工程施工合同
工程名称:****市****区淮宁中学维修改造项目
建设单位:****市****区淮宁中学
施工单位:****
****年*月*日日
第*部分:合同协议书
发包人(全称):****市****区淮宁中学
承包人(全称):****
发包人为建设:****市****区淮宁中学维修改造项目(以下简称“本工程”),
已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。
依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民
共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信
用的原则,双方共同达成并订立如下协议。
、工程概况
工程名称:****市****区淮宁中学维修改造项目
工程地点:****市****区淮宁中学学校院内
工程内容:门窗、强电、弱电系统及给排水工程。
工程立项批准文号:项目编号:****-**-**号
资金来源:国库集中支付
、工程承包范围
承包范围:采购清单全部内容,包括变更及发包人要求的所有工程;在符合
有关规范条例的情况下,发包人保留根据工程实际情况进行调整的权力。
合同
*、合同工期
计划开工日期:****年*月**日
计划竣工日期:****年*月**日
工期总日历天数**天。
*、质量标准
工程质量标准:合格
*、合同价
金额(大写):************元*角*分
(小写)¥:********.**元
*、承包人项目经理:
姓名:胡明明;
职称:工程师
身份证号:******************;建造师注册证书号:豫************
发货
*、合同文件的组成
下列文件共同构成合同文件:
*、本协议书;
*、成交通知书;
*、投标函及投标函附录;
*、专用合同条款;
地
*、通用合同条款;
*、技术标准和要求;
*、图纸及采购清单;
电话
*、已标价工程量清单;
开户
*、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释,如有不明确或不*致之处,以合同约定次序在先
者为准。
账号
*、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
*、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工
程缺陷承担维修责任。
*、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
**、本协议书连同其他合同文件正本*式*份,合同双方各执*份;
副本*份,其中*份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,但不得背离本协议第*条所约定的
合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
**********。发包人:(盖单位章)****市****区承包人:(盖单位章)****启航建筑工程
淮宁中学有限公司
元
法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
统*社会信用代码:********社会信用代码:*********************
地址:****省****市****区清地址:****市川汇区中州北路特色商业区
廉街**号饮食公司办公楼***房
电话:电话:
开户银行:开户银行:中原银行股份有限公司****中
心支行
定次序在先
账号:账号:******************
任期内对工
合同价款。
执*份;
存。
条所约定的
**********。发包人:(盖单位章)****市****区 |
承包人:(盖单位章)****启航建筑工程 |
淮宁中学 |
有限公司 |
|
|
法定代表人或其 |
法定代表人或其 |
委托代理人:(签字) |
委托代理人:(签字) |
统*社会信用代码:*********** |
社会信用代码:****************** |
地址:****省****市****区清 |
地址:****市川汇区中州北路特色商业区 |
廉街**号 |
饮食公司办公楼***房 |
电话: |
电话: |
开户银行: |
开户银行:中原银行股份有限公司****中 |
定次序在先 |
心支行 |
账号: |
账号:****************** |
任期内对工 |
|
合同价款。 |
|
执*份; |
|
存。 |
|
条所约定的 |
|
第*部分:通用条款
通用合同条款直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管
理总局联合制定的《建设工程施工合同》(**-****-****)示范文本第*章《通定格
用合同条款》。
招标
达成
共同
第*部分:专用合同条款
以下合同专用条款是对合同通用条款的补充。如有冲突,合同专用条款的规
定将先于合同通用条款。
*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:采购文件、投标文件、会议纪要、投标报价、
招标清单答疑、设计变更、变更审批表、领导审批、现场签证、施工过程中双方
达成的补充协议、*方书面认可的对方发送的函件、任何*方的书面承诺、双方
共同确认的第*方的调解笔录、评估、审计报告、等。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人:
名称:****励丰工程咨询有限公司;
资质类别和等级:乙级;
联系电话:
电子信箱:;
通信地址:****省****市工农路与黄河路交叉口龙都红星广场**-****号。
*.*.*.*设计人:
名称:中奥建工程管理有限公司****分院
资质类别和等级:甲级
联系电话:
电子信箱:
通信地址:
*.*.*工程和设备
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括:
*.*.*.*永久占地包括:依据设计图纸确定。
*.*.*.**临时占地包括:合同履行中根据实际情况双方共同确定。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:按国家现行的有关工程方面的法律、法规和
质量安全生产管理条例、文件执行。
*.*标准和规范
*.*.*适用于工程的标准规范包括:执行国家现行标准规范现行的施工及验收
标准、建设工程质量检验评定标准、有关技术标准及施工图所示的有关图集、标
准。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称;
发包人提供国外标准、规范的份数:;
发包人提供国外标准、规范的名称:*。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:
*.*合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:原则上按通用条款*.*条的约定,但在施工过
程中的设计变更、现场签证、领导审批、政府文件、在施工过程中达成的补充协
议、任何*方的书面承诺、双方共同确认的第*方的调解笔录、评估、审计报告,
*方书面认可的对方所发送的函件等优先适用。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:施工进场前*且;
发包人向承包人提供图纸的数量:*套
发包人向承包人提供图纸的内容:全套施工图纸
,
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:依据相关法律法规的规定执行,包括但不
限于施工组织设计及方案、总进度计划、工程量报表、月报表及计划、竣工资料
及施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的
相关资料;
承包人提供的文件的期限为:与工程进度同步进行;
承包人提供的文件的数量为:*套
承包人提供的文件的形式为:纸质文件
发包人审批承包人文件的期限:收到监理人报送承包人文件后次日起*天
内
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:按通用*.*.*执行
*.*联络
收
标*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、
指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点:现场工程部
