****县下甲镇平怀村弄林至加西产业路****
合同
项目编号：********-**-******-****
采购人（全称）：****县下甲镇人民政府
供应商（全称）：****
****年*月**日
*协议书
发包人（全称）：****县下甲镇人民政府
承包人（全称）：****
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****县下甲镇平怀村弄林至加西产业路硬化
建设工程工程施工及有关事项协商*致共同达成如下协议：
*、工程概况
*.工程名称：****县下甲镇平怀村弄林至加西产业路****。
*.工程地点：****县下甲镇。
*.工程立项批准文号：********-**-*****。
*.资金来源：财政衔接资金。
*.工程承包范围：本项目为****县下甲镇平怀村弄林至加西产业路****，建
设内容：道路硬化*.*****，包含错车道、涵洞等工程，具体详见施工图纸及工程量清单
包含的内容。
*、合同工期
计划开工日期：****年*月**日。
计划竣工日期：****年*月**日。
工期总日历天数：**日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工
期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*、质量标准：工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为：
人民币（大写）***********元*角*分（¥******.**元）；
*.合同价格形式：固定综合单价包干。
*、项目经理
*、承包人项目经理：罗小刚。
*、*、合同文件构成
*、本协议书与下列文件*起构成合同文件：
*、（*）成交通知书（如果有）；
*、（*）本协议书（包括补充协议）；
**、（*）专用合同条款及其附件；
**、（*）通用合同条款；
**、（*）技术标准和要求；
**、（*）已标价工程量清单或预算书；
**、（*）图纸；
**、（*）经双方确认进入合同的其他文件。
**、上列文件汇集并代表了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以
及相互承诺的*切文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项
合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，
应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年*月**日签订。
*、签订地点
本合同在****县下甲镇人民政府签订。
**、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
**、合同生效
本合同自双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。
**、合同份数
本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。
发包人：****县下甲镇人民政府(公章)承包人：****(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：，组织机构代码：******************
地址：********市****县下甲镇
河洲村汾州屯*组*号，地址：********市****县泗城镇新秀
社区*指山小区***号
邮政编码：******，邮政编码：******
法定代表人：，法定代表人：郑周军
委托代理人：，委托代理人：
电话：***********，电话：****-*******
开户银行：，开户银行：********农村商业银行股份有限公
司新秀分理处
账号：，账号：******************
*通用合同条款
本合同通用条款采用建设工程施工合同（**—****—****）的通用条款。
*专用合同条款
*、词语涵义
*.词语含义
除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
*.*有关合同双方和监理人的词语
(*)发包人是：****县下甲镇人民政府
(*)承包人是：****
⑶监理人是：
*、合同文件
*、词语定义及合同文件
*.语言文字和法律
*.*语言文字
本合同使用的语言文字为汉语文字。
*.*法律、法规和规章
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国国家现行法律、行政法规以及工
程所在地的地方政府的有关法规与规章。
*.*合同文件组成及优先顺序为：
（*）合同协议书；
（*）成交通知书（如果有）；
（*）响应函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）；
（*）；
（*）；
（*）。
说明：（*）、（*）、（*）、（*）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标
价工程量清单或预算书、其他合同文件*者之*，其优先顺序可根据采取的不同合同方式
由双方约定。
*.语言文字和适用法律、标准及规范
*.*本合同除使用汉语外，无其它语言文字。
*.*适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法
规和规章。
*.*适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。
发包人提供标准、规范的时间：无。
国内没有相应标准、规范时的约定：无。
*.图纸
*.*发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定天后提供*式份图纸。
发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，不得将图纸转借给第*方。
使用国外图纸的要求及费用承担：无。
*、双方*般权利和义务
*.工程师
*.*监理单位委派的工程师
姓名：职务：总监理工程师
发包人委托的职权：按本工程的监理合同中的有关条款。
需要取得发包人批准才能行使的职权：按本工程的监理合同中的有关条款。
*.*发包人派驻的工程师
姓名：职务：现场工程师
职权：发包人委派的职权范围。
*.*不实行监理的，工程师的职权：无。
*.项目经理
*.*姓名：罗小刚职务：项目经理
*.发包人工作
*.*发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
(*)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：于开工前*天。
(*)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：由发包人与相关
部门协调，费用由承包人自理。
(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。
(*)工程地质和地下管线资料的提供时间：采购时已提供，由承包人现场勘测，费用
