。总监办至少配备*名通过交通运输部安全
监理和环保监理培训的专职安全监理工程师,各驻地办至少配备*名通过交通运输
部安全监理和环保监理培训的专职或兼职安全监理工程师。人员配备应满足项目重
大风险源控制管理的跟踪巡视工作,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意
识,各级领导、监理人员,必须自觉执行安全生产的规章制度,有效防止安全事故。
*、监理单位和监理人员应按照法律法规、规章和标准规范实施监理,并对工程
项目安全生产承担监理责任。
*、建立健全安全管理制度,制订安全生产监理计划和监理细则,明确安全监理
工作程序,落实安全生产责任。
*、乙方应审查施工合同约定的安全生产条件、施工组织设计中的安全技术措施、
危险性较大的分部分项工程的专项施工方案,以及安全生产专项费用计量情况。依
据国家有关安全生产的法律法规以及甲方与施工单位签订的施工承包合同和安全生
产合同,对施工单位的施工安全提出明确要求,参与施工单位施工技术和安全生产
交底,落实施工单位制订实施性安全生产措施制度,指导生产作业。
*、乙方应按照规定核查施工单位特种设备进场检验验收情况,组织施工安全检
查,督促安全事故隐患排查治理,按季度做好“平安工地”考核评价工作。
*、在监理巡视检查时,发现安全事故隐患的,应按规定及时下达书面指令要求
施工单位进行整改或停止施工。施工单位拒绝整改或整改不到位时,乙方应及时将
情况书面报告建设单位。
*、配合甲方对施工现场及取、弃土场等进行安全生产检查,监督施工单位及时
处理发现的各项安全隐患。
*、违约责任:如因*方违约造成安全事故,将依法追究法律责任。
*、本合同正本*式*份,甲、乙双方各执*份;副本*式*份,甲、乙双方各执
*份。合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效,全部工程
竣工验收后失效。
*