发包人指定的接收人为:。
现场项目部
承包人接收文件的地点:
承包人指定的接收人为:项目经理
监理人接收文件的地点:现场监理部
监理人指定的接收人为:。
工过
*.**交通运输
充协
*.**.*出入现场的权利
报告,关于出入现场的权利的约定:执行通用条款
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:施工范围本项目红线内为场内交通。
红线外为场外交通
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约
定:无。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_
承包人承担。
*.**知识产权
舌但不
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托
工资料
编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的
变更的
归属:发包人
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的
承担方式:由承包人承担。
*.**工程量清单错误的修正
*天
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:发包人应提供准确和完整的工程量清
单。出现下列情形时,发包人应予以修正,并作相应合同价格调整。①工程量清
单存在缺项、漏项的;②实际发生工程量超出工程量清单±**%时,单价应给予调
整。
*.*发包人代表
发包人代表:
姓名:;
身份证号:;
职务:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:。
·发包人对发包人代表的授权范围如下:(*)确认承包人提出的顺延工期的
签证;(*)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置;(*)设计变更及施工
条件变更等有关签证的确认;(*)工程竣工验收报告的确认:(*)工程进度款
的审批;(*)处理和协调外部施工条件;(*)代表发包人行使本合同约定的其
他权利和义务
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前*天
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:执行通用条款。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:
发包人是否提供支付担保:
发包人提供支付担保的形式:
*.承包人
*.*承包人的*般义务
(*)承包人提交的竣工资料的内容:依据相关法律法规的规定执行,包括但
不限于竣工验收资料、竣工图纸、竣工结算资料。
承包人需要提交的竣工资料套数:*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后**日内。
承包人提交的竣工资料形式要求:书面纸质版形式
(*)承包人应履行的其他义务:
*.*项目经理
*.*.*姓名:胡明明;职称:注册建造师;
身份证号:******************;建造师注册证书号:豫************
承包人对项目经理的授权范围如下:执行通用条款。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:执行通用条款。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:
对承包人处以违约金*****元,限期提交劳动合同并补交社会保险。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:每发现*次擅自离开施
工现场的情况,处以违约金*****元并承担因此造成的经济损失及相应的责任。
的
工*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任:每发现擅自更换*次,处以违
款
约金*****元并承担因此造成的经济损失及相应的责任。
其
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:每发现擅自更换*
次,处以违约金*****元并承担因此造成的经济损失及相应责任。
*.*承包人人员
*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工
前*天。
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:每发现*
次该情况,处以违约金*****元并承担因此给发包人造成的经济损失及相应的责
任。
*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:由总监理工程师
批准,发包人认可方可离开。
*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:每发现*次该情况,处
以违约金*****元并承担因此给发包人造成的经济损失及相应的责任。
括但
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:每发现*次该情况,
处以违约金*****元并承担因此给发包人造成的经济损失及相应的责任。
*.监理人
*.*监理人的*般规定
关于监理人的监理内容:按照监理合同执行。
关于监理人的监理权限:按照监理合同执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定:详
见《建设委托监理合同》
*.*监理人员
总监理工程师:
姓名:;
职务:;
监理工程师执业资格证书号:
联系电话:;
关于监理人的其他约定:*。
*.工程质量
*.*质量要求
*.*.*特殊质量标准和要求:*。
关于工程奖项的约定:
*.*隐蔽工程检查
*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:
按通用条款*.*.*条执行。
监理人不能按时进行检查时,应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:**小时。
*.安全文明施工与环境保护
*.*安全文明施工
*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:达到《建设施工安全检
查标准》。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按现行安全标准
组织施工,并随时接受安全检查,严格按照现行安全文明施工相关规定采取安全
防护措施,消除事故隐患,确保安全文明施工。
*.*.*关于治安保卫的特别约定:承包人承担施工现场的全部安全保卫工作
和所有施工照明,不准出现治安及刑事案件。
关于编制施工场地治安管理计划的约定:开工前*天。
*.*.*文明施工
合同当事人对文明施工的要求:除执行执行通用条款外,要求达到《建设工
程施工现场环境与卫生标准》******-****和施工现场扬尘治理实现“*个***%”。
*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:按照通用*.**条执
行。
*.工期和进度
*.*施工组织设计
*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:施工应急方案和
保证措施,满足工程所在地政府相关部门报建要求。
*.*.*施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约
定:开工日期前*天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:
收到施工组织设计后*天内。
*.*施工进度计划
*.*.*施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:
收到施工进度计划后*天内。
*.*开工
*.*.*开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限:合同签订后**日内
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:合同签订后**日内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:合同签订后**日内。