自理。
(*)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人负责办理。
(*)水准点与座标控制点交验要求：于开工前*日内现场交验，双方做好签认工作。
(*)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树
名木的保护工作：由发包人协调，相应费用由承包人承担。
(*)双方约定发包人应做的其他工作：待定。
*.*发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商。
*.承包人工作
*.*承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(*)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：待定。
(*)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月**日向监理、发包人提供当月工程
进度报表以及下月进度计划各*式*份。
(*)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应采取*切合
理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。
(*)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应免费向发包人提供办公
室*间以及相应的设施，面积约**平方米。
(*)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按需要办理交
通特别通行证时、施工现场需要排放有害物质时及施工噪音超过工程所在地主管部门的规
定时，由承包人办理有关手续和负责费用。
(*)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收移交全部工程前，由承包
人负责采取保护措施，并承担相关费用。
(*)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保
护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、
邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。
(*)施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人
承担。
(*)双方约定承包人应做的其他工作：
*)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
*)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
*)承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、
恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在磋商报
价中综合考虑。
*)取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。
*)经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施
工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
*)承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）
和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担*切费用。
*)承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同
段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包
人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。
*、施工组织设计和工期
**.进度计划
**.*承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：于开工前*日内。
工程师确认的时间：收到后*日内予以批复。
**.*群体工程中有关进度计划的要求：
**.工期延误
**.*对以下原因造成工期延误；经工程师确认，工期相应顺延：按**-****-****通
用条款第**条执行。
**.*.*双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力的原因。
**.*非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应
向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价的*分之*），误期时间从规定竣工日
期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺
延的工期），其极限为合同价的*%。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔
款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规
定的其他责任。
**.*因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。
**.*承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。
*、质量与验收
**.工程质量
**.*发包人对工程质量的要求：工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格
标准。
**.*双方对工程质量有争议时，请当地建设工程质量监督站仲裁。
**.隐蔽工程和中间验收
**.*双方约定中间验收部位：双方商定
**.*隐蔽工程和中间验收必须按照验收规范要求的程序组织验收，所有隐蔽工程、分
部分项工程的质量验收，承包人应提前**小时书面通知监理工程师和业主代表，并按照
施工质量验收规范要求的程序向监理工程师进行书面报验，由监理工程师通知并会同业主
项目负责人或业主代表*道进行验收，经监理工程师和业主项目负责人确认验收合格后，
才能施工下道工序。如发现有不合格工程，承包人必须无条件、立即返工，并由此延误的
工期不予顺延。如经监理工程师或项目负责人*次书面通知整改仍不改，且强行施工下道
工序的，发包方有权解除本合同并要求承包方无条件立即退场，承包方应无条件立即清场
退出，并赔偿*切损失及所有费用。
*、合同价款与支付
**.合同价款及调整
**.*本合同价款采用固定综合单价包干方式确定。
采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更和政策性调整以外
的其他风险。
风险范围以外合同价款调整方法：
因设计变更引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：⑴合
同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；⑵合同中只有类似于
变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；⑶合同中没有适用或类似于变更工程
的价格，则有定额的套定额计算（土石方除外），并乘以磋商下浮系数（成交价/经财政部
门审定的工程采购控制价）计算，根据项目实际情况，主要材料单价按照《****市建设工
程造价信息》****年第*期****县除税信息价计取，****县没有的参照同期****市及南宁
市信息除税价计取，其余未发布价格的材料参照市场询价。国家和自治区政策性调整有关
费用标准的，按文件规定执行。本工程最终结算价以审计部门按照有关工程造价文件的规
定审定为准。
**.*采用可调价格合同，合同价款调整方法：。
**.*采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：。
**.*双方约定合同价款的其他调整因素：建筑材料单价超过材料预算单价±*%时超
出部分按实际调整。
**.工程量确认：
**.*承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：双方商定。
**.*.*工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工
中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程
量为准。
**.*除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，
承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应
适时地通知承包人参加。
**.*计量方法
*、中国建设工程造价管理协会中价协[****]第***号《工程造价咨询业务操作指导
规程》:
*、国家、自治区有关工程造价管理的有关规定;
*、委托单位提供的预算文件、施工图等资料:
*、交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》(*******-****):
*、交通运输部《公路工程预算定额》(***/*****-****);
交通运输部《公路工程机械台班费用定额》(***/*****-****):
*、交通运输部【****]**号《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部
修订》的公告;
*、交通运输部【****]**号《关于印发公路基本建设工程概算预算编制办法****补充
规定的通知》:
*、桂交监造发【****]*号《****壮族自治区交通工程造价管理站关于印发****公路
工程材料价格“营改增”调整方案》的通知等有关工程造价文件的规定进行编制;
**、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价[****]**号)
**、主要材料单价按照《****市建设工程造价信息》****年第*期****县除税信息价
计取，****县没有的参照同期****市及南宁市信息除税价计取，其余未发布价格的材料参
照市场询价;
**、现行有关规范、规程、规定;
**、其他相关的计价文件。
**.*计量单位
除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。
**.工程款（进度款）支付
**.*双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：双方约定的工程款（进度款）
支付的方式和时间：本工程施工方进场后，支付合同价的**%工程进场费。由监理单位负
责认定，完成**%的工程量，可支付**%的进度款，工程完工后支付至**%进度款。验收合
格后支付**%进度款。结算经审计部门审定后，支付至结算总价的***%，施工方按工程价
款结算总额的*%向建设单位缴纳工程质量保修金，保修金待工程保修期满后再清算（不计
利息）
工程款支付方式：银行转账。
*、材料设备供应
**.发包人供应材料设备
**.*发包人供应的材料设备与*览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：
(*)材料设备单价与*览表不符：无。
(*)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与*览表不符：无。
(*)承包人可代为调剂串换的材料：无。
(*)到货地点与*览表不符：无。
(*)供应数量与*览表不符：无。
(*)到货时间与*览表不符：如发生上述情况，发包人应立即补救改正。
**、承包人采购材料设备
**.*承包人采购材料设备的约定：本合同工程实行承包人材料设备包干方式，但承
包人采购前*天，必须先提供需购材料设备的品牌、厂家、规格、型号、数量和质量情况
的书面报告，提交给发包人和监理工程师审查同意，并签字、盖章认可后方可采购，并作
为竣工结算的依据。承包人采购的材料设备必须符合现行国家、地方法规和设计使用的标
准和要求，必须具有国家、省、市认可的合格证书、试验或检验报告、生产许可证、产地
证明、装箱清单、规格、型号证明、质量保证书及产品说明等相关随货文件，并经发包人
和监理工程师进行现场检验通过后方可进场。发包人和监理工程师认为不合格的，有权拒
绝该材料进场，承包人须自费将上述材料无条件在发包人和监理工程师规定的时间内搬运
出场，并应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
承包人如私自使用未经发包人和监理工程师确认的材料，发包人有权拒付该项工程款，承
包人应无条件在监理工程师规定的时间内拆除该材料，并应重新采购符合要求的材料重新
施工，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
*、工程变更
**.工程设计变更
**.*设计变更价款，必须经建设单位、监理、设计等有关单位现场签字确认后，方可
作为工程结算依据。
**.*设计变更和工程签证发生后*个工作日内，由建设单位将有关变更文件、签证
单审批件、工程联系单、预算书等工程资料送同级财政部门备案，并作为进度款支付、事
后抽查和工程结算的主要依据。
**.*建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、财政审
计部门、施工单位共同商定并签字确认。
**.*承包人应当在合同规定的调整情况发生后**天内，将调整原因，金额以书面形
式通知发包人，发包人按第**.*、**.*条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合
同价款，按不高于**%的比例与工程进度款同期支付，发包人收到承包人通知**天后不予