*.*.*开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的,
承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。
*.*测量放线
*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面
资料的期限:开工日期前*天。
*.*工期延误
*.*.*因发包人原因导致工期延误
(*)因发包人原因导致工期延误的其他情形:
*.*.*因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:
承包人每逾期竣工*天需向发包人承担违约金*****元,直至合同约定工程
实际竣工验收合格交付使用。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同约定价款的**%。
*.*不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定:执行通用条款。
*.*异常恶劣的气候条件
·发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(*)**小时内降水量达到****以上;
(*)*级以上的大风;
(*)日**温度以上或*下*度等。
*.*提前竣工的奖励
*.*.*提前竣工的奖励:
*
*材料与设备
*.*材料与工程设备的保管与使用
*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担。
*.*样品
*.*.*样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要
求:在合同履行中按甲方要求执行,同时须符合工程图纸设计和相关规范要求。
*.*施工设备和临时设施
*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。
**.变更
**.*变更的范围
关于变更的范围的约定:执行通用条款。
**.*变更估价
**.*.*变更估价原则
关于变更估价的约定:执行通用条款。
**.*承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限:
发包人审批承包人合理化建议的期限:
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的
方法和金额为:*。
%。
**.*暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件**:《暂估价*览表》。
**.*.*依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。
第*种方式:承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定:。
**.*暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定:
*.价格调整
**.*市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整。
**.合同价格、计量与支付
**.*计量
**.*.*计量原则
工程量计算规则:依据图纸及相关设计文件,《建设工程工程量清单计价规
范(*******-****》、《《****省市政工程预算定额(****-**-****)》、《河
南省建设工程工程量清单综合单价》等现行定额,经发包人、工程师、监理批准
并复核确认后的施工组织设计、施工方案等相关资料。工程量以施工图纸及配套
的标准图集、预算定额、工程量清单计价规范、现场签证、技术核定单、变更文
件以及会议纪要等文件约定的实际发生量核算。
**.*.*计量周期
关于计量周期的约定:*。
**.*.*单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:根据国家现行标准和工程量清单。
**.*.*总价合同的计量
关于总价合同计量的约定:
**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第**.*.*项(总价
合同的计量)约定进行计量:*
**.*.*其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:
**.*工程进度款支付:工程合同签订后,竣工验收合格后支付至合同价款**%,
剩余*%质量保修期满*次性无质量问题全部付清。
*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:
**.验收和工程试车
**.*分部分项工程验收
*
**.*.*监理人不能按时进行验收时,应提前**小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过:**小时。
**.*竣工验收
**.*.*竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定:按通用条款**.*.*条执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方
法:按通用条款**.*.*条执行
**.*.*移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:颁发工程接收证书后*天内完成工程移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:执行
通用条款。
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:承包人每逾期移交工程*
天需向发包人承担违约金*****元,直至将工程移交给发包人之日止。
**.*竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后*天内。
**.竣工结算
**.*竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格后**天内。
竣工结算申请单应包括的内容:执行通用条款。
**.*竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:执行通用条款。
价
发包人完成竣工付款的期限:执行通用条款。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:执行通用条款。
**.*最终结清
**.*.*最终结清申请单
**%,
承包人提交最终结清申请单的份数:*份。
承包人提交最终结算申请单的期限执行通用条款。
**.*.*最终结清证书和支付
(*)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:执行通
用条款
(*)发包人完成支付的期限:执行通用条款。
**.缺陷责任期与保修
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为:见工程质量保修书。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:承包人应在收到发包人
口头或书面通知后**小时内到达工程现场并修复。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形:按通用条款执行。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法:
(*)因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任:
工期顺延。
(*)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:
(*)发包人违反第**.*款(变更的范围)第(*)项约定,自行实施被取消
的工作或转由他人实施的违约责任:无
(*)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或
因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:
(*)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:
(*)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复
工的违约责任:
(*)其他:/
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项(发包人违约的情形)约定暂停施工满**天后发包人仍
不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形:按通用条款执行。
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法:按通用条款执行,专用条款有专门约
定的按专用条款执行
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人出现通用合同条款(**.*.*
项承包人违约的情形)的任*违约行为的,经发包人或监理人催告后仍不纠正其
违约行为的,发包人有权解除合同
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:
**.*因不可抗力解除合同
**.保险
任:**.*工程保险
关于工程保险的特别约定:执行通用条款
**.*其他保险
关于其他保险的约定:执行通用条款。
取消
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:执行通用条款。
**.*通知义务
,或
关于变更保险合同时的通知义务的约定:执行通用条款。
**.争议解决
法复
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定:*。
人仍
选定争议评审员的期限:。
争议评审小组成员的报酬承担方式:
其他事项的约定:*
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定:
**.*仲裁或诉讼
门约因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第*种方式解决:
(*)向/仲裁委员会申请仲裁;
(*)向****市****区人民法院起诉。
*
其****
专用合同附件
附件*:承包人承揽工程项目*览表
附件*:工程质量保修书
附件*:主要建设工程文件目录
附件*:承包人主要施工管理人员表
附件*:
承包人承揽工程项目*览表
项目名称 |
建设规模 |
建筑面积(平方米) |
结构形式 |
层数 |
合同价格(元) |
开工日期工日期 |
竣 |
****市****区淮宁中学维修改造项目 |
|
|
|
|
*******.** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件*:
工程质量保修书
发包人(全称):****市****区淮宁中学
竣
承包人(全称):****
日期
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理
条例》,经协商*致就****市****区淮宁中学维修改造项目(工程全称)签订工
程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量
保修责任。
质量保修范围包括门窗、强电、弱电系统及给排水工程,以及双方约定其他
项目。具体保修内容,双方约定如下:
、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:
*.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限
*.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*;
*.装修工程为/年;
*.电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年;
*.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;
*.室外给排水设施等配套工程为*年;
*.其他项目保修期限约定如下:。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单
位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起
算。
缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*.属于保修范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人
保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
*.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现
场抢修。
*.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规
定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原
设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
*.质量保修完成后,由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项:*。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合
同附件,其有效期限至保修期满。
****
市
发包人(公章):承包人(公章):
周
法定代表人(签字):
法定代表人签字):
********
委托代理人(签字):
委托代理人(签字):
电话电话:
传真
传真
开户银行:开户银行:
账号:账号:
附件*:
达事故现
主要建设工程文件目录
项目名称 |
工程量 |
费用(元) |
质量 |
移交时间 |
责任人 |
门窗工程 |
|
|
|
|
|
配电箱 |
|
|
|
|
|
桥架、配管 |
|
|
|
|
|
电缆电线 |
|
|
|
|
|
开关插座灯里 |
|
|
|
|
|
综合布线系统弱电设备 |
|
|
|
|
|
弱电管线 |
|
|
|
|
|
弱电设备 |
|
|
|
|
|
电气照明配电箱 |
|
|
|
|
|
电气照明桥架、配管 |
|
|
|
|
|
电气照明电缆电线 |
|
|
|
|
|
电气照明开关插座灯具 |
|
|
|
|
|
给排水 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
列》的规
并由原
施工合
附件*:
承包人主要施工管理人员表
名称 |
姓名职务 |
姓名职务 |
姓名职务 |
姓名职务 |
主要资历、经职称验及承担过的项目 |
主要资历、经职称验及承担过的项目 |
主要资历、经职称验及承担过的项目 |
主要资历、经职称验及承担过的项目 |
*、总部人员 |
|
|
主要资历、经职称验及承担过的项目 |
主要资历、经职称验及承担过的项目 |
主要资历、经职称验及承担过的项目 |
主要资历、经职称验及承担过的项目 |
项目主管 |
胡明明 |
项目经理 |
工程师 |
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
*、现场人员 |
*、现场人员 |
|
项目经理 |
项目经理 |
胡明明 |
项目经理 |
工程师 |
工程师 |
|
技术负责 |
技术负责 |
刘新志 |
技术负责人 |
高级工程师 |
高级工程师 |
|
造价管理 |
造价管理 |
刘新志 |
造价员 |
高级工程师 |
高级工程师 |
|
质量管理 |
质量管理 |
邢永岗 |
质量员 |
技术员 |
技术员 |
|
材料管理 |
材料管理 |
刘淑华 |
材料员 |
技术员 |
技术员 |
|
安全管理 |
安全管理 |
陈振伟 |
安全员 |
工程师 |
工程师 |
|
其他人员 |
其他人员 |
孙佳佳 |
资料员 |
技术员 |
技术员 |
|
其他人员 |
其他人员 |
陈红梅 |
施工员 |
技术员 |
技术员 |
|
其他人员 |
其他人员 |
曹志鹏 |
专职安全员 |
技术员 |
技术员 |
* |
其他人员 |
其他人员 |
|
|
|
|
|
其他人员 |
其他人员 |
|
|
|
|
|
其他人员 |
其他人员 |
|
|
|
|
|