确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整，调整金额待工程单项结算或结算时，以
最终审定为准。
**．当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包
人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整
的金额，并书面通知承包人。
**变更价款的确定按专用条款第**条执行。
*、竣工验收与结算
**.竣工验收
**.*承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后**天内，承包人向发包人提供
竣工图的数量分别为*套。
**.*中间交工工程的范围和竣工时间：
**.竣工结算
发包人竣工结算报告审查时间
|
竣工结算报告金额 |
发包人审查时间 |
| * |
****元以下 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元-*****元 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
| * |
*****元以上 |
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起**天 |
因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应
相应顺延；
其余按通用条款第**.*、**.*、**.*条执行。
*、违约、索赔和争议
**.违约
**.*本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第**条约定发包人违约应承担的违约责任：无
本合同通用条款第**.*款约定发包人违约应承担的违约责任：承包人与发包人签
订延期付款协议，延期付款协议须经财政部门认可。
双方约定的发包人其他违约责任：
**.*本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
**.*.*本合同通用条款第**.*款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包
人支付每延误*天，按合同价款*分之*的违约赔偿费，其限额为成交价的*％。延误天
数按本专用条款第**.*条计算。
**.*.*承包人未按本合同通用条款第**.*条内容完成：承包人无条件返工处理，修
复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则，发包人有
权扣罚该分项工程**％的工程款作为处罚。
双方约定的承包人其他违约责任：
**.*.*承包人如违反了以下情况之*者，发包人有权解除合同。
*)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进点组织施工和不按签订协议书时商
订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。
*)承包人违反第**.*条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，
或私自将工程或工程的*部分分包出去。
*)未经监理人批准，承包人私自将已按投标书承诺进入工地的工程设备、施工设备、
临时工程或材料撤离工地。
*)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效
措施赶上进度，造成工期延误。
*)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原
因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务。
**.*.*承包人在保修期内拒绝按通用条款第**.*条的规定进行修复，或经监理人检
验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
**.*.*承包人违约有以下情况之*者，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金
额均在承包人的计量支付款内扣除。监理工程师预先下发含有罚款意向的指令，如承包人
不及时采取措施纠正，则在指令下达后**天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承
包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格（本工程施工，竣工验收后**
天内可以申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理工程师审核，发包人批准。罚款金额
返还时不包括银行利息。
*）承包人必须按照响应文件的承诺派出符合和满足工程建设要求的项目管理人员。承
包人未经发包人批准擅自调换工程管理人员或因管理人员不称职，发包人要求调换而未及
时调换的，视为承包人违约，必须向发包人缴纳处罚金，处罚标准为：项目经理*.**元
/人·次（人民币）；总工程师**元/人·次；专业工程师则*.**元/人·次。
*）发包人有权检查承包人的人员到岗情况，如发现未经发包人同意或正当理由，项目
经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金**元/人·次，未经发包人同
意，技术负责人（总工程师）擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金*.**
元/人·次，未经发包人同意专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违
约金*.**元/人·次。
*）未经监理工程师审查批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，
视为承包人违约，发包人有权处违约金为（视情节严重而定）。
**.*.*承包人有违反其他规定的，按规定给予处罚。
**.争议
**.*双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
(*)双方协商解决；
(*)双方协商无法解决的，向项目所在地人民法院提起诉讼。
**、其他
**.工程分包
**.*本工程不允许分包。
**.*承包人有以下情况之*者，发包人有权解除合同。
**.*.*个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任
何资质等级及营业许可资格。
**.*.*几个人联合承包工程，就地组织暗分包队*，不具备完成本工程的技术、机械
能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。
**.*.*就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。
**.*.*承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂钩单位，凭口头协
议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），*经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包
人措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为（视情节严重而定）。
**.不可抗力
**.*双方关于不可抗力的约定:以有关部门发布的公告或文件为准。
**.保险
**.*本工程双方约定投保内容如下：
(*)发包人投保内容:自行负责办理。
发包人委托承包人办理的保险事项：无。
(*)承包人投保内容：
承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支
付保险费。
**.担保
**.*本工程双方约定担保事项如下：
**.*双方约定的其他担保事项：
（*）双方约定的其他担保事项：承包人在成交后*个工作日内，按当地政府有关文
件规定将农民工工资保障金存入有关部门指定的账户。
（*）农民工工资保障金的退还：工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农
民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。
**合同份数
**.*双方约定合同副本份数：自定。
**.补充条款
**.*承包人有以下情况之*者，将视为违约，发包人有权采取以下措施处理，并视
情节轻重处以违约处罚金。
**.*.*合同签订之日起**日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监
理工程师认可的全部人员和机械时，视为违约，发包人有权解除合同，发包人有权另行发
包工程。
**.*.*项目经理、总工程师及专业工程师未经业主允许不准调换他人，未经业主同意
成交单位更换项目经理则视为违约，违约金处**元/人·次（人民币）；更换项目总工程
师处**元/人·次；更换专业工程师处**元/人·次。
**.*.*主要机械的数量、型号，应与合同相符，若监理工程师认为合同规定的进场机
械不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝。
**.*.*未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，
违约处罚金金额为（视情节严重而定）。
**.*.*所有以上违约处罚金金额均在承包人的计量支付款内扣除，监理工程师预先
下发统*格式含有违约处罚意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后
**天下发违约处罚通知书（不再陈述违约处罚理由）。
**.*.*承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后*
*天内可申请返还全部或部分违约处罚金（不包括利息）。
**.*.*施工过程中产生的所有试验费用由承包人自行解决，发包人不另行支付。
**.*工程款的使用
**.*.*本工程资金属财政性资金，承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不
得挪作他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为承包人违约。
**.*.*承包人（项目部）账户必须在业主指定的银行开户，否则业主将不支付任何
工程款。
**.*.*承包人对外支付其他工程款，必须按以下规定报批，违者将视情节轻重，给予
罚（等额）款、终止合同等。
**.*.*承包人购买用于本工程的各种材料，施工机械设备、配件等，凡是每次支付的
货款金额在**元以上，**元以下者，须凭购货发票或购（订）货合同、协议。
**.*.*对外支付额≥***元人民币的，必须报经业主批准，承包人的开户银行才给
予受理。
**.*凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。
工程质量保修书
发包人（全称）：****县下甲镇人民政府
承包人（全称）：****
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商
*致就****县下甲镇平怀村弄林至加西产业路****（工程全称）签订工程质量
保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括****县下甲镇平怀村弄林至加西产业路****施工图纸
及工程量清单包含的内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．桥梁工程为年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
*．道路工程为年（建议路基、路面、桥面为*年）；
*．排水（雨水）工程为年（建议道路工程中的排水工程为*年）；
*．绿化工程为单位工程竣工验收合格后年；
*.地下防水工程为年（建议为*年）；
*．其他附属工程为年；
*．其他项目保修期限约定如下：
。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为**个月（最长不超过**个月），缺陷责任期自工程竣工验收合
格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合
格之日起算。
缺陷责任期满之日起天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起天内派人
保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保
证金内扣除。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立
即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有
相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，
其有效期限至保修期满。
发包人：****县下甲镇人民政府(公章)承包人：****(公章)
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：，组织机构代码：******************
地址：********市****县下甲镇
河洲村汾州屯*组*号，地址：********市****县泗城镇新秀
社区*指山小区***号
邮政编码：******，邮政编码：******
法定代表人：，法定代表人：郑周军
委托代理人：，委托代理人：
电话：***********，电话：****-*******
开户银行：，开户银行：********农村商业银行股份有限公
司新秀分理处
账号：，账号：******************
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
